内部挂靠协议范本doc文档格式.docx
- 文档编号:7879149
- 上传时间:2023-05-09
- 格式:DOCX
- 页数:24
- 大小:31.78KB
内部挂靠协议范本doc文档格式.docx
《内部挂靠协议范本doc文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部挂靠协议范本doc文档格式.docx(24页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
第六条工程地点:
第七条工程内容:
详见甲方与建设方签订的施工合同、补充协议(如有)、相关函件、文件等载明的全部工程内容。
第八条工程总价(合计人民币):
约万元(以工程最终决算为准)。
第九条工程工期:
(见主合同)日历天。
、本工程开、竣工日期以甲方与建设方签订的施工合同工期为准施工合同规定有工期提前奖的所获奖金全部奖励乙方。
、乙方因各种原因不能按期竣工交付使用经建设方认可可按建设方认可的工期顺延如延误工期建设方按施工合同约定处罚的所处罚款或违约金、经济损失等全部由乙方承担。
第三章承包期限第十条承包期限:
自本合同生效之日起至工程竣工验收合格、交付使用、结清尾款、保修期满且无任何质量、安全、债务等遗留问题之日止。
第四章承包内容第十一条承包内容包安全文明施工、包质量、包工期包实施工程建设的人员、机具、设备、材料、施工组织包工程实施的资金包管理包赢亏包工程实施中的违约责任承担等(但不限于前述内容)包实施工程可能发生的所有风险的承担(如:
行政处罚等等)。
第五章权利与义务第十二条甲方的权利与义务
(一)甲方权利、对乙方进行领导、管理和监督对日常工作进行检查督促对技术、业务进行指导。
、监督乙方在施工过程中严格按建设工程施工规范和安全规范及设计文件并按建设工程管理程序及甲方规章制度等规定施工。
、有权对乙方的违法、违规、违约等行为进行调查、处理、处罚或解除本合同。
、有权向乙方收取代收代缴的各种规费、税费、待摊公司管理费用、项目管理保证金和其它应收费及处罚罚款等。
、有权向乙方布置任务、安排工作(包括安排参加各种会议)、提取各种资料报表和了解情况。
、有权审核乙方完成的工程量并监督支付工程所必须支出的人工、机械、材料费及相关费用。
有权用甲方能获取的乙方任何款项直接向该工程的债权人支付因乙方在本工程中未付的应付款。
、有权审核乙方编制的竣工图纸、施工技术资料、质保资料及竣工结算。
(二)甲方义务、为乙方提供统一、规范的标志标识和管理文本提供优质、高效、便捷的服务。
、根据工程需要协助乙方办理与本工程有关的报建、接洽、衔接、协调沟通事宜提供需由甲方出具的手续、资料、证件。
、协助乙方向建设方收取工程款协助乙方协调与有关管理部门及建设方的关系。
、协助乙方处理质量事故和安全事故。
、协助乙方处理工程相关验收和竣工验收。
、及时给乙方提供有关信息和传达、转发有关文件。
第十三条乙方的权利和义务
(一)乙方权利、享有按规范对本工程施工生产、质量、安全和文明施工的组织指挥权、享有对本项目部人事任用及其工资分配形式、奖惩办法制定权、享有对本项目部工程物资、设备的组织和调配权、享有对工程盈余部分的分配权、有权拒绝违章指令、指挥。
(二)乙方义务、遵守国家法律法规规章和政策依法经营遵守各级政府和行业管理部门以及甲方的规章制度规定服从并接受甲方领导、管理、检查及监督指导维护甲方利益和信誉响应甲方的各种倡议。
、按照行业管理部门和甲方的规定配备项目部管理人员组成精干高效的项目管理班子。
、根据承接工程特点制定施工组织设计和各类专项方案。
按建设工程管理程序组织施工。
、严禁使用淘汰设备、材料、技术。
采供的材料产品质量符合规范及设计要求。
、严格按照施工合同内容履约满足施工合同要求。
