横沥镇群结村园改造工程群结村风情水乡三涌改造工程.docx
- 文档编号:18139974
- 上传时间:2023-08-13
- 格式:DOCX
- 页数:81
- 大小:58.05KB
横沥镇群结村园改造工程群结村风情水乡三涌改造工程.docx
《横沥镇群结村园改造工程群结村风情水乡三涌改造工程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《横沥镇群结村园改造工程群结村风情水乡三涌改造工程.docx(81页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
横沥镇群结村园改造工程群结村风情水乡三涌改造工程
横沥镇群结村公园改造工程、群结村风情水乡(三涌)改造工程
招标文件
招标单位:
广州市南沙区横沥镇人民政府
招标代理单位:
广东采联采购招标有限公司
日期:
2017年11月
第一章投标须知
一、投标须知前附表
声明:
本投标须知前附表使用GZZB2010-008-2.3招标文件范本,与范本不同之处均以下划线标明,所有标明下划线部分属于本表的组成部分,同其他部分具有同等效力。
对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用,均已在本表中注明,通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。
项目
条款号
内容
说明与要求
1
1
定义
招标人(即发包人):
广州市南沙区横沥镇人民政府
项目建设管理单位:
广东广建项目管理有限公司
招标代理:
广东采联采购招标有限公司
设计单位:
广东省建筑设计研究院、中国华西工程设计建设有限公司
监理单位:
广州市诚铁监理咨询有限公司
2
2.2
工程名称
横沥镇群结村公园改造工程、群结村风情水乡(三涌)改造工程
3
2.2
建设地点
广州市南沙区横沥镇
4
2.2
建设规模
本项目包括横沥镇群结村公园改造工程、群结村风情水乡(三涌)改造工程,共2个子项工程。
项目总投资约881.64万元。
5
2.2
承包方式
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
综合单价包干、项目措施费包干。
6
2.2
质量标准
合格
7
2.2
招标范围
横沥镇群结村公园改造工程主要内容为:
对水塘进行无害化治理,面积约2000㎡。
利用现有水塘中心小道,打造休闲湖心岛,在岛心种植植物增加休憩亭,并修建栈桥连接两岸,在河岸处增加休憩平台,对河堤两岸进行加固,建设交通小桥等。
群结村风情水乡(三涌)改造工程主要内容为:
修建一个龙舟码头(亲水平台),建设龙舟民俗展示长廊,加设休闲座椅,石砌挡墙,扩宽进龙舟码头道路(增加人行道,两边各1米),对道路两旁约10-12棵树修建树池,完善旁边水塘排涝功能,以及对改造范围及村部旁的桥梁安装灯饰,涉及总面积约4000平方米。
(具体以图纸、工程量清单及相关资料为准)。
8
2.2
工期要求
2017年月日计划开工,施工总期:
120日历天。
9
3
资金来源
财政性资金
10
投标人及项目负责人资质等级要求
详见本工程招标公告
11
资格审查方式
电子化资格后审。
12
13.1
报价以及单价和总价计算方式
工程量清单计价,按国家、省有关计价规范执行。
纳入年度审计项目计划的政府投资项目,审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据(适用于纳入年度审计项目计划的项目)。
13
15.1
投标有效期
90日历天(从递交投标文件截止之日计起)
14
16
投标担保
1收取方式:
方式一:
由广州公共资源交易中心代收。
2.投标担保额度:
13万元(在招标过程中不可调整)。
3.缴纳时间:
递交投标文件开始时至开标前。
4.投标担保的相关事宜详见招标文件16款。
15
7.5
领取招标文件及图纸
由投标人自行在广州公共资源交易中心网站下载。
16
5.1
踏勘现场
时间:
自本项目招标公告发布即日起具备现场踏勘条件;
方式:
招标人不集中组织,由投标人自行踏勘;
现场详细地点:
广州市南沙区横沥镇
17
8.1
招标答疑
1.方式:
网上答疑:
2.投标人质疑期限:
在递交投标文件截止日期前18日
3.招标人澄清、修补或答疑期限:
在递交投标文件截止日期前15日
4.进入到提问区域的密码为
5.网上答疑的相关事项详见招标文件8.1款。
6.答疑纪要须经招投标监管机构备案后,方可在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。
18
11.1
投标文件的组成
投标文件由资格审查文件、《投标函》、《广州建设工程施工招标投标书》、用于评标的业绩、《响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书》、《对投标文件编制的承诺》投标报价文件等组成。
19
17.1
投标文件份数
投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。
20
19.1
20.1
递交投标文件的时间和地点
1.递交方式:
网上递交投标文件
2.递交投标文件的起始时间:
年月日时分。
截止时间:
年月日时分。
2.地点:
广州公共资源交易中心网站。
3.上述时间及地点是否有改变,请密切留意招标答疑纪要的相关信息。
21
20.4
项目负责人签到时间和地点
1.起始时间:
年月日时分。
截止时间:
年月日时分。
2.地点:
广州公共资源交易中心南沙交易部开标室。
3.上述时间及地点是否有改变,请密切留意招标答疑纪要的相关信息。
22
37.1
