全国监理工程师考试真题及解析.docx
- 文档编号:9983165
- 上传时间:2023-05-22
- 格式:DOCX
- 页数:33
- 大小:34.09KB
全国监理工程师考试真题及解析.docx
《全国监理工程师考试真题及解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全国监理工程师考试真题及解析.docx(33页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
全国监理工程师考试真题及解析
2008年全国监理工程师考试真题及解析7
60.在招标程序中,( )等将作为未来合同文件的组成部分。
A.招标文件
B.中标人的投标文件
C.中标函
D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改
E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改
答案:
BC
解析:
P109-110合同文件的组成中包括中标人的投标文件和中标函。
招标文件不是合同的组成部分。
选项A不正确。
P60确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
中标通知发出后的30天内,双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同,不得做实质性修改。
故选项D、E均不正确。
61.项目招标过程中采用评标价法评标时,可以折算成价格的评审要素有( )等。
A.企业信誉
B.工期提前
C.实施中必然发生的标书漏项部分
D.技术建议可能带来的实际经济效益
E.承诺减少业主预付款额度的建议
答案:
BCDE
解析:
P75可以折算成价格的评审要素一般包括:
(1)投标书承诺的工期提前给项目可能带来的超前收益,以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值,从该投标人的报价内扣减此值;(选项B正确)
(2)实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分,给予相应的补项,增加到报价上去;(选项C正确)(3)技术建议可能带来的实际经济效益,按预定的比例折算后,在投标价内减去该值;(选项D正确)(4)投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处,以开标日为准,按一定的方法折算后,作为评审价格因素之一;(选项E正确)(5)对其他可以折算为价格的要素,按照对招标人有利或不利的原则,增加或减少到投标报价上去。
62.与材料供应合同相比,工程委托监理合同的法律特征有( )。
A.主体具有特定的资格条件和资质条件
B.兼有工程合同和委托合同两类合同的特点
C.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约
D.合同标的是质量、进度、投资三控制
E.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同,属于从合同性质
答案:
AC
解析:
P80工程委托监理合同与一般的委托合同相比具有的法律特征包括:
(1)监理合同的委托人必须是具有国家批准的建设项目,落实投资计划的企事业单位、其他社会组织及个人,作为受托人必须是依法成立具有法人资格的监理企业,并且所承担的工程监理业务应与企业资质等级和业务范围相符合。
也即合同的主体具有特定的资格条件和资质条件。
(2)监理合同委托的工作内容必须符合工程项目建设程序,遵守有关法律、行政法规。
监理合同是以对建设工程项目实施控制和管理为主要内容,因此监理合同必须符合建设工程项目的程序,符合国家和建设行政主管部门颁发的有关建设工程的法律、行政法规、部门规章和各种标准、规范要求。
(3)委托监理合同的标的是服务,与建设工程实施阶段所签订的其他合同不同,如勘察设计合同、施工承包合同、物资采购合同、加工承揽合同的标的物是产生新的物质成果或信息成果,而监理合同的标的是服务,即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。
63.监理合同中除正常的监理工作外,还包括附加监理工作和额外监理工作。
下列工作中属于额外监理工作的有( )。
A.由于工程设计变更而需要延长的监理工作
B.由于承包人延误竣工而延长的监理工作
C.发包人因承包人严重违约解除合同后,监理人的善后工作
D.不可抗力影响消失后,恢复监理业务前的准备工作
E.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作
答案:
CD
解析:
P85作为监理人必须履行的合同义务,除了正常监理工作之外,还应包括附加监理工作和额外监理工作。
其中附加工作是指与完成正常工作相关,在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。
可能包括:
(1)由于委托人、第三方原因,使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或延续时间;(选项A、E)
(2)增加监理工作的范围和内容等。
如由于委托人或承包人的原因,承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间。
(选项B)又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作。
额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作,即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。
(选项C)如合同履行过程中发生不可抗力,承包人的施工被迫中断,监理工程师应完成的确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包人采取应急措施等,以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。
(选项D)
综上,本题选项C、D属于额外工作,选项A、B、E属于附加工作。
64.依据委托监理合同示范文本的规定,正常监理酬金由( )等构成。
A.直接成本
B.公司管理成本
C.间接成本
D.税金
E.利润
答案:
ABDE
解析:
P88-89监理合同的酬金包括正常监理工作的酬金、附加监理工作的酬金、额外监理工作的酬金和奖金。
其中正常监理工作的酬金包括直接成本、间接成本、合理的利润和税金。
65.某监理合同履行过程中,由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容,延长了持续时间。
这种情况下监理人应( )。
A.及时通知委托人变动后果
B.延长完成监理任务的时间
C.终止监理合同中增加内容的执行
D.追索委托人的违约金
E.申请支付附加工作的报酬
答案:
ABE
解析:
P90关于监理合同中协调双方关系的条款中对延误的规定,如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工程量或持续时间,监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。
增加的工作量应视为附加的工作,完成监理业务的时问应相应延长,并得到附加工作酬金。
66.工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括( )。
A.在原定设计范围内的内容,经发包人同意,设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
答案:
ACD
解析:
P101设计合同的变更,通常指设计人承接工作范围和内容的改变。
按照发生原因的不同,一般可能涉及以下几个方面的原因。
1.设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。
(选项A正确)
2.发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。
如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察、设计单位修改。
经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
(选项C、D正确,选项B、E错误)
67.施工合同的当事人包括( )。
A.发包人
B.发包人法定代表人
C.工程师
D.承包人
E.承包人法定代表人
答案:
AD
解析:
施工合同的当事人只有两方,即发包人和承包人。
68.在施工合同中,发包人的义务通常包括( )。
A.平整施工场地
B.确保施工所需水、电供应
C.提供工程进度计划
D.负责施工现场的安全保卫
E.办理施工临时用地的批准手续
答案:
ABE
解析:
P111根据通用条款规定的属于发包人应完成的工作,办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作(选项A);将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间需要(选项B);办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件(选项E)均属于发包人的义务。
提供工程进度计划(选项C)与负责施工现场的安全保卫(选项D)属于承包人义务。
69.在施工合同履行过程中,如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款,则承包人有权( )。
A.立即停止施工
B.要求签订延期付款协议
C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
D.追究违约责任
E.立即解除合同
答案:
BCD
解析:
P123发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知。
发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可以延期支付。
发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。
70.某施工合同履行过程中,承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。
建议涉及到对设备的换用,并征得工程师同意。
承包人的权利和义务包括( )。
A.修改施工组织设计
B.承担更换设备发生的费用
C.要求顺延此项变更导致延误的工期
D.自行享有获得的工程收益
E.与发包人协议工程收益的分享
答案:
ACE
解析:
P121承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳,若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用,则须经工程师同意。
工程师同意采用承包人的合理化建议,所发生费用和获得收益的分担或分享,由发包人和承包人另行约定。
同时承包人应修改相关的组织设计内容报给工程师,并可以要求顺延此项变更导致延误的工期。
2008年全国监理工程师考试真题及解析2
11.根据《合同法》对违约责任的规定,既具有对合同守约方给予补偿,又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是( )。
A.罚金
B.利息
C.赔偿金
D.违约金
答案:
D
解析:
P46承担违约责任的方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则五种。
本题中A、B、C选项的提法均不属于《合同法》对违约责任的规定中承担违约责任的方式。
(注:
本题在2004年曾经考过。
)
12.甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。
合同约定的违约金为货款总值的10%。
同时,甲公司向乙公司给付定金5000元,后乙公司违约,给甲公司造成损失2万元。
乙公司应依法向甲公司支付( )。
A.2万元
B.2.5万元
C.3万元
D.3.5万元
答案:
A
解析:
P46合同法规定承担违约责任的方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则五种。
本题实际考核应采取赔偿损失、支付违约金、定金罚则三种中的哪一种。
在赔偿损失方式中规定,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,这种方式是承担违约责任的主要方式。
(根据此种方式本题应赔偿2万元)
在支付违约金方式中规定,违约金与赔偿损失不能同时采用,如果当事人约定了违约金,则应当按照支付违约金承担违约责任。
(根据此种方式本题应赔偿20×10%=2万元)
在定金罚则中规定,当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或定金条款。
但是,这两种责任不能合并使用。
(本题定金5000元少于造成损失)
综上,本题应采取支付违约金方式承担违约责任,乙公司应依法向甲公司支付违约金2万元。
13.建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。
A.工程项目投资人所在地
B.工程项目承包人所在地
C.工程项目发包方所在地
D.工程项目所在地
答案:
D
解析:
P50 建设工程合同纠纷的管辖,既涉及地域管辖,也涉及级别管辖。
地域管辖是指同级人民法院在受理第一审建设工程合同纠纷的权限分工。
对于建设工程合同一般都适用不动产所在地的专属管辖,由工程所在地人民法院管辖。
14.依据《招标投标法》,项目公开招标的资格预审阶段,在“资格预审须知”文件中,可以( )。
A.要求投标人必须组成联合体投标
B.要求严格的专业资质等级
C.要求必须使用某种品牌的建筑材料