、采取有效措施及时消除各种隐患和违规违章行为杜绝质量、安全事故确保工程质量、安全和工期。
若发生质量、安全事故应立即上报甲方并采取相应措施。
、必须按时足额支付工人工资、各种建筑或装饰材料等及机械设备等费用。
、负责工程质量保修。
保修金不足以支付保修实施的由乙方负责。
、必须配合甲方积极参加行业主管部门组织的各类人员培训工作主动积极配合各级管理部门、业务部门的各种评比检查和巡查认真落实评比检查、巡查的各项要求承担前述事项所涉相关费用。
、必须于每月日前如实报送当月己完成的工程量报表、工程款支付计划表、质量和安全情况报表等资料。
、按时足额交纳各种规费、税费、待摊公司管理费用、各种保证金、各种处罚罚款、违约金以及应交甲方的其他费用。
、及时组织工程所需的资金、材料、机具、设备和人员。
、承担因工程实施导致的各类赔偿款、罚款、违约金、经济损失等各种款项及费用的支付责任。
、承担因工程实施导致的诉讼、仲裁责任和败诉后果。
第六章工程项目管理第十四条项目部的筹建
(一)项目部的组建、甲方负责按工程项目特点指派名甲方人员到项目部工作负责甲方指定的工作工资、奖金以及其他福利由乙方承担。
、乙方负责项目部其他人员聘用和工作安排但必须具相关工作的执业资格、工作经验和相关专业技术知识并报甲方工程部备案。
(二)作业人员的管理、特种作业人员必须持证上岗主操作手至少不低于从事本行业年的工作经验上岗前应按规定进行相应的体检。
违反前述任何一项甲方将处罚乙方元人次。
、其他作业人员按规定需持证上岗的人员必须持证上岗否则甲方将处罚乙方元人次。
(三)项目部所有人员(含管理人员及作业人员等)的工资、福利、奖金、津补贴、差旅费等由乙方全部承担。
(四)项目部临时办公场地的租金和自建临设、办公用品、设备等一切费用由乙方负责并承担费用。
(五)项目完工后所有人员由乙方负责解聘并按劳动法律法规政策规定承担解聘人员的所有费用。
第十五条项目施工现场的布置开工前甲乙双方派人在施工现场根据施工场地作施工现场平面布置采用甲方统一的标准门头、宣传标牌、标语且符合工程所在地建管部门的要求布置方案经甲方审批后严格按审批方案实施实施完成经甲方验收合格后才能开工。
凡方案未经甲方同意或者未经甲方验收投入使用的甲方对乙方处罚元同时责令整改并达到甲方要求后才能开工拒绝整改的甲方有权解除本合同。
第十六条项目施工现场临时设施要求施工现场临时设施的搭设必须符合国家、地方各级管理部门的规范、规定和要求。
不符合规范、规定和要求的必须整改并经相关部门或甲方验收合格后才能投入使用否则严禁投入使用。
第十七条项目合同履约保证金、民工工资保证金、项目管理保证金的缴纳、项目合同履约保证金、民工工资保证金由乙方负责按规定或施工合同约定方式和金额缴纳甲方协助办理。
、项目管理保证金担保的范围包括但不限于工程的安全、质量、文明施工、技术资料、工程结算资料、财务结算资料、税务结算资料、工伤事故处理、劳务工争议、各类诉讼等资料移交及问题的妥善处理。
项目管理保证金(安全质量保证金)乙方同意按合同金额的无在收到工程款时由甲方直接扣收。
如乙方在工程施工中屡有供应商诉讼、劳务工争议、工伤事故发生、工程技术质量问题等影响甲方声誉的甲方根据情况有权加倍扣收项目管理保证金直至影响消除为止并且有权解除合同。
第十八条项目印章的管理和使用、项目部需用甲方资料印章由乙方申请甲方同意后由甲方到公安机关特许部门统一刻制。
、项目部资料印章由甲方指派专人或指定人保管、使用乙方必须提供保险柜一个确保项目资料印章的安全管理。
、项目部资料印章只能用于与业主、质监、监理等参建单位的来往资料文件专用不得用于签订合同、经济往来、担保、欠款或借款等甲方资料印章管理禁止使用的范围如有发现甲方有权解除合同。