开标开始时间和地点
1.开标开始时间:
年月日时分。
2.地点:
广州公共资源交易中心南沙交易部开标室。
3.上述时间及地点是否有改变,请密切留意招标答疑纪要的相关信息。
23
开标评标办法
两阶段评标法
24
31.1
履约担保
方式一:
中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。
25
招标控制价
本项目招标控制价为人民币6888202.19元(其中横沥镇群结村公园改造工程招标控制价为:
3195999.22元;群结村风情水乡(三涌)改造工程招标控制价为:
3692202.97元),其中安全文明施工费为217053.42元(其中横沥镇群结村公园改造工程安全文明施工费为:
101187.79元;群结村风情水乡(三涌)改造工程安全文明施工费为:
115865.63元),余泥渣土运输与排放费为144840.40元(其中横沥镇群结村公园改造工程余泥渣土运输与排放费为:
102646.96元;群结村风情水乡(三涌)改造工程余泥渣土运输与排放费为:
42193.44元),暂列金额为0元,投标价超过招标控制价的投标文件将被拒绝。
26
保修期
按照《建设工程质量管理条例》规定
27
41.2
第二阶段评标参考价的下浮率
计算第二阶段评标参考价的下浮率X从0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%中通过摇珠机随机抽取。
28
评标委员会组成
由招标人依法组建评标委员会。
29
第一阶段企业综合诚信评价排名计分
本项目企业综合诚信评价排名得分,以施工-市政排名为准。
30
13.4、13.5.2
合同价款的调整办法
按合同专用条款
31
建设工程质量检测管理办法
根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)第十二条规定,建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托,不列入本次招标范围。
招标文件中与此条不一致的,以此条为准。
32
广州市本级财政性资金投资施工招标项目
按《广州市政府投资管理条例》及《广州市政府投资管理条例实施细则(试行)》执行。
33
其他
1、本项目涉及的所有临水、临电费用由中标单位综合考虑解决,相关费用包含在投标报价中,招标人不额外支付;
2、招标人提供的工程量清单XML文件仅作为投标人编制投标文件时的参考。
3、中标人需按照粤建管[2007]39号文的规定、广州市建委穗建筑[1999]175号文及《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、穗建质函[2014]3205号文及《关于印发南沙区既有施工围蔽进一步提升改造实施标准图集的通知》(穗南建【2015】86号)的有关规定做好安全文明施工各项工作,否则由招标人另行委托队伍施工,其费用由中标人自行负责。
4、中标人的临设布置方案需经招标人审核通过后方可实施。
5、中标人按招标文件中的合同版本,在中标后拟订合同稿呈招标人审核,如发现中标人擅自更改合同主要条款的,招标人有权根据相关管理办法进行处罚。
6、在收到中标通知书后的20日内,中标人应按本须知前附表第24项的规定向招标人递交履约担保;如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供,则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具,是不可撤销银行保函,如发现承包人提供虚假银行保函,发包人将取消其中标资格,并追究法律责任。
7、中标通知书发出之日起20日后,中标人未按上款的规定递交履约担保,招标人将解除中标通知书,原中标人的投标担保不予退还,且依法承担相应法律责任。
原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的,还应当对超过部分予以赔偿。
原中标人有异议的,可以向人民法院起诉。
8、卸载土方和砂方考虑可利用,不列入余泥渣土运输和排放费中。
9、工期与罚则:
在开标结果公示无异议后,自中标通知书发出之日起计算工期,中标人收到发包人发包通知书起计120日内完成全部施工内容。
否则,监理工程师有权报请发包人批准,视其拖延情况给予相应的处罚。
中标人不能按期完成,每延误一天,发包人处以每天4000元罚款。
注:
企业综合诚信评价排名得分即企业综合诚信评价60日诚信分。
二、投标须知修改表
声明:
本投标须知使用GZZB2010-008-2.3招标文件范本的投标须知通用条款,与该通用条款不同之处,均在本表中列明,并以现文为准,原文不再有效。
本招标文件中不再转录投标须知通用条款,请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站(网址:
.cn)下载查阅。
条款号:
5.1修改类型:
修改
原文:
5.1投标人应按本投标须知前附表第16项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘,投标人应充分重视和仔细地进行这种考察,以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。
一旦中标,这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。
考察现场的费用由投标人自己承担。
现文:
5.1投标人应按本投标须知前附表第16项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘,投标人应充分重视和仔细地进行这种考察,以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。
