浮雕施工合同完整常用版.docx
- 文档编号:14817699
- 上传时间:2023-06-27
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:392.58KB
浮雕施工合同完整常用版.docx
《浮雕施工合同完整常用版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浮雕施工合同完整常用版.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
浮雕施工合同完整常用版
篇一:
浮雕制作合同
浮雕制作合同
甲方:
(以下简称甲方)
乙方:
(以下简称乙方)
经双方充分协商,根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定,特签署本合同。
一、合同内容:
1.乙方为甲方制作总面积为约为平方米的艺术浮雕五幅。
质量要求:
浮雕为单彩深浮雕,浮厚约为5厘米不等.
2.乙方撤除甲方现有的旧磁砖画。
乙方按施工要求和艺术墙标准适当凿深墙体5-10厘米,以保艺术墙牢固。
3.乙方自主设计艺术墙体内容,对艺术墙内容有自主产权.(艺术墙手稿附后)
4.甲方在施工期间协助乙方,及时帮助乙方解决相关安全方面的问题,如果学生在校期间,学生及出入学校人员安全全均由甲方负责。
二、合同金额:
艺术浮雕墙平方米,预计5—8天完成,共计人民币(大写)元(小写)¥:
1元
三、付款方式:
1、本合同签订后,甲方支付合同总额的70%,即人民币¥元(大写:
元整).2、项目结束后甲方向乙方支付合同余款,即人民币¥元整(大写:
元整)。
四、责任与义务:
1.乙方应按甲方要求按质按量完成艺术墙设计和制作工作。
2.乙方需在规定时间(年月日前)完成,并送交甲方签字认可。
五、产权约定:
甲方委托设计的所有费用结算完毕后才享有著作权,否则,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、违约责任:
因设计和制作工作具有很大的特殊性,在经过大量调研工作的同时更需设计师的精心创作,因此,本合同一经签订,甲方如提前终止合同,预付款乙方不予退还.
.七、其他事项:
八、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应友好协商解决,如无果则提请法律途径解决。
本合同壹式两份,甲乙双方各持对方签字盖章合同一份,均具有同等的法律效力。
附件:
1、浮雕报价清单汇总表
2、浮雕设计手稿
甲方(盖章):
乙方
代表签名:
代表签名:
地址:
地址:
:
:
:
:
日期:
日期:
(盖章):
篇二:
浮雕工程施工合同.doc
浮雕景墙工程施工合同
甲方:
陕西丰泽建筑景观工程乙方:
河北省曲阳县美景园林雕刻厂
为了确保工程施工质量,规范双方的权利和义务。
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,经双方友好协商,达成如下协议:
一、工程范围:
贺兰县如意胡北湖区四个浮雕墙施工.二、工程地址:
贺兰县如意胡北湖区。
三、施工工期:
本工期截至公历2021年8月31日全部安装完工并交付使用。
期间由于现场施工条件不具备,安装条件及变更等因素造成的窝工、停工等,须经甲方签字认可,方可顺延.
四、工程质量:
1、质量标准:
合格。
2、材料:
本工程所有材料质量必须符合设计要求及国家有关验收标准及规定,并须经甲方确认(需提供进场材料的各种技术认证书、合格证及实验室的相关实验报告),方能进入施工现场施工.
3、施工:
乙方必须严格按照甲方提供的施工图及现行国家施工有关规范施工,确保施工质量和效果达到乙方所做样品及对样品提出修改意见后程度;如果在施工过程中出现设计变更,则必须参照设计变更。
五、施工工艺(施工程序通则):
六、工程承包方式:
承包方式:
四个浮雕墙为包工包料(在施工期间所发生的任何费用均由乙方承担,包括材料、辅料、加工费、运输费、安装费、税金、水、电和机械费在内);工程量按实际结算.
七、浮雕景墙合同价款:
陆拾万圆整
注:
1、四个浮雕景墙最终工程量按实际结算。
2、浮雕墙所有石材六个面要求必须刷进口防护剂三遍。
3、浮雕墙中的电部分施工费用包含在合同总价中,乙方需按图施工。
八、付款方式:
签订合同后,乙方按照合同约定,浮雕雕刻全部加工完成,运送到施工现场开始安装,甲方付至合同总金额的40%,浮雕全部安装完成后,经业主组织竣工验收合格后,甲方在15个工作日内付款至60%,根据工程情况合同余款一年内付清,其预留的5%的工程款作为工程质量的保证金,质保到期并经相关单位验收合格后,15个工作日内全部付清余款(不计息)。
九、保修期及保修期间服务:
保修期自工程交付甲方使用之日起计算,共计12个月。
保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后一周内到达现场处理。
十、甲方权利和义务:
1、权利:
1.1、甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全进行全程监督与指导。
1。
2、甲方有权对乙方采购的材料、设备质量进行抽检,合格后方能进入施工现场。
1.3、在施工过程中,甲方以艺术指导意见为中心向乙方提出工程质量有不合格之处,乙方必须全力配合甲方变更以达到甲方要求标准.