D.对本行业外的投标人提出特别要求
答案:
B
解析:
P54在对投标人资格审查文件的核查中:
(1)不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人;
(2)不得对潜在投标人实行歧视待遇;(3)不得强制投标人组成联合体投标。
因此选项A、C、D均错误。
P57在资格预审须知中明确列出投标人必需满足的最基本条件,可分为必要合格条件和附加合格条件两类。
其中附加合格条件中,招标人可以针对工程所需的特别措施或工艺的专长;专业工程施工资质;环境保护方针和保证体系;同类工程施工经历;项目经理资质要求;安全文明施工要求等方面设立附加合格条件。
因此选项B正确。
15.与邀请招标相比,公开招标的特点是( )。
A.竞争程度低
B.评标量小
C.招标时间长
D.费用低
答案:
C
解析:
P55公开招标的优点是招标人可以在较广的范围内选择中标人,投标竞争激烈(选项A错误),有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。
其缺点是由于申请投标人较多,一般要设置资格预审程序,而且评标的工作量也较大(选项B错误),所需招标时间长(选项C正确)、费用高(选项D错误)。
16.某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题。
招标人对此问题给予了书面解答,则该解答( )。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人,并说明问题来源.
D.应发送给全体投标人,但不说明问题来源
答案:
D
解析:
P58招标人对任何一位投标人所提问题的回答,必须发送给每一位投标人,保证招标的公开和公平,但不必说明问题的来源。
17.在评标委员会成员中,不能包括( )。
A.招标人代表
B.招标人上级主管代表
C.技术专家
D.经济专家
答案:
B
解析:
P58-59评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中招标人以外的专家不得少于成员总数的2/3。
不能包括招标人上级主管代表。
18.某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。
请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价、单价都有错误,遂提出新的单价和总价。
该投标书的报价应以( )为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和
答案:
D
解析:
P59投标文体中总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,属于细微偏差,由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认,作为详评比较的依据。
19.招标过程中,由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。
下列对投标保函的处理,正确的是( )。
A.返还所有投标人的投标保函
B.要求所有投标人延长投标保函有效期
C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期
D.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期
答案:
B
解析:
由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人,说明在原定投标有效期内未能完成评标工作,显然投标有效期未到,而有可能银行的投标保证有效期已到,招标人可以要求投标人延长投标保函有效期,投标人根据具体情况有三种选择:
其一拒绝延长,收回保函,放弃投标;其二,同意延长,到银行办理延期手续,交纳手续费;其三,同意延长,并办理了延期手续,但同时致函业主保留调整投标报价的权利。
20.下列招标项目中,不能采用评标价法评标的是( )。
A.施工招标
B.材料招标
C.设备招标
D.设计招标
答案:
D
解析:
P66设计招标与施工、材料、设备招标等不同,其特点表现为承包任务是投标人通过自己的智力劳动将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。
设计招标文件对投标人所提出的要求不那么明确具体,只是简单介绍工程项目的实施条件、预期达到的技术经济指标、投资限额、进度要求等。
投标人按规定分别报出工程项目的构思方案、实施计划和报价。
鉴于设计任务本身的特点,设计招标应采用设计方案竞选的方式招标。
评标时不过分追求投标价的高低,评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性以及对工程项目投资效益的影响。
2008年全国监理工程师考试真题及解析1
一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.委托监理合同法律关系的客体是( )。
A.监理工程
B.监理服务
C.监理规划
D.监理投标方案
答案:
B
解析:
P5合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中,行为多表现为完成一定的工作。
监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作,属于法律关系的客体。
2.我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定,建筑工程一切险的投保人应当是( )。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
答案:
A
解析:
P14在国外,建筑工程一切险投保人一般是承包人。
我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程开工前,发包人应当为建设工程办理保险,支付保险费用。
3.建设工程合同的公证和鉴证,在法律上的相同之处是( )。
A.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B.效力相同,即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C.适用范围相同,即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式
D.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证
答案:
D
解析:
P20合同公证与鉴证的相同点:
合同公证与鉴证,除另有规定外,都实行自愿申请原则。
故选项D正确。
选项A错误,合同公证与鉴证的性质不同:
合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。
而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
