注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试B卷 附答案.docx
- 文档编号:14344129
- 上传时间:2023-06-22
- 格式:DOCX
- 页数:32
- 大小:29.22KB
注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试B卷 附答案.docx
《注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试B卷 附答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试B卷 附答案.docx(32页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试B卷附答案
2019年注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试B卷(附答案)
考试须知:
1、考试时间:
180分钟,满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共70题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、人民法院审理行政案件,不适用()。
A.调解
B.开庭审理
C.公开审理
D.两审终审制
2、下列财产中可以设定抵押权的是()。
A.李某承包村里的一座自留山
B.某大学宿舍楼
C.某国有企业办公大楼
D.被海关查封的一批设备
3、根据《标准化法》关于企业标准的说法,正确的是()。
A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准
B.企业标准可以高于国家标准的
C.企业标准应当高于行业标准
D.企业标准应当与团体标准相符
4、工程建设领域制定的行业标准,在相关技术要求公布了国家标准后,该行业标准()。
A.即行废止
B.行业标准优先适用
C.国家标准优先适用
D.两个同时适用
5、某建筑公司与项目经理就某项目施工签订了承包协议书,约定项目部对项目独立经营,自负盈亏.但项目部不是法人,根本原因是()。
A.没有自己独立的名称
B.没有固定的经营场所
C.不能独立承担民事责任
D.没有自己的组织机构
6、关于建设单位安全责任的说法,正确的是()。
A.建设单位不得调整合同工期
B.需要进行爆破作业的,建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续
C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业,将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。
D.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实,准确,完整。
7、根据我国《环境影响评价法》的规定,对于规划、建设后可能造成重大环境影响的项目,建设单位应当编制()。
A.环境影响报告书
B.环境影响报告表
C.环境影响登记表
D.环境影响监测表
8、根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。
A.企业标准
B.地方标准
C.施工图设计文件
D.建筑节能任意性标准
9、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。
关于调解书和裁决书的说法,正确的是()。
A.调解书不具有强制执行效力
B.调解书自作出之日起发生法律效力
C.调解书与裁决书具有同等法律效力
D.裁决书不可以申请撤销
10、关于仲裁的说法,正确的是()。
A.仲裁委员会隶属行政机关
B.仲裁以公开审理为原则
C.仲裁委员由当事人协商确定
D.仲裁裁决作出后可以上诉
11、建设项目需要进行试生产的,应当()申请配套建设的环境保护设施竣工验收.
A.在投入试生产之日
B.投入试生产之日起3个月内
C.投入试生产之日前3个月
D.分期验收后
12、报据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将()报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.保证安全施工的措施
B.施工组织方案
C.拆除建筑物的措施
D.建设单位编制的工程概要
13、根据《城镇污水排入排水管网许可管理力法》关于城镇污水排入排水管网许可的说法,正确的是()。
A.城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费的
B.因施工作业需要排水的,排水许可证有效期不得超过施工期限
C.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水
D.施工作业时,施工单位应当申请领取排水许可证
14、水泥厂在承诺有效期内,对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复,则该水泥买卖合同成立的时间为()。
A.水泥厂的答复文件到达施工单位时
B.施工单位发出订购水泥的要约时
C.水泥厂发出答复文件时
D.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时
15、根据《建设工程质量管理条例》,建设单位在申领施工许可证之前,应当按照有关规定办理()。
A.开工报告手续
B.监理单位的委托手续
C.保证安全施工措施的审批手续
D.工程质量监督手续
16、建设工程施工合同应以()为合同履行地。
A.原告住所地
B.合同签订地
C.施工行为地
D.被告住所地
17、某施工单位在基坑作业过程中,降水作业不连续而导致临近2栋民宅基础塌陷,结构出现裂缝;为此居民要求施工单位承担责任,此债务发生的依据是()。
A.施工合同
B.无因管理
C.侵权行为
D.不当得利
18、特别重要的建设工程和跨省、自治区、直辖市的建设工程范围内的考古发掘工作,由( )组织实施,发掘未结束前不得继续施工。
A.国家文物局
B.省级人民政府
C.国务院
D.省级文物行政部门
19、根据《民法通则》及相关司法解释,当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩,法院予以支持的是()。
A.兑付国债本息请求权
B.支付存款本金及利息请求权
C.基于合同的违约金请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权
20、建设单位申请施工许可证时,向办证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。
A.施工需要开通过监理单位审查
B.施工需要并规定通过了审核
C.编制招标文件的要求
D.工程竣工验收备案的要求
21、施工单位与建设单位签订施工合同,约定施工单位垫资20%,但没有约定垫资利息。
后施工单位向人民法院提起诉讼,请求建设单位支付垫资利息,对施工单位的请求,人民法院的做法是()。
A.由于未约定利息,施工单位要求支付垫资利息,不予支持
B.尽管未约定利息,施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持
C.由于垫资行为违法,施工单位要求返还垫资,不予支付
D.尽管未约定利息,施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类型贷款利率支付垫资利息,应予支持
22、下列法人中,属于特别法人的是()。
A.基金会法人
B.事业单位法人
C.社会团体法人
D.机关法人
23、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()。
A.暂扣安全生产许可证并限期整顿