、乙方采用不正当手段骗取、贿赂或者变相贿赂甲方所派印章管理人员违反甲方规定用印甲方除对印章管理人员进行处罚外对乙方处罚万元/次且由乙方承担全部经济及其他法律责任。
若因此给甲方造成经济损失的由乙方全额赔偿给甲方。
、项目完工后项日部资料印章由项目资料印章管理员交回甲方经营部按规定办理相关手续。
、乙方不得私刻甲方任何印章。
凡私刻印章甲方将均报公安机关立案调查并追究刑事责任除所有法律责任和经济责任均由乙方承担外甲方对乙方另处每枚私刻印章万元的罚款。
第十九条项目合同管理、项目部不得以项目资料印章对外签订合同。
如项目部确需对外签订合同的由乙方提供合同电子版本及对方单位营业执照、税务登记证、专业资质证明等然后按公司内部合同审核流程进行审核同意后按公司流程进行合同签订。
、项目部所有劳务分包、专业分包必须与分包项目相适应的有资质的单位签订。
一经查实甲方责成乙方限期整改:
拒不整改的甲方处乙方每个分包项目合同万元的罚款且甲方有权解除本合同。
、合同履行完毕后乙方必须提供由合同对方单位出具的“合同履行完毕所有合同款项已付清无任何纠纷的证明。
、乙方未按劳务分包合同、劳动合同等约定支付劳务工程款或工资的甲方处罚乙方所欠金额的%罚款情节严重的按相关法律追究刑事责任。
凡是不按合同约定支付工程材料款、租金等对方举报到甲方经甲方查实甲方处罚乙方欠款总额的%罚款。
造成前述事项通过司法途径(仲裁或法院判决)解决的甲方增加处罚乙方欠款总额的%罚款。
、因工程实施发生的各种纠纷乙方必须立即报告甲方。
所有纠纷先由乙方与对方协商处理确实不能达成一致意见的由乙方提请甲方派员协助乙方再次协商处理乙方承担甲方所派人员的一切费用。
甲方人员就解决纠纷提出的合情或合理或合法的意见乙方必须执行否则若因此而造成司法途径(仲裁或诉讼)解决的甲方按纠纷标的额的%对乙方罚款。
第二十条财务管理、工程项目部的财务由甲方统一管理乙方以甲方公司资质承接所有工程项目的工程款由建设方统一打入甲方指定账户工程款到账后甲方按建筑业“营改增”的缴税政策乙方以甲方的名义开据给发包方发票的同时按建筑业“营改增”规定扣除相关税费用后按劳务发票材料发票(含的零星费用及材料发票)的比例提供增值税专用发票并附《材料采购合同》及《劳务合同》办理相关手续根据公司账务管理规定扣除所有税费及其他费用后个工作日内支付给乙方的工程款直接汇入开出专用发票单位指定账户。
、项目开设临时专户的甲方为开户和销户所派人员的一切费用由乙方承担。
第二十一条工程质量、安全管理
(一)工程质量管理、乙方全面负责工程的质量管理甲方对乙方的管理工作进行监督检查。
、乙方必须严格按照国家颁布的各种质量管理文件、施工规范、验收规范、规程、标准、质量评定标准及强制性标准进行施工牢固树立“百年大计质量第一的思想工程质量达到施工合同约定的标准和要求。
、乙方必须建立由项目经理、项目技术负责人和质监部组成的质量管理体系专人负责施工质量、现场监督和检测及核验记录并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录整理完善各项施工技术资料确保施工质量符合国家规范和施工合同要求。
、乙方必须对施工人员定期进行工程质量知识教育提高操作人员技术水平。
实行施工、检验、监管现场三同时制度到关键部位时甲方派人到现场进行技术督导。
、乙方必须严格按照施工规范要求层层落实保证每道工序的施工质量符合验收标准。
坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查严格执行“三检”制度不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工实行“质量一票否决制。
、严格把好材料进出质量关不合格的材料不准进入施工现场所有材料使用前必须经质量管理人员查验合格不合格的材料不准使用必须清出现场。