投标人不进行踏勘的,视为已熟知现场条件,自行承担相关风险。
一旦中标,这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。
考察现场的费用由投标人自己承担。
条款号:
8.1修改类型:
修改
原文:
网上答疑的操作指南为:
登陆广州公共资源交易中心网站→进入“项目招标答疑”专区→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问”→输入密码(密码为:
)进入到提问区域→无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。
现文:
网上答疑的操作指南为:
登陆广州公共资源交易中心网站→进入“项目招标答疑”专区→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问”→输入密码(密码为:
)进入到提问区域→无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。
条款号:
8.2修改类型:
修改
原文:
投标人应在递交投标文件截止时间前[15-18]日停止质疑,招标人应在递交投标文件截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问,形成答疑纪要,并经招标监管机构备案后,方可在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。
现文:
投标人应在递交投标文件截止时间前18日停止质疑,招标人应在递交投标文件截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问,形成答疑纪要,并经招标监管机构备案后,方可在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。
条款号:
11.1修改类型:
修改
原文:
11.1投标文件由资格审查文件、《投标函》、《广州建设工程施工招标投标书》、用于评标的业绩、《响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书》、《对投标文件编制的承诺》投标报价文件等组成。
现文:
11.1投标文件由资格审查文件、《投标函》、《广州建设工程施工招标投标书》、用于评标的业绩、《响应招标文件所附施工组织设计要点的承诺书》、《对投标文件编制的承诺》投标报价文件等组成。
条款号:
11.2修改类型:
修改
原文:
11.2资格审查文件主要包括的内容:
(1)法定代表人证明书,如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书。
(2)企业资质证书;
(3)建筑施工企业安全生产许可证;
(4)项目负责人(按按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人)
(5)项目负责人安全生产考核合格证(B类),或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页);专职安全人员的安全生产考核合格证(C类),或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页(按网上投标登记时选择拟派专职安全员)。
项目负责人与安全员不为同一人;
(6)用于资格审查的业绩(设置业绩要求时选择此项,投标人在投标截止前按网上投标登记时选择用于资格审查的业绩,并用本企业的CA数字证书对生成的内容进行签章);
(7)投标人建立企业诚信档案,拟担任本工程项目负责人为本企业诚信档案中的在册人员;
(8)投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标申请人声明》(格式见第四章);
(9)列明主办单位的联合体工作协议(采用联合体投标时需递交,投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方诚信档案中的在册人员,联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任);
(10)投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件(发票须与设备现场全貌彩照放置同一页,彩照须能反映其规格型号。
扫描件,原件备查)。
(含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件)。
注:
资格审查内容的
(2)至(7)项的资料(除第5点需提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页外)取自投标申请人在广州市房建和市政企业库中的资料,在广州市房建和市政企业库该部分资料将被视为投标申请人递交的资格审查资料的一部分,资格审查文件不需另行提交。
现文:
11.2资格审查文件主要包括的内容:
(1)投标人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效。
(2)投标人均具有独立法人资格,按国家法律经营。
(3)企业资质证书;
(4)建筑施工企业安全生产许可证;
(5)项目负责人(按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人)