B令停止生产,并处罚款
C.撒销安全生产许可证
D.吊销安全生产许可证
24、关于建设工程返修的说法,正确的是()。
A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形
B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修
C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修
D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修
25、关于建设单位安全责任的说法,正确的是()。
A,建设单位不得调整合同工期
B,需要进行爆破作业的,建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续
C,建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业,将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。
D,建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实,准确,完整。
26、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。
后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于()。
A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院
B.仲裁协议签订地的中级人民法院
C.仲裁协议签订地的基层人民法院
D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院
27、在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()。
A.予以修订
B.继续有效
C.应当复审
D.即行废止
28、关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法,正确的是()。
A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位
B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头
C.联合体承包中,可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围
D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包
29、承包人在施工中遇到暴雨袭击,导致工程停工,同时发生各项费用损失,按照不可抗力索赔处理原则,下列()费用,发包人不予赔偿.
A.被冲坏已施工的基础工程
B.停工期间设备闲置
C.清理现场,恢复施工
D.被冲坏的现场临时道路恢复
30、关于转代理的说法,正确是的是()。
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的,代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的,可以不取得被代理人的同意
31、关于人身保险合同的说法,正确的是()。
A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益
B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付
D.人身保险合同的投保人不可以为受益人
32、建筑施工企业变更法定代表人的,应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间,变更后()。
内。
A.10日
B.5日
C.15日
D.20日
33、关于设计单位质量责任和义务的说法,正确的是()。
A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任
B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商
C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明
D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限
34、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》,关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是()。
A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费
B.施工作业需要排水的,由施工企业申请领取排水许可证
C.排水许可证的有效期,由建设主管部门根据工期确定
D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水
35、下列关于安全生产许可证的说法中,表述错误的是()。
A.安全生产许可证的有效期为3年
B.期满后需要延期的,应当于期满前3个月申请
C.遗失安全生产许可证在申请补办的同时,应当在公众媒体上声明
D.企业变更地址的,应当办理安全生产许可证变更手续
36、在某建筑工地上,附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷,双方同意调解解决。
在下列解决方式中,由()主持或参与的调解,属于行政调解。
A.施工方上级单位
B.建设方
C.当地建设行政管理部门
D.人民法院
37、根据我国《合同法》的规定,可撤销合同,当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使撤销权。
A.1
B.2
C.3
D.5
38、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业,必须经国务院批准
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准
D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,必须经国务院文物行政部门批准
39、工程施工过程中应当采取消防安全措施,下列说法中错误的是()。
A.禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所
B.修建道路有可能影响消防队灭火救援的,有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准
C.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火
D.自动消防系统的操作人员必须持证上岗
40、关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。
A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》
B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》
C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》
D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》
41、工程建设中如果采用国际标准或者国外标准,而我国现行强制性标准未作规定的,()应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案.
