水利水电模拟练习题含答案35.docx
- 文档编号:8760557
- 上传时间:2023-05-14
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:21.85KB
水利水电模拟练习题含答案35.docx
《水利水电模拟练习题含答案35.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水利水电模拟练习题含答案35.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
水利水电模拟练习题含答案35
水利水电工程练习题(3581)答案见最后
单选题
1、在正常使用条件下,以下关于建设工程最低保修期限的规定,符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。
A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程为50年
B.屋面防水工程、有防水要求的房间和外墙面的防渗漏为5年
C.电气工程、给排水工程为2年
D.地基基础和主体T程为永久
多选题
2、某建筑企业,企业经理为法定代表人,没有现场安全生产管理负责人。
该企业在其注册地的某项施工过程中,甲班队长在指挥组装塔吊时没有严格按规定把塔吊吊臂的防滑板装入燕尾槽中并用螺栓固定。
某日甲班作业过程中发生吊臂防滑板开焊、吊臂折断脱落事故,造成3人死亡、1人重伤。
这次事故造成的损失包括:
医疗费用(含护理费用)45万元,丧葬及抚恤等费用60万元,处理事故和现场抢救费用28万元,设备损失200万元,停产损失150万元。
根据《建筑工程安全生产管理条例》,以下说法正确的有()。
A.该企业所在行政区的县级以上人民政府负责安全生产监督管理的部门,对该企业的建筑工程安全生产工作实施行业监督管理
B.该项工程应取得施工许可证
C.对建筑工程安全生产违法行为可以实施罚款的处罚
D.建筑企业应当为本企业所有人员办理意外伤害保险
E.甲班队长应取得《特种作业操作资格证书》
多选题
3、在施工质量管理中,为了发挥人的主导作用,应采取()措施,提高和控制人员素质,保证施工质量。
A.严格实行分包单位的资质审查,确保分包单位的整体素质
B.做好操作人员的职业教育和技术培训,强化施工项目全体人员的质量意识
C.严格施工项目的各项施工管理制度,规范操作人员的作业技术活动和管理人员的管理活动行为
D.加强环境保护和建设公害的合理
E.建立和完善为保证施工质量的奖励和处罚机制,充分发挥施工项目全体人员的最大工作潜能
简答题
4、某工程项目,建设单位与施工总承包单位按《建设工程施工合同文本》签订了施工承包合同,并委托某监理公司承担施工阶段的监理任务。
施工总承包单位将桩墓工程分包给一家专业施工单位。
开工前:
(1)总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件时发现部分图纸设计不当,即通过计算修改了该部分图纸,并直接签发给施工总承包单位。
(2)在工程定位放线期间,总监理工程师又指派测量监理员复核施工总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控点。
(3)总监理工程师审查了分包单位直接报送的资格报审表等相关资料。
(4)在合同约定开工日期的前5天,施工总承包单位书面提交了延期10天开工的申请,总监理工程师不予批准。
钢筋混凝土施工过程中,监理人员发现:
(1)按合同约定由建设单位负责采购的一批钢筋虽供货方提供了质量合格证,但在使用前的抽检试验中材质检验不合格。
(2)在钢筋绑扎完毕后,施工总承包单位未通知监理人员检查就准备浇筑混凝土。
(3)该部位施工完毕后,混凝土浇筑时留置的混凝土试块试验结果没有达到设计要求的强度。
竣工验收时:
总承包单位完成了自查、自评工作,填写了工程竣工报验单,并将全部竣工资料报送项目监理机构,申请竣工验收。
总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收,即签署了竣工报验单,并向建设单位提交了质量评估报告。
建设单位收到监理单位提交的质量评估报告后,即将该工程正式投入使用。
[问题]1.对总监理工程师在开工前所处理的几项工作是否妥当进行评价,并说明理由。
如果有不妥当之处,写出正确做法。
2.对施工过程中出现的问题,监理人员应分别如何处理
3.指出工程竣工验收时,总监理工程师在执行验收程序方面的不妥之处,写出正确做法。
4.建设单位收到监理单位提交的质量评估报告,即将该工程正式投入使用的做法是否正确说明理由。
单选题
5、以下关于质量控制的解释正确的是()。
A.质量控制就是质量管理
B.质量控制就是施工部门的技术活动
C.只要具备相关作业技术能力,就能产生合格的质量
D.要具备相关作业技术能力和科学的管理活动才能实现预期的质量目标
简答题
6、试题三某实施监理的工程,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。
施工过程中发生如下事件:
事件1:
乙施工单位开挖土方时,因雨期下雨导致现场停工3天,在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致现场停工7天。
为此,甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10天和费用补偿2万元(合同约定,窝工综合补偿2000元/天)的请求。
事件2:
为了赶工期,甲施工单位调整了土方开挖方案,并按约定程序进行了调整,总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限,立即向甲施工单位签发工程暂停令,同时报告了建设单位。
乙施工单位未执行指令仍继续施工,总监理工程师及时报告了有关主管部门,后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。
事件3:
甲施工单位凭施工经验,未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案,经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时,就开始搭设高大模板,施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。
事件4:
甲施工单位为了便于管理,将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。
问题:
指出事件1中挖断煤气管道事故的责任方,说明理由。
项目监理机构批准的工程延期和费用补偿各多少说明理由。
单选题
7、水电工程建设项目在完成招标设计后组织招标,其工程造价控制目标一般以()为限额。
A.工程初步设计概算
B.招标工程相应范围编制的执行概算
C.施工图预算
D.工程设计概算
多选题
8、施工质量控制的专门技术法规性依据是指针对不同的行业、不同质量控制对象制定的专门技术法规文件。
包括()。
A.工程建设项目质量检验评定标准
B.设计文件、设计交底及图纸会审记录、设计修改和技术变更
C.国家和政府有关部门颁布的与质量管理有关的法律和法规性文件
D.有关建筑材料、半成品和构配件的质量方面的专门技术法规性文件
E.有关材料验收、包装和标志等方面的技术标准和规定
单选题
9、根据《建设安全生产管理条例》,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门()方可任职。
A.评审后
B.考核合格后
C.推荐
D.资质检验后
简答题
10、某综合办公楼工程,建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位,双方签订了工程总承包合同。
由于乙承包商不具有勘察、设计能力,经建设单位甲同意,乙分别与建筑设计院丙和建筑工程公司丁签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。
勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务,并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。
施工合同约定由于根据丙提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。
合同签订后,丙按时将设计文件和有关资料交付给丁,丁根据设计图纸进行施工。
工程竣工后,甲会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现工程存在严重质量问题,是由于设计不符合规范所致。
原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理,给甲带来了重大损失,并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任;乙又以自己不是设计人为由推卸责任。
甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。
问题:
1.本案例中,甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效并分别说明理由。
2.甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当为什么
3.工程存在严重质量问题的责任应如何划分
4.根据我国法律法规的规定,承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果
单选题
11、建设工程监理规划的审核应侧重于______是否与合同要求和业主建设意图一致。
A.监理范围、工作内容及监理目标
B.项目监理机构结构
C.投资、进度、质量目标控制方法和措施
D.监理工作制度
多选题
12、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,下列在合同履行过程中发生的款项,属于“费用”的包括()。
A.设计变更给承包人增加的款额
B.工程师批准承包商索赔的款项
C.承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费
D.承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出
E.承包商收取的分包管理费
多选题
13、施工质量管理体系文件中的质量计划主要包括()。
A.质量评审、修改和控制管理办法
B.有关阶段的实验、检验和审核大纲
C.该项目各阶段的责任和权限
D.应达到的质量目标
E.应采用的特定程序、方法、作业指导书
多选题
14、按照《招标投标法》的规定,下列关于招标公告的发布媒介的表述中正确的是( )。
A.对不是必须招标的项目,招标人可以自由选择招标公告的发布媒介
B.依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在《中国日报》上发布
C.《中国经济导报》是财政部依法指定全国政府采购信息的发布媒介
D.住建部规定依法必须进行施工公开招标的工程项目,应同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告
E.各省级政府发展改革部门一般都指定了招标公告的发布媒介
单选题
15、下列对工程项目及其管理的表述中,错误的是()。
A.对工程项目进行综合管理的目的是为了保证项目的整体性,统筹、沟通、协调各方的要求,解决项目实施过程中的各种矛盾冲突
B.工程项目有一个整体的目标和要求
C.工程项目是多个群体参与、开展多项工作、需要多种资源、实现最终唯一确定目标的集合体
D.对工程项目进行综合管理的目的是通过实施对工程项目的质量、进度、费用、安全等目标进行综合管理,确保工程项目总体目标的顺利实现
单选题
16、下列各项中,不属于《中华人民共和国产品质量法》调整范畴的是()。
A.食品
B.家用电器
C.建筑材料
D.建设工程
单选题
17、场景(十)2008年7月6日,某建筑公司的司机甲将自己所驾驶的该建筑公司送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗。
根据场景(十),回答下列问题:
建设项目中防治水污染的设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投产使用,防治水污染的设施必须经过(),达不到规定要求的,该建设项目不准投入生产或者使用。
A.环境保护部门的检验
B.国务院的批准
C.省级行政部门的审查
D.各级环境保护部门的审查
单选题
18、发生水利工程建设质量与安全事故后,项目法人、施工单位等应当立即将事故情况按项目管理权限如实向流域机构或水行政主管部门和事故所在地人民政府报告,最迟不得超过()小时。
A.4
B.6
C.12
D.24
简答题
19、某工程项目建设单位与施工总承包单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同,并委托某监理公司承担施工阶段的监理任务。
施工总承包单位将桩基工程分包给一家专业施工单位。
开工前:
1.总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件时发现部分图纸设计不当,即通过计算修改了该部分图纸,并直接签发给施工总承包单位;
2.在工程定位放线期间,总监理工程师又指派测量监理员复核施工总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制点;
3.总监理工程师审查了分包单位直接报送的资格报审表等相关资料;
4.在合同约定开工日期前的5天,施工总承包单位书面提交了延期10天开工申请,总监理工程师不予批准。
钢筋混凝土施工过程中,监理人员发现:
1.按合同约定由建设单位负责采购的一批钢筋虽供货方提供了质量合格证,但在使用前的抽检试验中材料检验不合格;
2.在钢筋绑扎完毕后,施工总承包单位未通知监理人员检查就准备浇筑混凝土;
3.该部位施工完毕后,混凝土浇筑时留置的混凝土试块试验结果没有达到设计要求的强度。
竣工验收时:
总承包单位完成了自查、自评工作,填写了工程竣工报验单,并将全部竣工资料报送项目监理机构,申请竣工验收。
总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收,即签署了竣工报验单,并向建设单位提交了质量评估报告。
建设单位收到监理单位提交的质量评估报告后,即将该工程正式投入使用。
对施工过程中出现的问题,监理人员应如何处理
单选题
20、监理工程师对技术设计图纸的审核应侧重于()。
A.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求
B.技术方案是否达到项目投资决策阶段确定的质量标准
C.设计图纸是否满足设计方案的比选
D.设计深度是否满足施工图设计阶段的要求
多选题
21、关于工程项目质量控制体系与建筑企业或其他组织机构按照GB/T19000-2008族标准建立的质量管理体系的不同点,叙述正确的有()。
A.建设工程项目质量控制体系只用于特定的建筑企业或组织的质量管理,而不是用于建设工程项目质量控制,其建立的目的不同
B.建设工程项目质量控制体系涉及建设工程项目实施过程所有的质量责任主体,而不只是某一个承包企业或组织机构,其服务的范围不同
C.建设工程项目质量控制体系的控制目标是建设工程项目的质量目标,并非某一具体建筑企业或组织的质量管理目标,其控制的目标不同
D.建设工程项目质量控制体系的有效性一般由建设工程项目管理的总组织者进行自我评价与诊断,不需进行第三方认证,其评价的方式不同
E.建设工程项目质量控制体系与建设工程项目管理组织系统相融合,是一次性的质量工作体系,并非永久性的质量管理体系,其作用的时效不同
多选题
22、根据《建设工程安全生产管理条例》发生生产安全事故后()。
A.马上报警
B.施工单位应当采取措施防止事故扩大
C.需要移动现场物品时,应当做出标记和书面记录,妥善保管有关证物
D.施工单位不许采取任何措施
E.保护事故现场
多选题
23、以下属于咨询(监理)工程师在施工过程中的质量控制范围的有(),
A.对施工单位质量管理体系的实施状况监控
B.处理设计变更
C.按质量计划实施过程控制,前后工序间要有交接确认制度
D.工程质量问题和质量事故的处理
E.计量工作质量控制
单选题
24、建设工程项目质量控制系统的控制目标是根据()所规定的质量标准。
A.施工承包企业
B.建设工程项目目标
C.国家工程质量验收标准
D.国家工程建设强制性标准
单选题
25、根据《建设工程安全生产管理条例》,下列选项中()不是建设单位安全生产管理的主要责任和义务。
A.向施工单位提供有关资料
B.保证安生产投入
C.将拆除工程发包给具有相应资质的施工单位
D.及时报告安全生产事故隐患
多选题
26、工程项目施工阶段质量管理中,施工单位的质量管理工作主要有()。
A.建立质量记录资料制度
B.建立人员考核准入制度
C.确定过程质量控制点、质量检验标准和方法
D.工程质量问题和质量事故的处理
E.对关键质量点跟踪监控
单选题
27、建设工程项目质量控制系统的控制目标是根据()所规定的质量标准。
A.施工承包企业
B.建设工程项目目标
C.国家工程质量验收标准
D.国家工程建设强制性标准
多选题
28、依据《建设工程质量检测管理办法》明确规定,检测机构应当将检测过程中发现的()违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况,以及涉及结构安全检测结果的不合格情况,及时报告工程所在地建设主管部门。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
E.勘察单位
多选题
29、丙公司建设项目中,防治污染的设施必须与主体工程()。
A.同时投产使用
B.同时施工
C.同时设计
D.同时立项
单选题
30、施工合同示范文本通用条款规定,承包人对()的保修期限应为5年。
A.地基基础工程
B.屋面防水工程
C.设备安装工程
D.排水管道工程
-----------------------------------------
1-答案:
B
(C)电气工程、给水排水工程的范围都大于电气管线和给水排水管线的范围,包括开关、水龙头等易损件,扩大了保修的范围
2-答案:
B,C,E
暂无解析
3-答案:
A,B,C,E
暂无解析
4-答案:
1.