需复检的必须经有资质的机构复试合格后才能使用复检不合格的不得使用。
、建立健全工程技术资料档案制度专人负责整理工程技术资料认真按照工程竣工验收资料要求根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。
将自检资料、工程质量控制资料和质保资料分类整理存档随时接受相关部门和甲方的检查。
、各分项工程甲方随时抽查如有不合格甲方有权责令停工返工下发整改通知书其停工、返工的一切费用和损失由乙方承担返工后经甲方检查合格才能复工。
(二)质量责任对乙方违反质量管理一般性规定的甲方责成乙方整改整改不合格的对乙方罚款元元处次直至整改合格对乙方违反质量管理强制性规定的甲方责成乙方整改整改不合格的对乙方罚款元元处次直至整改合格对拒不整改的甲方有权免责解除本合同并由乙方承担全部经济损失。
、如有偷工减料、粗制滥造、以次充好等情形甲方责成乙方整改如整改不合格的对乙方罚款元元处次直至整改合格对拒不整改的甲方有权免责解除本合同并由乙方承担全部经济损失。
、因工程质量产生的一切事故或问题对工程本身或人身、则产等造成的影响、损害或产生的罚款、赔偿款、违约金及其他一切费用或经济损失等法律责任均由乙方负责并承担。
如因此导致甲方受到了法律责任追究或者使甲方受到了经济损失等均由乙方全额赔偿给甲方。
(三)安全管理及责任以国家法律法规规章政策、甲方规章制度规定及甲乙双方签订的《XXXXXXXX有限公司建设工程项目安全生产管理目标责任书》约定为准。
第二十二条管理费收取办法、甲方按工程竣工结算审定总金额的收取工程管理费、甲方每次收到业主方支付工程款时按收取管理费标准从工程款中直接扣取。
、乙方必须向甲方缴纳合同金额的社保工伤保险费社保工伤保险费以甲方实际代交为准若为分项工程按占总工程的实际比例进行上缴社保工伤保险费。
第七章工程竣工验收及竣工结算第二十三条工程竣工验收、项目竣工验收由甲方协助乙方负责按相关规定执行并承担相关费用。
、项目竣工验收必须达到一次验收合格。
如一次验收不合格甲方处罚乙方验收不合格部分工程造价的%的罚款所造成的一切返工费用和经济损失由乙方承担并整改直至通过验收。
第二十四条工程竣工结算、项目竣工结算由乙方负责根据项目特点甲方派人协助。
、项目竣工结算时乙方必须做好项目结算的相关资料并承担结算的一切费用。
第八章竣工资料第二十五条项目资料的整理与移交、项目部必须设立专人对项目全过程的各类档案资料进行收集、整理并建立项目档案台帐。
甲方有权随时对项目部档案资料进行检查。
、项目资料的移交:
工程完工后项目竣工资料、竣工验收资料、结算资料必须经项目部整理装订后移交给甲方和建设工程档案管理部门存档移交时必须完整、清晰无缺损。
竣工验收意见书(或等同于)甲方收原件一式二份及决算书(或等同于)甲方收原件一份其具体要求以甲方和建设工程档案管理部门的要求为准。
、乙方按甲方和建设工程档案管理部门的要求交齐所有资料后按甲乙双方约定和甲方规定无息退还乙方向甲方所交项目管理保证金余额办理甲乙双方的结算。
凡是未按甲方和建设工程档案管理部门的要求移交或交齐项目资料的甲方有权拒绝退还乙方向甲方所交项目管理保证金且甲方有权拒绝办理甲乙双方的结算如因此给甲方造成损失的由乙方承担给甲方造成的全部经济及法律责任。
第九章内部结算第二十六条内部结算、项目管理保证金:
工程竣工验收合格办理完成决算后且竣工资料及决算资料均交回公司存档乙方己全面履行相应义务登报公示期满日无任何遗留问题后甲方无息全额退还给乙方。
若有任何遗留问题未处理完毕甲方有权拒绝退还。
、民工工资保证金:
由乙方负责向建设方或有关部门退还款到甲方账上后经甲方审查无任何民工工资支付遗留问题无息全额退还给乙方若有遗留问题未处理完毕甲方有权拒绝退还。
