工程增项补充合同(共10篇)Word文档格式.docx
- 文档编号:851611
- 上传时间:2023-04-29
- 格式:DOCX
- 页数:26
- 大小:24.39KB
工程增项补充合同(共10篇)Word文档格式.docx
《工程增项补充合同(共10篇)Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程增项补充合同(共10篇)Word文档格式.docx(26页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
7.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
(公章)施工单位:
(公章)
负责人:
订立日期:
2011年12月6日
(甲方)施工单位:
(乙方)
元二)工期要求:
三)承包方式、双方权力责任同原合同
四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同
六)在协议执行中,若发生争议,双方协商解决,达不成共识时由中山市人民法院裁决。
七)本协议一式2份,甲方一份,乙方一份。
八)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
(公章)负责人:
篇三:
鉴于甲方要求对原有设计方案进行修改,材料价格相应有变
化。
甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同( 主材价格 )的基础上追加合同条款部分内容,特订立以下补充协议。
篇四:
(全称)
承包人(乙方):
鉴于甲方要求对原有设计方案进行修改,材料价格相应有变化。
甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同的基础上追加合同条款部分内容,特订立以下补充协议。
3,增项表确认后,增项款待工程完工验收后(来自:
www.XIelw.Com写论文网:
)三个工作日内一次性付款。
二、本合同一式贰份,甲乙各执壹份,具有同等法律效力,自双方盖章或签名之日起生效。
甲方(盖章或签名):
乙方(盖章或签名):
篇五:
建筑工程安装增项补充协议建筑工程安装增项补充协议
甲方:
乙方:
甲乙双方本着互惠互利、自愿合作原则,根据《中华人民共和国合同法》规定及《建设工程施工合同》的相应条款的规定,经招投标,双方就“项目小区主体建安”(以下简称本工程)施
工承包事宜,经双方友好协商,达成一致意见,订立本补充协议。
1、 项目小区商住楼在招标时甲方甩项自做的有门、塑窗、屋面保温、水、电、2号楼和4号楼基础增加变更等,现交由乙方制作。
2、 在招标时招标书提示建筑材料在本县市场价格现定,如钢材招标书明写3200元,施工中买价4650元,招标书说明材料涨5%时,按现实计算。
建筑材料补偿的有钢材、木材、水泥、中沙、石子,以上都有工程量和斗坎,总计增加合同价格4105471元。
3、以上书面书写属实,详见[建安工程施工图预(决)算书],敬请审核。
乙方:
2010年10月1日
篇六:
中国银行股份有限公司邢台分行承包人
(乙方):
河北省室内装饰工程有限公司省直分公司
甲
乙双方经友好协商,依据实际情况,特订立以下补充协议。
1.工程中出现的工程量增加,以及应甲方要求出现的项目增加
统称为项目增项表,增项表与原合同具有同等法律效力和质保时间。
2.除本合同中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。
3.增项表确认后,增项款待工程完工验收后三个工作日内一次性付款。
4.本协议价款
经对乙方预算报价审核、比较后,确定合同价金额为:
(大写)壹拾陆万伍仟零捌拾肆元柒角陆分元整(人民币)
¥:
165084.76元。
5.乙方在收到甲方支付的工程款前,须出具等额的税务发票给甲方。
二、本合同一式贰份,甲乙各执壹份,具有同等法律效力,自双方盖章之日起生效。
:
乙方(盖章)篇七:
建筑工程施工补充协议范本
建设工程施工补充协议发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定,鉴于《建设工程施工合同》相关施工事宜未明晰,现经双方协商一致,为明确工程的具体范围、合同包干总价等条款补充协议如下:
一、工程概况工程名称:
工程地点:
工程内容:
地基与基础、地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、
排水、装饰等工程(建施、结施、水施工程图纸)。
资金来源:
自筹。
二、双方明确工程范围为:
地基与基础、地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰等工程,其中供电、供水、消防、防雷工程、预应力钢筋由发包人指定分包人。
三、合同工期确定为:
开工日期:
竣工日期:
四、质量标准
工程质量标准:
合格。
五、合同价款
本合同包干总价(含税)为¥:
元(大写:
)。
合同包干总价不包括发包人指定分包人的工程部分。
六、适用标准、规范
适用标准、规范的名称:
国家现行的房屋建筑施工标准、规范以及设计图纸中特别标明的相关标准、规范。
七、双方对一般权利和义务补充明确如下:
1、发包人工作
1.1发包人应按约定的时间和要求配合完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
施工现场已经具备施工条件。
(2)水准点与座标控制点交验要求:
符合施工要求。
(3)发包人有权监督承包人对工程进度款的使用情况,具体实施办法:
1、承包人在施工进行期间必须将各材料供应商、施工班组的主要联系人及联系方式上报发包人驻现场代表;
2、承包人在申请月进度款时必须把上月对供应商的材料款、施工班组的工资的发放列表作为附件上报发包人,否则发包人当认为承包
人申报当月进度款资料不齐,不予支付当月施工进度款。
(4)双方约定发包人应做的其他工作:
无。
1.2发包人委托承包人办理的工作:
根据施工实际情况另定。
2、承包人工作
2.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(3)承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求:
由承包人负责。
(4)向监理公司提供的办公房屋及设施的要求:
提供1间装有水电的办公场所及3套桌椅办公设施,并承担水电费。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:
(8)施工场清洁卫生的要求:
由承包人按照当地相关部门要求进行。
(9)双方约定承包人应做的其他工作:
施工道路维护:
承包人应根据实际情况,对临时施工道路和用水管道设施进行维护。
如果施工现场承包人数量较多,则由发包人联合所有承包人进行协商。
但维护费用由承包人负担。
(10)电梯井内的脚手架工程由承包人负责。
(11)承包人必须按照发包人划定的区域布置临建设施。
(12)承包人必须承担工程范围内所有文明施工与安全生产
责任。
(13)承包人必须合理使用本工程施工进度款,做到专款专用。
八、施工组织设计和工期
1、进度计划
1.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
20年月日前重新确定并提供。
1.2上述施工组织设计(施工方案)和进度计划经发包人确认后实施。
2、工期延误
2.1双方约定工期顺延的其他情况:
雨水天不作工期顺延;
2.2当承包人本月的实际施工进度不能达到该月进度计划(即第八条第1项所确定的进度计划,下同)的70%时,发包人将暂不予支付该月施工进度款,并推迟到下月与下月施工进度款一并支付,当承包人持续两个月或两个月以上出现以上情况,发包人以书面形式通知承包人,如承包人3日内尚无具体整改调整工程进度的应变措施,发包人当视承包人违约并有权采取一切有效的
强硬措施介入承包人的现场施工管理,以确保工程工期顺利推进,并由承包人负责由此引起的一切经济责任。
如承包人拒绝、阻止发包人介入管理或不配合发包人介入管理而使工期延误不能得到及时纠正,发包人有权解除合同,并追究承包人的违约责任。
2.3因承包人的原因造成每月进度工期延误的,从延误的第五
天起,每天罚款10000元(人民币壹万圆整),累计计算。
2.4承包人未按进度计划完成第一个月进度计划工程的70%时,发包人有权解除合同,并追究承包人的违约责任。
2.5工程施工过程中,承包人延误进度工期累计达30天,发包人有权解除合同,并追究承包人的违约责任。
九、质量与验收
1、质量要求
1.1承包人应严格按照设计要求、质量标准、验收规范进行施工,对质量通病采取强有力的措施,确保质量通病降低到最低限度。
屋面、卫生间、门窗、外墙面几个容易发生渗漏的部位应重点监控。
如部分工程质量达不到质量标准,发包人或监理工程师要求拆除重新施工的,承包人承担返工费用,工期不予顺延。
1.2达不到合同约定的工程质量标准及安全标准时,发包人有权拒付剩余工程款,待承包人修理、返工或改建达到约定的标准后,发包人才支付剩余的工程款。
如果因修理、返工或改建而使工期超出合同约定的工期,承包人要赔偿发包人的相关损失;
如超期30天的,发包人有权单方面重新组织施工队伍将剩余工程施工完,由此产生的费用及损失由承包人承担。
如果承包人未能在规定时间内修正某项质量缺陷,则发包人可自行或指派第三方修正缺陷,因此产生的费用由承包人承担。
2、隐蔽工程和中间验收
2.1中间验收部位:
所有分部分项工程及工序。
2.2工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位,承包人先进行自
检,然后向监理工程师通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。
监理工程师和发包人主管工程师不管是否参加验收,只要发包人主管工程师、监理工程师对隐蔽工程持怀疑态度要求进行重新检验时,承包人应对隐蔽工程进行剥落或开孔,检验合格,由提出方承担全部费用,工期顺延;
检验不合格,承包人承担全部费用,工期不予顺延。
十、安全文明施工
1、承包人必须承担工程施工过程中的所有文明施工及安全生产责任。
2、承包人对全体施工人员进行安全教育,设立专职安全检查