A.建设单位
B.施工单位
C.设计单位
D.质量监督机构
42、关于施工发现文物报告和保护的说法,正确的是()。
A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有,在农业生产中发现的文物属于集体所有
B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险,对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的,由县级人民政府文物行政部门组织发掘,并同时补办审批手续
C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物,集体组织可以自行挖掘
D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘,由国务院文物行政主管部门组织实施
43、根据《工程建设项目施工招标投标办法》,关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.投标保证金不得采用银行保函形式
B.投标保证金最高不得超过50万
C.招标人发出中标通知书,投标保证金的有效期自动终止
D.中标人拒绝签订施工合同时,招标人有权没收其投标保证金
44、宋某将其房屋出租给陈某,房屋租赁合同约定租期1年,租金按月支付。
期间,宋某因子女出国留学急需资金,便决定出售该房屋。
对此,下列说法中错误的是( )。
A.该租赁合同在房屋出售后即无效
B.宋某有权在租赁期出售房屋
C.同等价格下陈某有优先购买该房屋的权利
D.宋某应在合理期限内通告陈某将出售房屋
45、关于行政诉讼法律规定的说法,正确的是()。
A.未经行政复议程序,不能提起行政诉讼
B.法院审理行政诉讼案件不适用调解
C.行政诉讼坚持谁主张谁举证原则
D.在行政诉讼过程中,被告有权自行向原告和证人收集证据
46、对败诉的具体行政行为,人民法院可以判决变更的情形是()。
A.行政行为超越职权
B.行政行为违反法定程序
C.被告不履行或迟延旅行法定职责
D.行政处罚显失公正
47、根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准,可将合同分为()。
A.双务合同与单务合同
B.有偿合同与无偿合同
C.要式合同与不要式合同
D.权利合同与义务合同
48、某装饰公司与总包方依法签订分包合同后,将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续;装饰公司转包劳务的行为()。
A.无效
B.有效
C.总包同意后有效
D.效力待定
49、在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()。
A.法律形式
B.法律部门
C.法律规章
D.法律制度
50、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:
签约后一周内交付货物,届时合同生效。
施工企业有权?
……提取或…?
提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。
A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件
B.如施工企业逾期提货,其有权拒绝仓储中心加收仓储费
C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效
D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费
51、施工企业在施工中未采取相应防范措施,造成第三人人身伤害的,其应当承担()责任。
A.合同
B.不当得利
C.无因管理
D.侵权
52、在工程建设中,建设单位对在建工程的权利是()。
A.债务
B.担保物权
C.所有权
D.用益物权
53、关于工程再分包的说法,正确的是()。
A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包
B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包
C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包
D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人
54、根据《物权法》,下列各项财产作为抵押物时,抵押权自登记时设立的是()。
A.正在建造的船舶、航空器
B.交通运输工具
C.生产设备、原材料
D.正在建造的建筑物
55、根据《绿色施工导则》的规定,某施工单位在土方施工作业过程中,为有效防治扬尘大气污染,施工现场采取比较得当的措施不包括()。
A.运送土方车辆封闭严密
B.施工现场出口应设置洗车槽
C.堆放的土方洒水、覆盖
D.建筑垃圾分类堆放
56、在保险合同中,负有支付保险费义务的当事人是()。
A.受益人
B.投保人
C.被保险人
D.保险人
57、水泥厂在承诺有效期内,对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复,则该水泥买卖合同成立的时间为()。
A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时
B.水泥厂的答复文件达到施工单位时
C.施工单位发出订购水泥的要约时
D.水泥厂发生答复文件时
58、关于转代理的说法,正确的是()。
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的,代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的,可以不职得被代理人的同意
59、下列所给选项中,关于仲裁管辖的表达,正确的是()。
A.实行级别管辖,但不实行地域管辖
B.实行地域管辖,但不实行级别管辖
C.既不实行级别管辖,也不实行地域管辖
D.既实行级别管辖,也实行地域管辖
60、下列合同订立的原则中,属于民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关系特有原则的是( )。
A.平等原则
B.自愿原则
C.公平原则
D.诚实信用原则
61、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地,发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档,依法责令其停止施工。
该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。
A.行政处罚
B.行政裁决
C.行政处分
D.行政强制
62、关于工程再分包的说法,正确的是()。
A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包
B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包
C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包
D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人
63、代理人实施代理行为时,应当以( )的名义进行意思表示。
A.法人
B.自然人
C.代理人
D.被代理人
64、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业,或者违反规定将建筑工程肢解发包的,责令改正,处以()行政处罚。
A.吊销资质证书
B.罚款
C.停业整顿
D.降低资质等级
65、某住宅项目进行公开招标,投标人在提交投标文件截止时间后,招标人发现投标人少于三个,此时( )。
A.应正常开标
B.依法重新招标
C.可进行议标
D.可改为邀请招标
66、根据《建筑法》以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是()。
