新疆二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题A卷附解析.docx
- 文档编号:16516243
- 上传时间:2023-07-14
- 格式:DOCX
- 页数:26
- 大小:29.42KB
新疆二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题A卷附解析.docx
《新疆二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题A卷附解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新疆二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题A卷附解析.docx(26页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
新疆二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题A卷附解析
新疆二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题A卷(附解析)
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、环境保护行政主管部门应当自收到( )之日起30日内,完成验收。
A.竣工结论
B.环境保护设施竣工验收申请
C.竣工验收申请
D.建设项目竣工验收合格证书
2、根据《民事诉讼法》,属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是( )。
A.执行案件申请人撤销申请的
B.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的
C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权力义务承受人的
3、建设单位不得()具有相应资质等级的分包单位
A.拒绝
B.指定
C.认可
D.考察
4、建设单位在( )之前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
A.组织竣工验收
B.工程建设完成
C.订立施工监理合同
D.领取施工许可证或者开工报告
5、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法,正确的是( )。
A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金
B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付
C.劳动者依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资
D.劳动者在婚丧假期间。
用人单位可以不支付工资
6、负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理的是()。
A.国务院安全生产监督管理部门B.国务院建设主管部门
C.国务院国防科技工业主管部门D.国家煤矿安全监察机构
7、既有居住建筑的建筑节能改造费用,由()负担。
A.政府全部
B.房屋公共维修基金
C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同
8、仲裁裁决人民法院裁定不予执行的,当事可以()
A.向人民法院上诉
B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复义议
D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁
9、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限,是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的( )。
A.60%
B.90%
C.70%
D.80%
10、注册建造师的下列行为中,可以记入注册建造师执业信用档案的是( )。
A.泄露商业秘密的
B.对设计变更有异议的
C.经常外出参会的
D.拒绝执行监理工程师指令的
11、评标委员会成员名单应当()。
A.在开标前应向社会公布B.在开标前向投标人公布
C.在中标结果确定前保密D.永久保密
12、某县政府与下属公司签订合同约定,公司若完成创利税200万元的任务,给总经理升职,并给全公司所有员工加两级工资。
该合同属于()。
A.双方民事法律行为
B.无效民事行为
C.附条件民事法律行为
D.不属于民事法律行为
13、某工程浇筑混凝土时随意加水,造成混凝土质量事故,该事故属于( )。
A.指导责任事故
B.操作责任事故
C.技术原因引发的质量事故
D.管理原因引发的质量事故
14、因施工企业原因,工程未能如期竣工,建设单位听取监理单位建议后,在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任,之后发生地震致使工期再次拖延,则因此产生的工期责任由()承担。
A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门
15、根据《合同法》,不可以采用口头形式的合同是()。
A.租赁合同
B.买卖合同
C.建设工程合同
D.借款合同
16、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照()的单位的业务许可范围承揽工程。
A.资质等级高
B.资质等级低
C.承揽工程主要部分
D.工程所在地建设行政主管部门确定
17、根据《物权法》的相关规定,以建筑物抵押的。
抵押权自( )时设立。
A.合同签订
B.备案
C.交付
D.登记
18、根据《工程建设项目施工招标投标办法》,投标有效期从()之日开始计算。
A.发布招标文件
B.购买招标文件
C.提交投标文件截止
D.发布中标通知
19、索赔费用的计算方法不包括( )。
A.实际费用法
B.总费用法
C.修正的总费用法
D.经验估计法
20、当事人为自己利益阻止合同条件成就的,法律后果是()
A.视为条件已成就
B.合同失效
C.条件不成就
D.合同生效
21、政府对工程质量的监督管理主要以( )为主要手段。
A、行政审批
B、施工许可制度和竣工验收备案制度
C、竣工验收
D、质量考核与抽查
22、关于仲裁协议效力的说法,正确的是( )。
A.当事人对仲裁协议有异议的,可以在仲裁进行中随时提出
B.如果合同终止,则合同中仲裁条款的效力也终止
C.当事人对仲裁协议效力有异议的,只能请求仲裁机构作出决定
D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效