选项B错误,合同公证与鉴证的效力不同:
经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。
选项C错误,合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同:
公证作为司法行政行为,按照国际惯例,在我国域内和域外都有法律效力。
而鉴证作为行政管理行为,其效力只能限于我国国内。
4.某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同。
工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同( )。
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立
答案:
C
解析:
P25《合同法》规定的合同形式的不要式原则的一个重要体现在于,即使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式,但一方已经履行了主要义务,对方接受的,该合同成立。
5.依据《合同法》的规定,下列文件中,属于要约的是( )。
A.招标公告
B.投标书
C.寄送的价目表
D.招股说明书
答案:
B
解析:
P27要约是希望和他人订立合同的意思表示。
要约必须是对相对人发出的行为,必须由相对人承诺,虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。
另外,要约必须具备合同的一般条款。
要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。
要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程,它是当事人订立合同的预备行为,在法律上无须承担责任。
这种意思表示的内容往往不确定,不含有合同得以成立的主要内容.也不含相对人同意后受其约束的表示。
比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等,即是要约邀请。
6.甲将工程机械借给乙使用,乙却将该工程机械卖给丙。
依据我国《合同法》的规定,乙丙之间买卖工程机械合同的效力是( )。
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.可变更或撤销
答案:
C
解析:
P33该题情况属于无处分权人处分他人财产订立的合同,属于效力待定的合同的一种,一般情况下是无效的。
但是,在下列两种情况下合同有效:
(1)无处分权人处分他人财产,经权利人追认,订立的合同有效;
(2)无处分权人通过订立合同取得处分权的合同有效。
7.下列有关合同履行中行使代位权的说法,正确的是( )。
A.债权人必须以债务人的名义行使代位权
B.债权人代位权的行使必须取得债务人的同意
C.代位权行使的费用由债权人自行承担
D.债权人代位权的行使必须通过诉讼程序,且范围以其债权为限
答案:
D
解析:
P39代位权是合同不当履行中的保全措施中的一种,是指因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害,债权人可以向人民法院请求以自己的名义(选项A错误)代位行使债务人的债权(选项B错误)。
但该债权专属于债务人时不能行使代位权。
代位权的行使范围以债权人债权为限(选项D正确),其发生的费用由债务人承担(选项C错误)。
8.乙订立合同,规定甲应于2007年8月1日交货,乙应于同年8月7日付款。
月底,甲发现乙财产状况恶化,已没有支付货款的能力,并有确切证据,遂提出终止合同,但乙未允。
基于上述情况,甲于8月1日未按约定交货。
依照《合同法》的原则,下列关于甲行为的论述中,正确的是( )。
A.甲必须按合同约定交货,但可以要求乙提供相应的担保
B.甲有权不按合同约定交货,除非乙提供了相应的担保
C.甲必须按合同约定交货,但可以仅先交付部分货物
D.甲应按合同约定交货,如乙不支付货款可追究其违约责任
答案:
B
解析:
P39本题中甲的做法属于的范畴。
先履行抗辩权又称不安抗辩权,是指合同中约定了履行的顺序,合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况,应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。
本题甲属于应当先履行合同一方,其发现乙财产状况恶化,已没有支付货款的能力,并有确切证据,因此甲在乙未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。
9.某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款,承包人按照合同的约定及时调整了施进度,放慢施工速度。
依照《合同法》的规定,承包人行使的是( )。
A.不安抗辩权
B.先履行抗辩权
C.同时履行抗辩权
D.后履行抗辩权
答案:
C
解析:
P38本题属于同时履行抗辩权的使用。
同时履行抗辩权是指当事人互负债务,没有先后履行顺序的,应当同时履行。
同时履行抗辩权包括:
①一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求;②一方在对方履行债务不符合约定时,有权拒绝其相应的履行要求。
该题中发包人拖欠工程进度款,承包人可以放慢施工速度,甚至停止施工。
所产生的后果,由违约方承担。
10.某工程招标中,投标文件的内容未完全响应招标文件,但仍属于有效投标文件的情况是( )。
A.联合体投标没有提交联合体协议书
B.投标工期长于招标文件中要求的工期
C.投标保函金额少于招标文件的要求
D.未详细说明使用专利施工的技术细节
答案:
D
解析:
P58-59在开标时,如果发现投标文件出现下列情形之一,应当作为无效投标文件,不再进入评标:
(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封;
(2)投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章,或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章;(3)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认;(4)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函;(选项C)(5)组成联合体投标的,投标文件未附联合体各方共同投标协议。
(选项A)因此,选项A、C属于在开标时就视为无效的投标。
在评标时,所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书。
未作实质性响应的重大偏差包括:
(1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 全国 监理 工程师 考试 解析