建设工程法规及相关知识分类模拟7.docx
- 文档编号:6557145
- 上传时间:2023-05-10
- 格式:DOCX
- 页数:18
- 大小:23.33KB
建设工程法规及相关知识分类模拟7.docx
《建设工程法规及相关知识分类模拟7.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程法规及相关知识分类模拟7.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
建设工程法规及相关知识分类模拟7
[模拟]建设工程法规及相关知识分类模拟7
单项选择题
第1题:
承包人取得竣工结算价款的前提条件是______。
A.承包人已将合同约定的工程全部完成
B.工程经竣工验收合格
C.承包人提交了完整的结算报告
D.发包方对结算报告已进行审核
参考答案:
B
第2题:
某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后,发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议,结算时双方对工程价款发生争议,则应当以______作为结算工程价款的依据。
A.备案的建设工程合同
B.补充协议
C.重新商定合同
D.当地建设行政主管部门发布的计价方法
参考答案:
A
本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第21条规定:
当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。
因此,本题选A。
第3题:
当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时,应该按照中国人民银行的______计息。
A.国债利率
B.活期存款利率
C.同期同类存款利率
D.同期同类贷款利率
参考答案:
D
第4题:
某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资,时间为3个月,发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息,后发包人未按照合同约定支付利息,承包人将其诉至法院。
银行3个月定期存款利息为2.4%,同期贷款利率为6%,则法院对垫资利息的处理正确的是______。
A.不予支持
B.按照2.4%支付利息
C.按照4.8%支付利息
D.按照6%支付利息
参考答案:
C
按照《解释》规定:
当事人对垫资和垫资利息有约定的,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予以支持,但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外,当事人对垫资利息没有约定的,承包人请求支付利息的,不予支持。
本题中,合同中有约定,且低于同期贷款利率,因此应予以支持,选C。
第5题:
某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用,后因承包方原因工期拖延3个月,但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程,则该工程的竣工日期应为______。
A.2012年11月20日
B.2012年12月20日
C.2013年1月20日
D.2013年2月20日
参考答案:
C
该工程因承包方原因拖期,但建设工程未经验收而被发包方实际占用,依法应以转移占用之日为竣工日期,故C选项为正确选项。
第6题:
某开发商开发的住宅价值7000万元,其中已售出价值5000万元的住宅,开发商将此笔资金全部用于购买土地。
导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付,另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元,欠材料供应商500万元,现承包人申请人民法院拍卖该工程,下列说法正确的是______。
A.人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后分别偿还开发商各方欠款
B.人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后先还施工单位,再还银行和材料供应商
C.人民法院可将2000万元的房产拍卖,然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款
D.人民法院可将2000万元的房产拍卖,首先偿还施工单位欠款
参考答案:
D
消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人,因此A、B选项错误,另外按照合同法规定,建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权,因此只有D是最符合题意的。
第7题:
某工程合同中约定竣工日期为2013年11月8日,实际竣工日期为2014年1月8日,竣工后发包方经承包人催告后依然逾期不支付,承包人最迟应当在______以前向人民法院提起诉讼,行使承包人工程价款的优先受偿权。
A.2014年5月7日
B.2014年7月7日
C.2014年11月7日
D.2015年1月7日
参考答案:
A
依据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的答复》第4条规定“建设工程承包人行使优先权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
”本题中问的是最迟的提起诉讼的日期,应当按照工程竣工之日起计6个月,因此,本题正确的答案是2014年5月7日。
第8题:
按照《合同法》规定,合同履行中如果价款或报酬不明确,应按照______履行。
A.订立合同时履行地的政府定价
B.订立合同时履行地的市场价格
C.履行合同时履行地的政府定价