23、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于施工企业工程安全不良行为的是( )。
A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡
B.未按照节能设计进行施工
C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关资料取样检测
D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗,情节严重
24、根据《招标投标法实施条例》,履约保证金的上限是中标合同金额的( )。
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%
25、工程监理单位与建筑施工企业串通,弄虚作假、降低工程质量的,由此给建设单位造成损失的,下列说法正确的是()。
A.由建筑施工企业承担全部赔偿责任
B.由监理单位承担全部赔偿责任
C.监理单位与建筑施工企业按各自比例分别承担赔偿责任
D.监理单位与建筑施工企业承担连带赔偿责任
26、建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广,但按国际惯例,下列情形属于除外的情形( )。
A.因设计错误(结构缺陷)而造成的损失
B.灭火或其他救助所造成的损失
C.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失
D.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失
27、主债权债务合同无效,担保合同( ),但法律另有规定的除外。
A.仍然有效
B.无效
C.在担保期间内有效
D.效力待定
28、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的()外,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.基本建设工程
B.公益性工程
C.大型工程
D.小型工程
29、在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定,工程竣工验收后1个月内支付材料款,期间,建设单位经营状况严重恶化,供应商逐暂停供应建筑材料,要求先付款,否则终止供货,则供应商的行为属于行使( )
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.先诉抗辩权
30、甲乙采购合同约定,甲方交付20%定金时,采购合同生效,该合同是( )
A.附生效时间的合同
B.附生效条件的合同
C.附解除条件的合同
D.附终止时间的合同
31、在城市市区范围内,施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工( )日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。
A.10
B.15
C.20
D.30
32、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用、工期和利润的承担原则是( )。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
33、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是( )。
A.承包人的优先受偿权优于抵押权
B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者
C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失
D.承包人行使优先受偿权的期限为1年
34、根据《民事诉讼法》的相关规定,我国普通诉讼时效期间为()年。
A.1
B.2
C.4
D.5
35、政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的,以法律、法规和强制性标准为依据,以( )为主要内容。
A、工程建设各方主体的质量行为
B、主体结构
C、地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为
D、环境质量
36、仲裁机构制作的调解书()发生法律效力。
A.在调解书作出时
B.在当事人达成调解协议时
C.在调解书送达双方时
D.经双方当事人签收时
37、甲委牦托乙去丙处为自己购买机床一台。
在这个代理关系中,第三人是()。
A.甲
B.乙
C.丙
D.乙和丙
38、据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是()
A.追索赡养费.抚养费B.追索抚恤金,医疗费
C.追索违约金或者赔偿损失D.追索劳动报
39、某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同( )。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
40、以下不属于民事纠纷处理方式的是()。
A.当事人自行和解
B.行政复议
C.行政机关调解
D.商事仲裁
41、我国《建筑法》规定,“禁止将建筑工程肢解发包”。
其理由是肢解发包会使()。
A.承包人岗位设置出现空缺
B.发包人发包成本和管理成本降低
C.发包人变相规避招标
D.投资和进度目标易于控制
42、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在()监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门
B.建设单位或监理单位
C.设计单位或监理单位
D.建设工程质量监督机构
43、合同的权利义务终止,不影响合同中( )条款的效力。
A.履行时间
B.履行地点
C.争议解决
D.质量检验
44、债务人放弃到期债权或无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以行使撤销权。
自债务人的行为发生之日起()内没有行使撤销权的,该撤销权消灭。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.5年
45、后履行合同义务的乙方当事人出现()情形时,先履行合同义务的当时人不得以此主张不安抗辩权。
A.经营状况严重恶化
B.丧失商业信誉
C.企业负有巨额债务
D.转移资产以逃避债务
46、建设工程施工合同的主要履行地点一般为()
A.施工企业住所地B.建设单位住所地
C.项目土地所在地D.工程价款结算地
47、下列各项中,关于建造师的执业,说法错误的是()。
A.取得建造师执业资格,即能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作
