建设工程勘探合同范本.docx
- 文档编号:9583526
- 上传时间:2023-05-20
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:17.74KB
建设工程勘探合同范本.docx
《建设工程勘探合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程勘探合同范本.docx(7页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
建设工程勘探合同范本
建设工程勘察合同
(岩土工程勘探、水文地质勘探(含凿井)工程测量、工程物探)
工程名称:
工程地址:
勘探证书品级:
发包人:
住址:
法定代表人:
勘察人:
住址:
法定代表人:
发包人委托勘探人承担任务。
依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情形,为明确责任,协作配合,确保工程勘探质量,经发包人、勘探人协商一致,签定本合同,一起遵守。
第一条工程概况
(一)工程名称:
(二)工程建设地址:
(三)工程承包范围及内容:
(四)工程立项批准文号:
(五)工程勘探技术要求:
(六)资金来源:
第二条发包人应及时向勘探人提供以下文件资源,并对其准确性、靠得住性负责。
(一)提供本工程批准文件(复印件),和用地(附红线范围)、施工、勘探许可等批件(复印件);
(二)提供工程勘探任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图;
(三)提供勘探工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料;
(四)提供勘探工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各类管道、人防设施、洞室等)及具体位置散布图;
第三条勘探人向发包人提交勘探功效资料并对其质量负责。
勘探人负责向发包人提交勘探功效资料份。
第四条动工及提交勘探功效资料的时刻和收费标准及付费方式:
(一)动工及提交勘探功效资料的时刻
1.本工程的勘探工作定于年月日动工,年月
日提交勘探功效资料,由于发包人或勘探的缘故未能按期动工或提交功效资料时,按本合同第六条规定办理。
2.勘探工作有效期限以发包人下达的动工通知数或合同规定的时刻为准,如遇特殊情形(设计变更、工作量转变、不可抗力阻碍和非勘探人缘故造成的停、窝工等)时,工期顺延。
(二)收费保准及付费方式
1.本工程勘探可选择以下第种方式计取费用;
(1)预算包干;
(2)中标价加签证;
(3)实际完成工作量结算;
(4)国家的收费标准中没有规定收费项目的,由发包人、勘探人自行议定。
2.本工程勘探费:
为元(大写)
勘探人提交勘探功效资料后天内,发包人应一次性付清全数工程费用。
第五条发包人、勘探人责任
(一)发包人责任
1.发包人委托任务时,必需以书面形式向勘探人明确勘探任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。
2
.发包人应及时为勘探人提供并解决勘探现场的工作条件和显现的问题(如:
落实土地征用、青苗数量补偿、拆除地上地下障碍物、处置施工扰民及阻碍施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠和水下作业用船等),并承担其费用。
3.假设勘探现场需要看管,专门是在有毒、有害等危险现场作业时、发包人应派人负责平安捍卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。
4.工程勘探前,假设发包人负责提供材料的,应依照勘探人提出的工程用料打算,按时提供各类材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘探人的人员一路验收。
5.勘探进程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘探费。
6.由于发包人缘故造成勘探人停、窝工,除工期顺延外。
发包人应支付停、窝工费;发包人假设要求在合同规按时刻内提供完工(或提交勘探功效资料)时,发包人应按每提早一天向勘探人支付元计算加班费。
7.发包人应爱惜勘探人的投标书、勘探方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方式)、专利技术和合理化建议,未经勘探人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情形,发包人应负责法律责任,勘探人有权索赔。
8.本合同有关条款规定和补充协议中的发包人应负的其它责任。
(二)勘探人责任
1.勘探人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘探,按本合同规定的时刻提交质量合格的勘探功效资料,并对其负责。
2.由于勘探人提供的勘探功效资料质量不合格,勘探人应负实现无偿给予补充完善使其质量合格。
假设勘探人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘探人应承担全数勘探费用;或因勘探质量造成重大经济损失或工程事故时,勘探人除承担法律责任和免收直同意损失部份的勘探费外,并根据损失程度向发包人支付补偿金,补偿金由发包人、勘探人商定为实际损失的%。
3.在工程勘探前,提供勘探纲要或勘探组织设计,派人与发包人的人员一路验收发包人提供的材料。
4.勘探进程中,依照工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术标准要求,向发包人提出增减工作量或修改勘探工作的意见。
并办理正式变更手续。
5.在现场工作的勘探人的人员,应遵守发包人的平安捍卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
6.本合同有关条款规定和补充协议中勘探人应负的其它责任。
第六条违约责任
1.由于发包人未给勘探人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场,发包人除应付给勘探人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外、还应付给勘探人来回进出场费和调遣费。
2.由于勘探人缘故造成勘探功效资料质量不合格,不能知足技术要求时,勘探费用由勘探人承担。
3.合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘探人已进行勘探工作的,不退还发包人应向勘探人支付预期额50%的勘探费计元;完成的工作量超过50%时,那么应向勘探人支付预算额100%的勘探费。
4.发包人未按合同规按时刻(日期)提早勘探功效资料,每超过一日,应偿付未支付勘探费%的超期违约金。
5.由于勘探人缘故未按合同规按时刻(日期)提早勘探功效资料,每超过一日,应减收勘探费的%。
第七条合同变更、终止及解除的情形
(一)合同的变更:
1.本合同未尽事宜,两边可进一步协商,签定书面补充协议;
2.本合同的任何修改、补充须经两边协商一致,签定书面补充协议。
以上补充协议为本合同不可分割的组成部份,与本合同具有一样法律效劳。
(二)合同的解除或终止:
1.任何一方违背本合同约定,经对方提出后不采取弥补方法的或造本钱合同不能履行时,守约方有权要求解除本合同;
2.因国家政策转变而阻碍本合同履行时,任何一方均能够解除本合同;
3.经合同两边协商一致能够解除本合同;
4.因不可抗力因素致使本合同不能履行时,任何一方均能够解除本合同。
第八条平安责任
乙方在勘探进程中应严格依照勘探程序和勘探标准的要求及规定组织施工,增强治理。
在勘探进程中所造成的一切平安事故及造成的所有经济损失均由乙方自行承担。
第九条本合同未尽事宜,经发包人与勘探人协商一致,签定补充协议,补充协议与本合同具有一样效劳。
第十条本合同发生争议时,发包人、勘探人应及时协商解决,协商不成时,发包人、勘探人可选择以下第种方式解决。
(一)向六盘水市有管辖权的法院提起诉讼;
(二)向六盘水仲裁委员会提起仲裁。
第十一条
本合同自发包人、勘探人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘探人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式份,发包人份,勘探人份。
均具有一样法律效劳。
第十二条其它约定事项:
发包人名称:
勘探人名称:
(盖章)(盖章)
法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人
(签字):
(签字):
银行账号:
银行账号:
建设行政主管部门备案:
备案号:
(盖章)备案日期:
年月日
年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程 勘探 合同范本