D.履行合同时履行地的市场价格
参考答案:
B
第9题:
工程施工中所造成的下列损失中,承包人不承担任何损失的是______。
A.承包方与监理方串通造成的损失
B.承包方不履行保修义务所造成的损失
C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失
D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失
参考答案:
C
本题中选项A是由承包人承担连带赔偿责任,选项B、D则完全是由承包人承担赔偿责任,但是C与D虽然都是出现偷盗造成的损失,但选项C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收,其保管责任不属于承包人,选项D是承包人完成的工作成果,在未交付发包方使用前,保管责任属于承包人,因此,本题选C。
第10题:
乙方当事人的违约行为导致工程受到损失,甲方没有采取任何措施减损,导致损失扩大到5万元。
甲方与乙方就此违约事实发生纠纷,经过鉴定机构鉴定,乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元,乙方应该向甲方赔偿损失______万元。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案:
B
依照合同法的规定:
当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。
本题中甲方没有采取措施减损,导致损失扩大到5万元,但经鉴定机构鉴定,乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元,因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元,故选B。
第11题:
乙方的违约行为导致工程受到损失,甲方采取措施减损,导致损失减少到3万元,但甲方支出相应的措施费用0.5万元,乙方应该支付甲方______万元费用。
A.0.5
B.2.5
C.3
D.3.5
参考答案:
D
第12题:
无效合同从______之日起就不具备法律效力。
A.确认
B.订立
C.履行
D.谈判
参考答案:
B
第13题:
合同中具有相对独立性,效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是______条款。
A.违约责任
B.解决争议
C.价款或酬金
D.数量和质量
参考答案:
B
第14题:
某建设工程施工合同无效,但该工程竣工验收合格,以下说法正确的是______。
A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护,所以承包人无法获取工程价款
B.因为合同无效,承包人应提出要求对方赔偿损失
C.因合同无效,承包人可以请求参照市场价格支付工程价款
D.虽然合同无效,但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款
参考答案:
D
第15题:
下列情形中属于效力待定合同的有______。
A.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍
B.10周岁的儿童因发明创造而接受奖金
C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买
D.10周岁的少年将自家的电脑卖给40岁的张某
参考答案:
D
第16题:
下列代理行为中,不属于无权代理行为的是______。
A.没有合法授权
B.超越代理权
C.代理权授权不明确
D.代理权终止
参考答案:
C
第17题:
乙向甲租了一套设备,在甲不知道的情况下,乙与丙签订合同,把该套设备卖给了丙。
下列说法正确的是______。
A.由于乙没有处分权,因此买卖合同无效
B.如合同签订后,甲将设备卖给乙,则合同确定有效
C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权,则合同无效
D.如果设备已经交付给丙,则合同有效
参考答案:
B
本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同,无处分权人订立的合同,经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时,合同才有效,因此只有B是最符合题意的。
第18题:
承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨,由于施工内容的调整变化,发包人通知承包人可能要改变交货数量,但一直没有明确具体交货数额。
交货期到达,供应商将500吨钢筋交付承包人,承包人拒绝接受,理由是合同已协议变更,则正确的说法是______。
A.供应商应承担由此给承包人造成的损失
B.承包人可根据实际情况部分接受货物
C.由于双方已变更合同,供应商应暂停送货
D.承包人拒绝接受,应承担违约责任
参考答案:
D
当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更,本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确,应推定为未变更,供应商按照原合同约定执行合同,承包人拒绝接受,应承担违约责任,故D项正确。
第19题:
某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更,则该合同变更的效力应当表述为______。
A.变更的效力仅及于变更的部分
B.未变更部分效力不确定
C.已履行部分应恢复原状
D.当事人丧失赔损请求权
参考答案:
A
第20题:
某承包人一直拖欠材料商的货款,材料商多次索要未果,便将此债权转让给了该工程的建设单位。
工程结算时,建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消,施工单位以自己不知道此事为由不同意。