、工程保修金:
由乙方负责向建设方退还款到甲方账上后届满法定工程质保期无任何遗留问题无息全额退还给乙方若经甲方核实有遗留问题未处理完毕甲方有权拒绝退还。
质保期执行《建设工程质量管理条例》的规定。
、合同履约保证金:
由乙方负责向建设方退还款到甲方账上后如乙方己全面履约甲方无息全额退还给乙方。
、工程款项结算及支付:
①中间结算:
建设方工程款到甲方账上后乙方向甲方交清所有税费及发票并向甲方提出材料款、设备租赁、人工工资等支付计划经甲方审查批准后支付乙方执行。
若建设方工程款项支付大于项目实际施工进度甲方有权将多出部分留待下次支付。
②最终结算:
建设方最终结算工程款到甲方账上后乙方必须按甲方与建设方的结算总额向甲方交清项目所有的税费、成本发票、工程资料、结清应由乙方承担或支付的所有第三(方)的相关款项/费用、结清应由乙方承担或支付给甲方的所有款项/费用后剩余部分款项按甲方财务规定无息支付乙方如按建设方的结算总额甲方己超付工程款给乙方的则乙方除应全额退还给甲方外因此造成的全部经济损失由乙方承担。
第十章特别约定第二十七条特别约定、本合同签订后乙方必须先行缴纳工程意外伤害险且每份保额不能低于万元。
、建筑业“营改增”的缴税政策按本合同《第二十条财务管理》执行。
、安全保证金乙方应向甲方缴纳合同金额无的安全保证金元(大写:
元整)作为本工程项目施工安全、避免发生安全责任事故的保证安全保证金缴纳时间和方式:
安全保证金按比例从建设方第一次划款中扣缴安全保证金的退还:
本工程竣工验收合格乙方结清施工工人工资及材料款(凭相关证明)无安全事故发生并且与甲方财务结清全部款项万元以上的工程项目应登报声明无外债后凭登报内容及甲方出据的安全保证金收据一次性退回乙方(不计付利息)。
、如建设方未按合同约定支付工程款甲方不承担任何付款责任且乙方亦不能向甲方主张任何权利。
、乙方应如实填报相关报表必须保证材料款、人工工资、机械设备租金等款项支付的真实性、全面性。
若因不真实、不全面造成甲方派人重新核实或处理的由乙方承担甲方所派人员的全部相关费用并处乙方元罚款若乙方弄虚作假或者挪用项目资金一经查实甲方按乙方作假或挪用金额的罚款并且有权解除合同。
、因乙方拖欠材料款、工人工资发生安全事故或工伤亡事故纠纷、工程质量、工期拖延等原因产生的责任、赔偿款、费用或经济损失等全部由乙方承担。
如导致甲方被起诉或被保全财产的由甲方指定公司法律顾问处理律师代理费按争议标的额的支付由乙方承担同时若造成甲方垫付的乙方除应支付甲方垫付的本金外还应按甲方垫付金额月利率支付利息给甲方若造成甲方被财产保全的乙方按保全时间保全额的计付甲方经济损失。
对因前述所有事项给甲方造成其他经济损失由乙方全额赔偿给甲方。
、乙方不得贿赂甲方派出的工作人员一经发现一律没收全部贿赂并处罚乙方元次人。
、乙方项目部所需甲方持证人员在项目所在地行政主管部门压证的乙方应承担压证人员的费用。
本工程压证费为无元。
具体为:
①一级建造师(项目经理):
元月人②二级建造师(项目经理):
房建元月人③技术负责人:
高级工程师(安全注册师)元月人工程师元月人④“五大员”:
安全员按元月人其余人员按元月人⑤超过合同工期并与工程增加额对等的按以上标准收取若不对等则按以上标准的二倍收取⑥时间计算:
开始计算时间以签合同时间为准结束时间以建委下网公布的时间为准不足一个月的按一个月计算⑦以上所有的费用由甲方按以上标准统一收取、开支(可在乙方项目部划工程款时扣除)。
、甲方派员协助费:
本装饰工程需甲方派项目经理或者技术负责人到施工现场或者到业主方开会其工资为元人天(次)派质检员或者安全员到施工现场检查工程施工安全、质量等工作乙方则须承担甲方派员工资元人天(次)以及据实发生的交通费、差旅费等费用(涪陵城区内不收)原则上甲方每月对本装饰工程项目施工现场进行一次施工安全、质量等检查。
