基础设施建设工程施工合同.doc
- 文档编号:7971564
- 上传时间:2023-05-12
- 格式:DOC
- 页数:2
- 大小:18KB
基础设施建设工程施工合同.doc
《基础设施建设工程施工合同.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基础设施建设工程施工合同.doc(2页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
基础设施建设工程施工合同
甲方:
(以下简称甲方)
乙方:
(以下简称乙方)
甲方愿将基础设施建设工程由乙方承包修建,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目价款结算暂行办法》及相关国家法律、法规,为明确双方施工过程中的权利义务,经双方协商,订立本合同。
以兹共同遵照执行。
第一条、工程概况
工程名称:
工程地点:
第二条、建设工期:
2015年月日至2015年月日
第三条、工程质量标准:
合格
第四条、工程款价
工程竣工验收合格后,按照乙方提供的工程造价单进行核算。
本工程款不含税收。
第五条、建设内容
1、道路路基建设长40米,宽3.5米;
2、排水沟基槽开挖长30米,宽1米。
第六条、合同价款及工程款支付
合同价款:
经甲乙双方协商,工程价款定为伍仟伍佰元整(¥:
5500.00元)。
工程款支付方式:
乙方材料及设备进场后,工程款在工程竣工验收合格后,甲方一次性将工程总价款支付给乙方。
第七条、双方相互协作条款
1、乙方自行解决本工程施工所需用水、用电问题,以及协调乙方与地方的关系。
2、甲方负责按约支付工程价款,在不妨碍乙方正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。
3、乙方严格按甲方要求以及国家、部颁发的施工技术规范相关要求进行施工。
4、乙方提出的任何合理化建议和设计修改意见,必须经过甲方的许可后方可变更施工。
第八条、施工安全
乙方在施工过程中发生的安全责任事故均由乙方负责。
第九条、违约条款
乙方未能保证工程质量,甲方有权要求乙方在合理的期限内无偿修理或者返工。
甲方未能按约履行本合同约定的义务,并由此造成乙方停工、不能按期交工的,甲方应承担停工损失并相应顺延工期。
第十条、解决争议的方法
在履行本合同过程中,如双方发生争议,尽量协商解决,协商不成,通过合同履行地人民法院提起诉讼解决。
第十一条、其他条款
本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
本合同完工以及工程价款结清后自动失效。
本合同一式三份,甲方执壹份,乙方执壹份,下司镇人民政府壹份(此行以下无正文)
甲方:
(盖章)
法人代表:
项目负责人签字:
乙方:
(签章)
联系方式:
身份证号码:
2015年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基础设施 建设 工程施工 合同