针对本案下列表述中正确的是______。
A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道
B.材料商转让自己的债权应经承包人同意
C.若转让时材料商通知了承包人,则建设单位可以主张抵消
D.即便转让时材料商通知了承包人,则建设单位也不可以主张抵消
参考答案:
C
债权人转让权利应该通知债务人,未经通知的转让行为对债务人不发生效力,但债权人的转让无需得到债务人的同意,因此本题中只有C是正确的。
第21题:
施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同,数量10万块,总价款5万元。
后来,砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙,并通知了施工企业甲。
依据《合同法》的规定,施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向______主张。
A.乙
B.丙
C.乙或丙均可
D.乙或丙均不可
参考答案:
B
据《合同法》中关于债权转让效力的规定,由于债权已经转让,3万元的债权已经由丙代替,所以,甲的抗辩权就不能再向乙行使了,而要向丙行使。
正确答案为B。
第22题:
2010年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同,购买一套120平方米的期房,并赠送停车位一个,2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时,通知甲:
该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定,因此不能赠送甲停车位,当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误,公司已经将乙处分了。
甲接到该通知后,不可以选择以下行为中的______。
A.继续履行合同
B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲
C.向法院申请撤销该合同
D.向乙要求赔偿
参考答案:
D
本合同属于可撤销合同,可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则,当事人可以选择继续履行合同,也可以要求变更合同,还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同,因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。
甲是无法选择第四个行为的,因为从合同角度来说,该合同是甲与开发商签订的,并不是与乙签订的,因此甲无权要求赔偿。
第23题:
可撤销的合同,当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起______内行使撤销权。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
参考答案:
A
第24题:
继续履行是一种违约后的补救方式,但它不能与下列方式中的______并用。
A.违约金
B.采取补救措施
C.定金
D.解除合同
参考答案:
D
第25题:
施工合同履行过程中出现以下情况,当事人一方可以免除违约责任的是______。
A.因为三通一平工期拖延,发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地
B.因为发包方拖延提供图纸,导致工期拖延
C.因为发生洪灾,承包方无法在合同约定的工期内竣工
D.因为承包方自有设备损坏,导致工期拖延
参考答案:
C
《合同法》中规定,合同履行过程中出现违约情况的,只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任,本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。
第26题:
施工合同履行中,总包单位将土方开挖分包给了甲分包商,将基础部分分包给了乙分包商,但是甲分包商工期延误,乙分包商为此应向______提出要求承担违约责任。
A.发包方
B.总包方
C.甲分包商
D.监理单位
参考答案:
B
首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同,和乙分包商有合同关系的只有总包单位,其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的,应当向对方承担违约责任”,本题的第三人是甲分包商,当事人一方是总包单位,现由于甲分包商违约,承担违约责任的自然就应该是总包单位,选B。
第27题:
甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2010年5月31日。
甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算______天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
参考答案:
D
本题虽然发生了不可抗力,但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。
因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内,而是乙方违约后发生的,因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。
因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日,答案D正确。
第28题:
甲与乙订立了一份材料购销合同,约定甲向乙交付相应的材料,货款为80万元,乙向甲支付定金4万元;同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。