(1)修改该部分图纸及签发给施工总承包单位不妥。
理由:
无权修改图纸。
对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。
暂无解析
5-答案:
D
暂无解析
6-答案:
(1)事件1中挖断煤气管道事故的责任方为建设单位。
理由:
开工前,建设单位应向施工单位提供完整的施工区域内的地下管线图,其中应包含煤气管道走向埋深位置图。
(2)项目监理机构批准的工程延期为7天。
理由:
雨期下雨停工3天不予批准延期,只批准因抢修导致现场停工7天的工期延期。
(3)项目监理机构批准的费用补偿为14000元。
理由:
费用补偿=7×2000元=14000元。
暂无解析
7-答案:
B
[解析]交通、铁道、石油化工、水利等工程建设项目在完成初步设计报告后组织招标,其工程造价控制目标一般以工程初步设计概算为限额;水电工程建设项目在完成招标设计后组织招标,其工程造价控制目标一般以依据招标工程相应范围编制的执行概算为限额;房屋建筑和市政工程如在施工图完成后组织招标,其工程造价控制目标一般以施工图预算为限额;政府审批的工程项目,如招标后的合同价格超过工程设计概算限额,应当申请调整工程设计概算额。
8-答案:
A,D,E
暂无解析
9-答案:
B
[解析]参见《建设安全生产管理条例》第三十六条规定。
10-答案:
1.合同有效性的判定。
暂无解析
11-答案:
A
暂无解析
12-答案:
C,D
暂无解析
13-答案:
B,C,D,E
暂无解析
14-答案:
A,B,D,E
暂无解析
15-答案:
C
暂无解析
16-答案:
D
[解析]《产品质量法》规定:
在中华人民共和国境内从事产品生产、销售活动,必须遵守本法。
本法所称产品是指经过加工、制作,用于销售的产品。
建设工程不适用本法的规定,但建设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备,属于规定的产品范围的,适用本法规定。
17-答案:
A
暂无解析
18-答案:
A
暂无解析
19-答案:
对施工过程中出现的问题,监理人员应:
暂无解析
20-答案:
A
暂无解析
21-答案:
A,B,C,E
暂无解析
22-答案:
B,C,D
[解析]参见《建设工程安全生产管理条例》第五十一条规定。
23-答案:
A,B,D,E
[解题要点]P223~P225咨询工程师的质量管理工作。
咨询工程师在施工过程中的质量控制工作包括:
对施工单位质量管理体系的实施状况监控;对关键质量点跟踪监控;处理设计变更;做好施工过程中的检查验收工作;工程质量问题和质量事故的处理;下达停工和复工指令确保工程质量;材料配合比的质量控制;计量工作的质量控制。
C项是施工单位的质量管理工作,所以不选。
24-答案:
B
[解析]1Z204000建设工程项目进度控制―1Z204030建设工程项目质量控制系统―1Z204031掌握建设工程项目质量控制系统的构成。
25-答案:
D
暂无解析
26-答案:
A,B,C
暂无解析
27-答案:
B
[解析]1Z204000建设工程项目进度控制―1Z204030建设工程项目质量控制系统―1Z204031掌握建设工程项目质量控制系统的构成。
28-答案:
A,B,C
暂无解析
29-答案:
A,B,C
[解析]《中华人民共和国环境保护法》第26条规定:
建设项目中防治污染的措施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后,该建设项目方可投人生产或者使用。
故选ABC。
30-答案:
B
根据《建设工程质量管理条例》的规定,正常使用条件下的最低保修期限为:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水利水电 模拟 练习题 答案 35