2、义务
2.1、甲方应指派现场代表,负责协调乙方与工程现场的临时设施、施工用电、水等协调与落实。
2。
2甲方应根据双方规定的付款方式及时付款。
如到期不能按时付款,经协商无果,甲方应向乙方按合同总额每天2%处以罚款。
3.3、甲方与乙方合同签订之日起7日内提供给乙方浮雕图纸壹份.十一、乙方权利和义务1、权利:
1.1、乙方有权对违反施工操作程序、违反施工规范的指令要求进行解释。
乙方在正常施工的情况下,甲方无权干扰乙方,如因干扰而影响乙方施工进度,后果由甲方承担。
1.2、如因甲方违反正常的付款方式及没有及时提供样本,乙方可延期交工。
2、义务:
2.1、乙方必须接受甲方的监督和指导,服从现场代表的指挥、调度.2。
2、乙方必须遵守施工现场的各项规章制度,做到安全生产、文明施工;如果乙方在施工过程中出现违反现场规章制度、安全生产、文明施工等现象,责任由乙方全部承担,与甲方无关.
十二、违约责任:
按合同工期延期交付1天罚款1万元。
十三、发生争议,双方友好协商解决。
协商未果,到当地仲裁机关或法院进行调节。
十四、本合同一式四份,甲方双方各执貮份。
甲方盖章:
乙方盖章:
甲方代表:
乙方代表:
时间:
时间:
篇三:
浮雕艺术工程合同书
浮雕艺术工程合同书
甲方:
乙方:
经双方深入探讨研究并确定雕塑家杨珂的浮雕设计方案_________.按照双方商讨意见就浮雕艺术工程相关事宜达成如下协议:
一、工程内容:
乙方创作设计、放大施工、艺术铸造、运输安装________________浮雕作品,每幅尺寸为_________米,共计________平方米.安装地点:
_________.
二、工程费用(见预算表):
工程总费用为人民币__________整(小写__________元).
三、工期(见预算表):
工期共计___天,乙方自收到甲方支付的首批工程款之日起计算工期。
四、付款:
1、自本合同书签定之日(即2021年月日),甲方付给乙方总工程款的60﹪(即_______元);2、泥塑工程完工并经双方认可后,甲方付给乙方总工程款的30﹪(即_______元);3、浮雕翻制安装完毕后,7日内(即2021年月日)甲方付给乙方剩余的10﹪(即_______元)工程款.
五、艺术质量:
乙方应按照艺术工程的质量标准,按质保量完成上述浮雕艺术工程,并达到甲方相关要求。
六、双方责任:
双方应履行上述针对各自的职责,乙方按时完工,甲方按时付款,共同推进此项目的顺利进行。
除遇不可抗拒之因素外,双方确认按本合同执行.
此合同书一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效应.
甲方签字(盖章):
乙方签字(盖章):
2021年月日2021年月日
备注:
乙方全称:
开户行:
帐号:
建设工程施工合同
项目名称:
甲方:
乙方:
日期:
建设工程施工合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
东台市红十字会备灾救灾中心
工程地点:
东台市经济开发区纬一路3-1号
工程内容:
仓库
二、合同工期:
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数天。
三、质量标准
工程质量标准:
四、合同价款
金额(大写):
元(人民币)
¥:
元
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任.
六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、合同生效
合同订立时间:
年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定 后生效
甲方:
(公章)乙方:
(公章)
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代表人:
委托代表人:
:
:
:
:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
邮政编码:
邮政编码:
桩基施工合同
发包方:
(以下简称甲方)
承包方:
(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和有关建设工程法规规定的原则,并结合楼桩基工程具体情况,经甲、乙双方洽商,特签订如下协议:
一、工程名称:
.