B.国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”,从事国家规定的其他业务
C.建造师执业划分为14个专业
D.—级建造师除应具有一定的工程技术、工程管理理论外,还应具有相关经济理论水平
48、在对某工程项目监理过程中,工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求,则工程监理人员根据自己的法定权限和义务,应当()。
A.要求施工单位改正B.通知设计单位改正
C.建议建设单位修改合同D.报告建设单位要求设计单位改正
49、下列各项中,关于知识产权的基本特征说法正确的是()。
A.知识产权仅具有财产权性质
B.知识产权不具有独占性
C.知识产权不具有地域性
D.知识产权具有时间性
50、根据《水污染防治法》关于防止地表水污染的具体规定,下列说法错误的是()。
A.在生活饮用水源地的水体保护区内,不得新建排污口
B.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液
C.向水体排放含热废水,应当采取措施,保证水体的水温符合水环境质量标准
D.禁止排放含病原体的污水
51、根据《担保法》规定,必须由第三人为当事人提供担保的方式是( )
A.保证
B.抵押
C.留置
D.定金
52、施工单位承担保修责任的前提条件之一是()。
A.非施工单位原因产生的质量问题
B.工期未按期交工
C.属于保修书中约定的保修范围
D.工程价款结算完毕
53、根据《建筑法》规定,建筑工程主体结构的施工()。
A.必须由总承包单位自行完成
B.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
C.经总监-理工程师批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
D.经业主批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
54、关于仲裁裁决执行效力的说法,正确的是( )。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行
B.仲裁裁决只在国内生效
C.当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖
D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年
55、法定代理主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的。
法定代理属于全权代理,法定代理人原则上应代理被代理人的有关()方面的一切民事法律行为和其他允许代理的行为。
A.生意B.财产
C.合同D.责权
56、关于建设单位安全责任的说法,错误的是()。
A.应当向施工单位提供资料,并对资料的真实性、正确性、完整性负责。
B.应当依法履行合同,不得压缩合同约定的工期
C.应当进行安全施工技术交底
D.应当拆除工程进行备案
57、根据《建设工程质量管理条例》,对涉及()的装修工程,建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.增加工程造价总额
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程内部装修
D.改变建筑工程局部使用功能
58、下列财产中,不能作为抵押财产的是()。
A.正在建造的船舶
B.在建工程项目
C.城市土地使用权
D.被法院扣押的车辆
59、未取得《建筑业企业资质证书》承揽工程的,由有关部门()。
A.警告
B.责令改正
C.责令停业整顿
D.对违法所得予以没收
60、在下列担保方式中,只能同债务人而非第三人提供担保的是()
A.抵押B.保证C.质押D.留置
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、关于劳动合同订立的说法,正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同
2、下列法律事实中,不属于无因管理的是( )
A.船工张某冒险救人而损坏了船浆
B.村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾
C.警察钱某勇往直前,生擒了小偷
D.消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿
E.台风将至,市民李某拿自家物料加固朋友的房屋
3、下列责任中,属于行政处罚的有().
A.责令停产停业
B.罚金
C.暂扣或者吊扣执照
D.赔偿损失
E.治安拘留
4、关于定金与付款的说法,正确的有()。
A.定金与预付款的约定都是在交款后生效
B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款
C.定金是为了担保合同履行,预付款是为对方履行合同提供资金相助
D.定金是从合同,预付款是主合同的组成部分
E.定金和预付款都适用双倍规则
5、甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行,银行同时要求甲提供保证担保,未约定保证方式。
借款到期后,甲无力偿还银行贷款,则该银行有权( )。
A.直接变卖该工程
B.直接与甲协议以工程折价受偿
C.直接转移占有该工程
D.直接要求保证人代为清偿债务
E.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿
6、申请建造师注册人员必须同时具备下列条件( )。
A、取得建造师执业资格证书
B、无犯罪记录
C、无行政处罚记录
D、身体健康,能坚持在建造师岗位上工作
E、经所在单位考核合格
7、根据《建设工程质量管理条例》,最低保修期限不低于2年的工程有()。
A.外墙防渗漏
B.设备安装
C.给排水管道
D.防水工程
E.装修工程
8、不能作为民事诉讼证人的有()
A.本案书记员
B.本案鉴定人员
C.本案诉讼代理人
D.无民事行为能力人
E.当事人亲属
9、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是( )
A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同
B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同
C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益
D.普通职工赵某XX擅自以所在单位的名义订立了一份合同
E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同
10、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
评标报告应当记载的内容包括()。