、如因乙方原因造成建设方或有关部门就工程相关事宜给甲方来电、来函、通知或要求甲方派员处理的乙方除应承担甲方所派人员的全部费用外甲方对乙方处万元次的罚款(建设方或有关部门正常性来电、来函除外)。
若因乙方原因导致甲方被区、县级有关部门通报批评的广乙方除应承担给甲方造成的全部直接损失和间接损失外甲方对乙方处万元次罚款并有权解除本合同若导致甲方被省、市级有关部门通报批评的乙方除应承担给甲方造成的全部直接损失和间接损失外甲方对乙方处万元/次罚款并有权解除本合同若因乙方原因导致甲方被纳入特定单位黑名单的乙方除应承担给甲方造成的全部直接损失和间接损失外甲方对乙方处万元次罚款并有权解除本合同若导致甲方被区、县级有关部门纳入黑名单的乙方除应承担给甲方造成的全部直接损失和间接损失外甲方对乙方处万元次罚款并有权解除本合同若导致甲方被省、市级有关部门纳入黑名单的乙方除应承担给甲方造成的直接损失和间接损失外甲方对乙方并处万元次罚款并有权解除本合同。
第十一章违约责任第二十八条违约责任在合同有效期内甲乙双方中的任何一方违反本合同约定或无故终止合同视为违约违约方应按《中华人民共和国合同法》的有关规定或本合同约定承担违约责任并按该工程总造价的%支付违约金给守约方。
第十二章合同的终止与解除第二十九条终止与解除事由及终止、解除后的处理、甲乙双方协商一致终止或解除本合同的相关事宜按甲乙双方签订的终止或解除协议执行。
、建设方与甲方施工合同内容履行完毕且甲乙双方履行完本合同全部内容本合同自然终止。
、建设方无论任何原因解除与甲方所签的施工合同的甲方应协助配合乙方与建设方完善解除手续或索赔但甲方不承担因建设方解除合同给乙方造成的任何经济损失或责任乙方的损失由乙方自行承担或向建设方索赔。
若遇此情形由甲乙双方协商终止本合同但甲方因建设方解除施工合同而受到的全部经济损失由甲方向建设方索赔或者由乙方全额赔偿给甲方。
、本合同履行过程中出现下列任一情况时甲方有权解除或终止本合同解除或终止合同后由甲方接管并继续实施该工程。
①因乙方原因导致工程不能按时开工或工程停工天以上且经甲方协调督促无改善的②乙方挪用工程资金比例占划拨款额%以上的③乙方拖欠应付款超过工程实际支出的④乙方擅自向建设方划拨款拒不进入甲方指定银行账户的⑤乙方不按本合同约定缴纳约定款项或费用逾期一个月的⑥经过甲方考核确有充分理由认为乙方己无能力完成项目工程的⑦乙方因违纪违法受到追究责任不能继续履行内部承包责任的⑧被甲方查实乙方属名为挂牌实为转包谋利的(报经甲方同意和合法的分包除外)⑨乙方私刻甲方公章或本工程项目部印章或本工程项目其他印章被查实的⑩拒不按本合同约定接受甲方管理、监督、检查、处罚连续二次(含二次)以上的⑪乙方管理水平低下管理混乱造成工程质量、安全、进度问题严重或出现不能履行施工合同要求或者有可能因乙方管理不善导致工程亏损给甲方造成较大经济损失又无力赔偿的⑫本合同约定的其他解除或终止本合同的情形。
、因以上第款第①一⑫项原因解除或终止本合同的处理:
()乙方应无条件按甲方要求的时间撤出施工场地由甲方接管退场时乙方投入的设备、机械、管理人员等如甲方需要则双方议价确认如甲方不需要乙方无条件按建设方、监理和甲方要求的时间撤出如不按时撤出造成甲方工期损失甲方可从应付乙方的任何款项中扣除。
()对乙方己完工程由甲方委托中介机构核定工程价款按乙方已完工程的工程直接费并扣除甲方己支付部分进行结算结算款在该项目完成竣工结算且建设方支付完毕最终结算款后甲方才向乙方无息支付结算款。
()对解除或终止本合同前己发生的的所有材
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内部 挂靠 协议 范本 doc