A.资质许可由原资质许可机关予以撤回
B.吊销资质证书,并处罚款
C.给予警告,或处罚款
D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质
67、下列不属于发包人义务的情形是()。
A.提供必要施工条件
B.及时组织工程竣工验收
C.向有关部门移交建设项目档案
D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明
68、联合体投标的共同投标协议,在法律性质上属于()。
A.委托代理
B.无因管理
C.合同
D.指定代理
69、关于招标文件的说法,正确的是()。
A.招标文件的要求不得高于法律规定
B.潜在投标人对招标文件有异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行
C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算
D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人
70、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。
施工结束后,工程竣工验收质量合格,张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝,遂诉至法院。
关于该案处理的说法,正确的是()。
A.合同无效,不应支付工程款
B.合同无效,应参照合同约定支付工程款
C.合同有效,应按照合同约定支付工程款
D.合同有效,应参照合同约定支付工程款
二、多选题(共30题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有()。
A.产权转移证书
B.营业账簿
C.权利、许可证照
D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据
E.已缴纳印花税凭证的副本
2、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法,错误的有()。
A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定,应报国务院批准
B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施
C.不得破坏文物保护单位的历史风貌
D.进行爆破作业,须经国务院文物行政部门批准
E.全国重点文物保护单位不得拆除
3、根据《建设工程质量检测管理方法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的有()。
A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备
B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质
C.检测机构不得转包检测业务
D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行
E.利害关系人对检测结果有争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案
4、根据《合同法》,关于融资租赁合同的说法,正确的是()。
A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时,融资租赁合同对第三人不发生效力
B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同
C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容,无须经过承租人的同意
D.承租人破产的,租赁物不属于破产财产
E.承租人占有租赁物期间,因租赁物造成第三人第三人的人身伤害或者财产损害的,出租人不承担责任
5、建设工程代理行为的终止情形主要包括()。
A.代理事务完成
B.代理人辞去委托
C.被代理人死亡
D.被代理人恢复民事行为能力
E.作为被代理人或者代理人的法人终止
6、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。
发生工程质量事故,施工企业项目经理承担的法律责任由()。
A.项目经理为注册建造师的,责令停止执业2年
B.向社会公布曝光
C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款
D.构成犯罪的,依法追究刑事责任
E.项目经理为注册建造师的,吊销执业资格证书,5年内不予注册
7、可以作为工程重大安全事故罪的主体包括()。
A.建设单位
B.施工单位
C.安全生产监督部门
D.建设行政主管部门
E.招标代理机构
8、某工程公司承建写字楼工程,根据我国《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑意外伤害保险。
该险种承保的范围包括( )。
A.工程本身受损
B.施工用设施受损
C.被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残
D.被保险人在施工现场被高空坠物砸死
E.场地清理费
9、债的发生根据,即引起债的发生的法律事实,主要有( )。
A.抵消
B.混同
C.提存
D.免除
E.债务人失踪
10、关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法,正确的有()。
A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的,第三人承担主要责任
B.代理人不履行职责,应当承担民事责任
C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的,代理人承担主要责任
D表见代理的民事责任由被代理人承担
E.委托书授权不明的,责任由被代理人承担
1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 注册一级建造师建设工程法规及相关知识模拟考试B卷 附答案 注册 一级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 模拟考试 答案
文档标签
- 建设工程法规及相关知识注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题B卷附解析注册
- 建设工程法规及相关知识版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试B卷附答案注册
- 建设工程法规及相关知识版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题D卷附答案注册
- 建设工程法规及相关知识注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题附答案注册
- 建设工程法规及相关知识注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题B卷含答案注册
- 建设工程法规及相关知识注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题C卷附答案注册
- 建设工程法规及相关知识注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题B卷附解析注册
- 建设工程法规及相关知识注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试附答案注册
- 建设工程法规及相关知识版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题B卷附答案注册
- 建设工程法规及相关知识注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题B卷附解析注册