(6)项目负责人安全生产考核合格证(B类),或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页);专职安全人员的安全生产考核合格证(C类),或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页(按网上投标登记时选择拟派专职安全员)。
项目负责人与安全员不为同一人;
(7)资格审查前,投标人在广州住房和城乡建设委员会建立了企业诚信档案及拟担任本工程项目负责人为本企业诚信档案中的在册人员;
(8)投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标申请人声明》(格式见第四章);
(9)关于联合体投标:
本项目不接受联合体投标。
(10)未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标的。
注:
资格审查内容的
(2)至(7)项的资料(除第6点需提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页外)取自投标申请人在广州市房建和市政企业库中的资料,在广州市房建和市政企业库该部分资料将被视为投标申请人递交的资格审查资料的一部分,资格审查文件不需另行提交。
条款号:
11.5修改类型:
修改
原文:
11.5用于评标的业绩(投标人在投标截止前按网上投标登记时选择用于评标的业绩,并用本企业的CA数字证书对生成的内容进行签章。
业绩资料取自投标申请人在广州市房建和市政企业库内的上传件,在广州市房建和市政企业库记录的该部分上传件将被视为投标申请人递交的投标资料的一部分,投标资料不需另行提交。
)
现文:
11.5用于评标的企业业绩(投标人在投标截止前按网上投标登记时选择用于评标的业绩,并用本企业的CA数字证书对生成的内容进行签章。
业绩资料取自投标申请人在广州市房建和市政企业库内的上传件,在广州市房建和市政企业库记录的该部分上传件将被视为投标申请人递交的投标资料的一部分,投标资料不需另行提交。
)
用于评标的项目负责人业绩(①投标人在投标截止前按网上投标登记时选择用于评标的业绩,并用本企业的CA数字证书对生成的内容进行签章。
业绩资料取自投标申请人在广州市房建和市政企业库内的上传件,在广州市房建和市政企业库记录的该部分上传件将被视为投标申请人递交的投标资料的一部分,投标资料不需另行提交。
②如拟派项目负责人使用其以往工作单位业绩的,须满足:
a.业绩在广州房建和市政企业库内;b.业绩竣工验收材料上的项目负责人与本次投标拟派项目负责人一致。
)
条款号:
11.6修改类型:
修改
原文:
11.6《响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书》(格式见第四章)
现文:
11.6《响应招标文件所附施工组织设计要点承诺书》(格式见第四章)
条款号:
13.5修改类型:
修改
原文:
工程项目实施期间和结算时,招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目,视为新增项目,按以下顺序确定价格:
现文:
工程项目实施期间和结算时,招标文件工程量清单中漏项和原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目,视为新增项目,按以下顺序确定价格,项目实体措施费按实计算:
条款号:
20.3-20.4修改类型:
修改
原文:
20.3到递交投标文件截止时间止,招标人收到的投标文件少于五家的,招标人将依法重新组织招标。
20.4递交投标文件截止时间到达后的一小时内,项目负责人须凭身份证到广州公共资源交易中心事先确定的开标室签到。
项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的,该投标文件将不能参与资格审查和评标。
现文:
20.3到递交投标文件截止时间止,招标人收到的投标文件少于3家的,招标人将依法重新组织招标。
20.4递交投标文件截止时间到达后的一小时内,项目负责人须凭身份证到广州公共资源交易中心南沙交易部事先确定的开标室签到。
项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的,该投标文件将不能参与资格审查和评标。
条款号:
28修改类型:
修改
原文:
详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。
经评标委员会评审,资格审查合格的投标人少于5家或通过否决性条款审查的投标人少于3家的,招标人将依法重新招标。
现文:
详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。
经评标委员会评审,资格审查合格的投标人少于3家或通过否决性条款审查的投标人少于3家的,招标人将依法重新招标。
条款号:
29.4修改类型:
增加
现文:
29.4中标单位在中标公示后,须提供与递交投标电子标书内容一致且每页加盖单位公章的纸质文件二套及电子文件二套(不用生成投标书;包括用MicrosoftExcel软件或广州市建设工程交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表,用MicrosoftWord软件或广州市建设工程交易中心提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分。
电子文件介质使用CD-R光盘,所有电子文件不能采用压缩处理)给建设单位。
条款号:
31.履约担保修改类型:
修改
原文:
31.1在收到中标通知书后的15日内,中标人应按本须知前附表第23项的规定向招标人递交履约担保;如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供,则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。
31.2中标通知书发出之日起15日后,中标人未按上款的规定递交履约担保,招标人将解除中标通知书,原中标人的投标担保不予退还,且依法承担相应法律责任。
原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的,还应当对超过部分予以赔偿。
原中标人有异议的,可以向人民法院起诉。
现文:
31.1在收到中标通知书后的20日内,中标人应按本须知前附表第24项的规定向招标人递交履约担保;如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供,则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具,是不可撤销银行保函,如发现承包人提供虚假银行保函,发包人将取消其中标资格,并追究法律责任。
31.2中标通知书发出之日起20日后,中标人未按上款的规定递交履约担保,招标人将解除中标通知书,原中标人的投标担保不予退还,且依法承担相应法律责任。
原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的,还应当对超过部分予以赔偿。
原中标人有异议的,可以向人民法院起诉。
条款号:
34.3修改类型:
增加
现文:
34.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的,中标无效,该投标人将被招标人列入黑名单并限制其投标。
行政监督部门将对其违法行为进行行政处罚并通报。
条款号:
36修改类型:
增加
现文:
36.工期与罚则
在开标结果公示无异议后,自中标通知书发出之日起计算工期,中标人收到发包人发包通知书起计120日内完成全部施工内容。
否则,监理工程师有权报请发包人批准,视其拖延情况给予相应的处罚。
中标人不能按期完成,每延误一天,发包人处以每天4000元罚款。
注:
以上修改,仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
(以下无正文)
三、投标须知通用条款
(一)总则
1.定义
本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义:
(1)“招标人”(即发包人)、“项目建设管理单位”(或称“项目代建单位”)、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。
(2)“投标人”指向招标人递交投标文件的当事人。
(3)“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。
(4)“招标文件”指由招标代理发出的本文件(包括全部章节、附件)及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。
(5)“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人递交的全部文件。
(6)“书面文件”指打字或印刷的文件,包括电传、电报和传真。
(7)“电子文件”指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体,依赖计算机等数字设备阅读、处理,并可在通信网络上传送的文件。
2.招标说明
2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件,通过招标方式选定承包人。
2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。
2.3设计说明:
详见招标图纸。
2.4工程施工特点:
详见招标图纸。
3.资金来源
本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项
4.合格投标人的条件
详见本项目招标公告
5.踏勘现场
5.1投标人应按本投标须知前附表第16项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘,投标人应充分重视和仔细地进行这种考察,以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。
投标人不进行踏勘的,视为已熟知现场条件,自行承担相关风险。
一旦中标,这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。
考察现场的费用由投标人自己承担。
5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料,是招标人现有的能被投标人利用的资料,招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
5.3经招标人允许,投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。
在考察过程中,投标人及其代表必须承担那些进入现场后,由于他们的行为所造成的人身伤害(不管是否致命)、财产损失或损坏,以及其他任何原因造成的损失、损坏或
费用,投标人不得因此使
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 横沥镇群结村园 改造 工程 群结村 风情 水乡