二、工程地点:
三、工作内容及工程量:
工作内容:
D600桩的成孔、钢筋笼制安、砼灌注、凿桩头所需的人工及机械。
不含泥渣桩渣倒运、桩间土挖运、水电费、临建费、税金及属地管理费用
工程量的计算:
以图纸设计工程量和变更增加的工程量之和为结算依据。
四、工程质量标准:
合格。
五、承包方式:
清包工
甲方负责供应工程所需的材料,并负责泥渣桩渣倒运。
六、工程日期:
甲方应确保施工图满足施工要求,施工场地具备开工条件,并在准备正式开工前5天通知乙方进场施工,试桩有效工期10天,工程桩有效期35天(不包括试桩工艺性间隔、检测时间和破桩头及清除桩间土时间),破桩头的工期按清桩间土的时间安排完成。
遇不可抗拒的自然因素和周边群众的干扰等原因所造成的停窝工,工期相应顺延。
七、工程价款及结算依据:
甲乙双方商定施工价格为:
元/m3。
本工程双方约定机械进出场费用为元.
工程决算以甲乙双方共同签认的施工图纸工程量、相关变更工作量及约定的机械进出场费用之和进行结算.
八、付款方式:
本工程无预付款.工程桩完成50%时,支付工程总价款的40%;基桩工程全部完成,支付工程总价款至85%;剩余20%待检测合格达到质量标准后,并从收到检测合格书面报告之日起1个月内全部付清。
九、双方责任和义务
(一)甲方:
1、按照图纸设计要求做好场地三通一平,并提供水、电至施工场地。
商品混凝土、钢材、等送至相应施工工作面。
所提供的材料均应符合设计要求,并附有材质检验报告,同时负责承担工程质量各项指标的检测及其费用。
2、提供乙方桩基施工图四份,借阅岩土工程勘察报告一份。
3、提供基底标高、控制轴线、桩及建筑场地水准控制点.
4、负责办理各项工程所需手续,协助乙方协调各方关系。
5、按工程的设计要求开挖土方,确保施工期间不发生因边坡坑存在隐患问题造成的人员伤害及设备损坏。
6、提供足够的水、电和工程所需的各种材料.水电线路检修时必须提前1-3天通知乙方。
7、及时委托人工地基检测单位对桩基进行检测,合格后应及时予以验收,并承担相应的检测费用。
8、承担因地勘报告不准、地质情况变化,调整设计及变更所发生的费用。
9、非乙方原因所造成的停窝工,甲方应对乙方在误工期间的人工机械费用给予补偿。
10、为乙方提供搭建临设场地和桩基工程所需的资料。
11、承担泥渣倒运处理等工作.
(二)乙方:
1、按本合同的约定及桩基工程设计总体要求安排施工。
施工前应向甲方及监理公司提供《施工组织设计》、《布桩编号图》并会签.
2、因乙方施工操作不当,造成蹋孔、缩颈造成的质量问题及材料浪费由乙方自行承担。
3、施工中要服从现场工程技术人员正确的指导和管理。
4、施工过程中在保证质量的基础上合理利用建筑材料,不得浪费。
5、打桩期间要搞好设施的稳定和施工人员的安全。
6、要文明施工,遵守安全操作规程,争取达到文明工地要求。
7、工程完工办理交接手续时,按单项工程向甲方提供桩基工程的施工技术资料。
8、工程完成退场时,将场地上的临建和生活垃圾清理集中外运.
9、乙方对工作内容所含的各项工作,应保质保量,全部完成.
十、安全责任:
乙方全面搞好安全工作.
十一、违约责任:
(一)甲乙双方应认真执行本合同条款。
若不能按时执行,每延误一天,按单项工程款总额的1‰进行处罚。
工程提前完成应予以相应奖励。
(二)工程施工中出现异常现象,甲乙双方应积极与设计单位、监理单位进行协商,并按有关单位出具的整改要求进行处理.由乙方责任造成的损失费用由乙方承担,非因乙方原因造成的损失,费用由甲方承担。
十二、检测要求:
按规范要求做好与检测单位的配合工作.
十三、其它:
(一)本合同未尽事宜,经双方友好协商签订补充协议,也可参照《建设工程施工合同》(GF—1999—1)(示范文本)执行。
发生争议时双方协商解决,也可借助劳动仲裁或司法程序解决。
(二)本合同一式六份,甲乙双方各三份。
(三)本合同经双方签字盖章后生效.
发包方:
(盖单)
地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
年月日
承包方:
(盖单)
法定代表人:
委托代理人:
年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 浮雕 施工 合同 完整 常用
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)