员,检查、发现、消除各种隐患,确保人身安全和财产不受损失,对特殊工种进行培训,做到持证上岗。
3、承包人对施工现场中的动力设备、输电线路、电源开关、易燃易爆和有毒物资,须有专人负责,并有严格的防护措施。
4、监理人员、发包人有关人员违规指挥,承包人有权拒绝。
5、建设安装施工过程中的工伤事故、交通事故、一切安全责任事故由承包人负责,承包人承担全部责任、支付各种费用。
6、承包人做好施工现场的防火防盗工作。
7、发生重大伤亡事故、水灾事故或其他事故,承包人应全力以赴进行抢救,同时向政府主管部门报告,并通知监理和发包人
现场主管人员。
8、承包人必须严格按照安全文明施工要求进行施工,并保证在整个项目建设过程中不发生打架斗殴事件和违法乱纪现象,若有发生,发包人将给予承包人处以10000元/次的罚款。
十一、合同价款与支付
1、合同价款及调整
1.1本合同价款采用固定总价包干方式确定。
1.2承包人收取工程款时必须向发包人提供建筑工程发票,所有税金由承包人承担。
1.3采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:
合同总价中,承包人已充分考虑除本补充协议签定后新增的设计变更项目以外的所有风险因素,合同总价不因除本补充协议签定后新增的设计变更项目以外任何原因而调整。
1.4采用可调价格合同,合同价款调整方法:
不采用。
1.5采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:
1.6双方约定合同价款的其他调整因素:
工程变更。
2、工程量确认
3.1承包人向发包人提交已完工程量报告的时间:
每月的5号前提交上一月度已完工程量报告。
3、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
3.1进度款按实际工程进度分次支付,每月5号前由承包人提
交上月度完工工程量清单、工程款划拨申请及足额发票,经审核
无异议后本月31号前发包人按上月完成工程量造价的80%进行拨付;
3.2本工程进度款累计支付达到合同总价的80%时,发包人停止拨付工程款;
3.3工程通过竣工验收并完成工程竣工备案后发包人将划拨至合同总价85%工程款及增减工程价款的85%;
3.4通过竣工验收合格并完成工程竣工备案后,根据承包人提交的结算资料三个月内完成结算工作,结算完成后一个月内支付至工程结算总价的95%。
3.5按结算总价留下5%作保修承诺金,保修期起一年后退给施工单位结算总价2%(扣除维修费用之后支付),保修期起满二年退还施工单位2%(扣除维修费用之后支付),留1%待保修期满扣除维修费用之后全部退还施工单位;
3.6月进度款中的工程量造价审核计算办法:
各分项工程造价
=《2010年广东省建筑工程综合定额》中直接费×
82%×
实际完成工程量。
十二、材料设备供应
1、承包人采购材料设备
1.1承包人采购材料设备的约定:
(1)对于本补充协议附件中指定的材料或工艺,承包人必须遵照执行。
承包人若要更换指定材料,必须经过发包人允许。
(2)承包人所采购的用于本工程项目的材料、配件、构件等,
必须提交相应的产品合格证书、出厂证明等资料,并按照有关规定进行取样送检,经过发包人委托的工地代表和建设监理单位验证合格后才允许进场使用。
(3)对于发包人所指定的材料或工艺,承包人不遵照执行的,将被视为不履行合同实质内容而受到发包人扣罚履约保证的处罚;
每发现一次处罚10000元,且这些不符合合同附件规定的材料不得用于本工程。
篇八:
工程结算补充协议书建筑工程结算补充协议
发包方:
吉林省XXX房地产开发有限公司(以下为甲方)承包方:
吉林省XXX建筑工程有限公司 (以下为乙方)为规范工程结算行为,建立规范性、统一性结算流程,明确
工程结算中各
自的职责、权限,确保工程结算有序进行,甲、乙双方就吉林省食品药品检验所分项工程的结算事宜,遵循平等自愿、诚信守约的原则,经甲、乙双方协商一致,达成如下协议,以便共同遵守。
1工程概况:
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程内容:
2工期:
3工程质量:
达到国家验收规范规
定的合格标准。
4工程结算方式:
预算加签证的方式,按实际完成的工程量,按现行设计施工图纸和现行的《吉林省建筑工程计价定额》
(JLJD-JZ-2014)、《吉林省装饰工程计价定额》(JLJD-ZS-2014)、
《吉林省安装工程计价定额》(JLJD-AZ-2014)、《吉林省市政工程计价定额》(JLJD-SZ-2014)、《吉林省房屋修缮及抗震加固工程计价定额》(JLJD-XS-2010)。
5材料价格:
建设工程材料价格参照施工期间的《2014年建设工程主要材料综合价格》执行。
没有公布综合价格的材料,参照“吉林省工程造价信息网”和《长春工程造价》期刊上公布的材料市场价格执行。
我市未公布的建设工程材料价格,参照实际采购价格进行结算。
第1页共4页
6价差取费:
定额人工单价、机械台班单价(机械费)及材料价格调整增加的费用只计取税金,不计取其他费用。
7社会保险费计取:
取得《吉林省施工企业社会保险费取费证书》的,按核定的费率执行,没有取得社会保险费取费证书的不计取社会保险费。