A.基本情况和数据表
B.评标委员会成员名单
C.开标记录
D.符合要求的投标一览表
E.违约责任
11、根据《招标投标法》规定,投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,法律责任的承担方式有()。
A.中标无效,处以中标项目金额千分之五以下的罚款
B.情节严重的,取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照
C.有违法所得的,并处没收违法所得
D.给他人造成损失的,依法承担赔偿责任
E.构成犯罪的,依法追究刑事责任
12、人民法院审理民事案件,除( )以外,应当公开进行。
A.离婚案件
B.涉及国家秘密的案件
C.涉及个人隐私的案件
D.当事人申请再审的案件
E.涉及商业秘密的案件
13、有下列情形中( )的,法院应当裁定中止执行。
A.申请人表示可以延期执行
B.申请人撤销申请的
C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的
D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务的
E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的
14、申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有()。
A.建设资金已经落实
B.按照规定应该委托监理的工程已委托监理
C.按照规定应该招标的工程虽没有招标,但g确定施工企业
D.有保证工程质量和安全的具体措施
E.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求
15、下列选项中,委托代理终止的情形有()。
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人死亡
C.代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.被代理人取消委托或者代理人辞去委托
16、建造师的执业范围包括( )。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.以建造师的名义单独执业,参与建设工程的招投标
E.开展建设项目施工管理的培训工作
17、下列合同中,属于可变更,可撤销合同的有()
A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同
B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同
C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同
D.建设单位为偷税而订立的施工合同
E.村民胁迫施工企业订立的供货合同
18、关于修改建设工程设计文件的说法,正确的有()。
A.经原设计单位书面同意,建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件
B.设计文件不符合建设工程强制性标准时,施工单位有权要求设计单位修改
C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件
D.设计文件需要做重大修改的,建设单位应当先报原审批机关批准
E.设计文件不符合合同约定时,监理单位有权修改设计
19、下列合同中,()是可撤销合同。
A.因重大误解订立的合同B.违反法律的强制性规定的合同
C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同
E.以合法行为掩盖非法目的的合同
20、建设工程纠纷发生后,当事人申请仲裁应当符合下列条件( )。
A.有仲裁协议
B.有和解协议
C.有具体的仲裁请求、事实和理由
D.属于仲裁委员会的受理范围
E.得到法院的许可
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、B
2、【答案】D
3、答案:
B
解析:
建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。
4、D
5、【答案】C
【解析】本题考查的是劳动合同的履行和变更。
选项A,货币工资,包括各种工资、奖金、津贴、补贴等;选项B,工资应当以货币形式按月支付劳动者本人,即不得以实物或有价证券等形式替代货币支付;选项B,工资应当以货币形式按月支付劳动者本人,即不得以实物或有价证券等形式代替货币支付;选项D,劳动者在法定休假日、婚丧假期间、探亲假期间、产假期间和依法参加社会活动期间以及非因劳动者原因停工期间,用人单位应当依法支付工资。
6、B
7、答案:
D
8、答案:
D
解析:
仲裁裁决呗人民法院依法裁定不予执行的,当事人不能申请人民法院再审,就该纠纷双方当事人可以重新打城中才协议,并依据该仲裁协议申请仲裁,也可以向人民法院提起诉讼。
9、【答案】B
【解析】施工单位安全费用的提取管理。
10、【答案】A
11、C
12、正确答案:
D
13、【答案】:
B
【解析】:
本题涉及的考点是工程质量事故的分类。
操作责任事故是指在施工过程中,由于实施操作者不按规程和标准实施操作,而造成的质量事故。
例如,浇筑混凝土时随意加水,或振捣疏漏造成混凝土质量事故等。
14、答案:
A
解析:
因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。
所以期间的风险又建设单位承担。
15、【答案】C
16、正确答案:
B
17、【答案】D
【解析】《物权法》规定了可以在建工程作为抵押物,同时规定,以正在建造的建筑物抵押的,应当办理抵押登记,抵押权自登记时设立。
18、【答案】C
19、【答案】:
D
【解析】:
本题涉及的考点是索赔费用的计算方法。
索赔费用的计算方法有:
实际费用法、总费用法和修正的总费用法。
20、答案:
C
解析:
当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的,视为条件不成就。
21、B
22、【答案】D
【解析】本题考查是仲裁协议。
选项A正确的说法应为“当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出”;选项B正确的说法应为“仲裁协议独立存在,合同的变更,解除、终止或者无效。
以及合同未生效,被撤销等,均不影响仲裁协议的效力”选项C,正确的说法应为“一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定”。
23、【答案】A
【解析】在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 新疆 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 模拟 解析