8工程量签证单:
工程结算应遵循结算内容与补充协议承包范围、内容相一致原则,在补充协议承包范围外且与内容相关的增项内容已经签订工程量签证单或确认单的,可列入或归集到同一补充协议结算内。
签证费用只计取税金,不计取其他费用。
9结算报价:
乙方应本着诚实守信的原则,不得虚报瞒报,核
对时应积极主动地配合甲方委托的第三方审核人员工作,以缩短审核时间、提高审核效率。
乙方申报的结算值误差应在10%以内。
否则乙方需承担如下违约金:
10备案资料:
乙方必须配备具有相应资质的专职人员从事工程资料的管理工作。
工程资料必须同工程实际进度相符,实现内业指导外业。
乙方所制作的工程资料必须满足国家、地方、相关行业法律、法规、细则的要求。
工程竣工及双方办理完工程结算手续后一个月内,乙方必须将经监理、质检站审核并通过的资料上报甲方及城市档案管理机构备案。
第2页 共4页
甲方将组织监理随时对乙方工程资料进行抽检,如发现与实际工程进度不符,或制作不标准,三次以上,甲方有权建议乙方更换资料管理人员。
乙方必须配合甲方办理工程备案手续,若影响甲方备案罚款伍万元。
11质量保修
11.1质量保修金为工程总造价的5%。
工程保修完全执行国家、地方及行业相关法律、法规执行。
质量保修期满后15日内逐额返还,在保修期内如发生质量问题,乙方应承担一切维修费用,并赔偿因此造成的一切损失。
11.2乙方接到甲方维修通知后,应在24小时内派人维修,超
过48小时,甲方有权利另找维修队伍,费用在乙方保修金中扣除。
维修完成时间甲、乙双方根据现场实际协商约定。
如乙方不能在约定时间内完成维修任务,甲方有权另找维修队伍,费用在乙方质量保证金中扣除。
12其他方面
12.1甲方不承担因乙方原因而产生的民事法律关系的连带责任。
12.2乙方必须依法经营,其经营与管理必须符合国家和工程所在地的地方的法律法规,甲方不承担因此而产生的责任。
12.3本协议经甲、乙双方充分协商一致而共同达成的,是甲、乙双方的真实意思表示,符合合同成立的条件。
12.4本合同在履行中发生争议,双方应协商解决或报请行政主管部门进行调解,协商或调解不成的,双方同意由长春市仲裁委员会仲裁(当事人双方不在合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可以向人民法院起诉)。
12.5其他未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。
12.6本协议壹式肆份,甲、乙方各执贰份。
双方签字、盖章后生效。
第3页 共4页甲方:
乙方:
法定代表人:
委托代理人:
年月法定代表人:
委托代理人:
年第4页 共4页月日日
建筑工程结算补充协议发包方:
吉林省
承包方:
吉林省 编号JH14DC01 XXX房地产开发有限公司
XXXXX建筑工程有限公司篇九:
监理工程增项合同
一、监理合同补充协议、施工合同补充协议、采购合同补充协议
施工合同补充协议甲方:
应甲方要求,在原甲方与乙方 年 月 日签订合同的基础上,做相应增项。
根据原施工合同,经双方协商,做如下补充协议:
一、工程范围
年 月 日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制做与安装。
二、工期要求
年 月 日至 年 月 日。
三、新增工程量
详见附表。
四、质量要求
按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。
五、付款方式
按原合同执行。
六、其它
1、本协议其它内容仍按原合同执行。
2、本协议1式2份,甲乙双方各执1份。
3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。
(盖章)法定代表人:
签约日期:
二、建设工程补充合同、建筑施工补充合同建筑工程施工合同补充协议
发包方:
承建方:
签订地点:
签订日期:
为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在 合同基础
上,按照合同法及建筑法等有关规定。
并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签订本工程施工合同补充协议。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地址:
3、建筑面积:
4、结构类型:
5、设计单位:
6、监理单位:
二、工程内容及承包范围三、合同工期
四、付款方式
五、合同生效与终止、争议处理甲方:
电话:
开户银行:
银行账号:
签订合同代表:
年月日
(盖章)
法定代表人:
篇十:
建筑工程施工合同补充协议【打印】复兴路7号楼烟囱、外网改造项目
“外网、绿化配套增加分项”
编制人:
审核人:
批准人:
编制日期:
工程补充协议 2014年07月21日编号:
ZZYS-20141127-CJ
建筑工程施工合同补充协议
发包方:
北京城建银地物业管理有限责任公司承建方:
定州市建安建筑
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 补充 合同 10