合同到期后,甲无法向乙交付材料,乙为了最大限度保护自己的利益,应该请求______。
A.甲双倍返还定金8万元
B.甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元
C.甲支付违约金6万元,同时请求返还支付的定金4万元
D.甲支付违约金6万元
参考答案:
C
《合同法》中规定当双方既约定违约金又约定了定金时,如果一方当事人违约,则对方可以选择使用违约金或定金的条款。
也就是说这两种方式只能选择一种,本题从乙方保护自己最大利益的角度出发,应该选择对方支付费用多的方式,也就是违约金6万元,至于定金4万元应该由甲方返还,因为这本来就是乙方的费用。
第29题:
甲与乙签订了一份合同,后乙将自己的债务转移给丙,并征得甲的同意,现丙履行债务的行为不符合合同的约定,甲有权请求______承担违约责任。
A.丙
B.乙
C.乙和丙共同
D.乙或者丙
参考答案:
A
第30题:
《合同法》所称的不可抗力是指______。
A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
B.不能预见但能够避免的客观情况
C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况
D.能够预见、可以避免但不能克服的客观情况
参考答案:
A
第31题:
劳动合同分为固定期限、无固定期限和______的劳动合同。
A.以完成一定工作任务为期限
B.无期限
C.试用期限
D.法定期限
参考答案:
A
第32题:
用人单位与劳动者自______起建立劳动关系。
A.用工之日
B.试用期满之日
C.签订合同之日
D.劳动者提供担保之日
参考答案:
A
第33题:
下列关于劳动合同期限的表述中,正确的是______。
A.劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件
B.劳动合同期限不包括试用期限
C.超过3次签订固定期限劳动合同的,用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同
D.无固定期限劳动合同没有终止时间
参考答案:
A
无固定期限的劳动合同不是没有终止时间,因为存在法定解除的情形(如退休年龄等)。
有试用期约定的劳动合同,试用期包含在合同期限内。
选项C中的签约次数不对(应为2次)。
本题只有A选项正确。
第34题:
《劳动合同法》规定,已建立劳动关系未同时订立书面劳动合同的,用人单位自用工之日起______必须签订书面劳动合同。
A.一周前
B.一个月内
C.三个月内
D.一年内
参考答案:
B
第35题:
用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付______倍的工资。
A.2
B.3
C.4
D.5
参考答案:
A
第36题:
《劳动合同法》规定,用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者______。
A.已解除劳动合同
B.已订立期限为1年的固定期限合同
C.签订期限为2年的固定期限合同
D.已订立无固定期限劳动合同
参考答案:
D
第37题:
集体劳动合同由用人单位与______签订。
A.工会
B.职工代表大会
C.员工集体
D.股东代表
参考答案:
A
第38题:
劳动行政部门自收到集体合同文本之日起______内未提出异议的,集体合同即行生效。
A.5日
B.10日
C.15日
D.30
参考答案:
C
第39题:
根据我国《劳动法》的规定,劳动者的法定最低就业年龄为______。
A.14周岁
B.16周岁
C.18周岁
D.20周岁
参考答案:
B
第40题:
某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同,关于小王的试用期,以下说法正确的是______。
A.不得约定试用期
B.试用期不得超过1个月
C.试用期不得超过2个月
D.试用期不得超过6个月
参考答案:
C
《劳动法》规定,以完成一定任务为期限的劳动合同不得约定试用期;劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限或无固定期限的合同,试用期不得超过6个月。
该建筑公司与王某签订了2年期限的合同,因此,试用期不得超过2个月,故C选项正确。
第41题:
电工张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了2个月的试用期,该公司电工最低档工资为2000元,与张某约定的工资为2200元,当地最低工资标准为1500元,则张某在试用期的工资不得低于______元。
A.1200
B.1500
C.1600
D.1760
参考答案:
B
劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或劳动合同约定工资的80%,并不得低于当地最低工资标准,因此可有B、C、D三个选项可供选择,B为最低限额。
第42题:
用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以依法向当地人民法院申请______。
A.法律援助
B.支付令
C.社会救济
D.依法制裁用人单位
参考答案:
B
第43题:
某建筑安装公司的管理人员经常违章指挥,强令其电工冒险作业。
对于这种情况,该电工有权______。
A.要求增加工资
B.延长休息时间
C.要求减少工作强度
D.拒绝执行
参考答案:
D
第44题:
按照《劳动合同法》及相关法规的规定,下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中,正确的是______。
A.劳动者提前7天以书面形式通知用人单位,可解除劳动合同
B.劳动者试用期内提前15天通知用人单位,可解除劳动合同
C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的,无需告知用人单位可立即解除劳动合同
D.劳动者不满意用人单位的严格管理,可随时解除劳动合同
参考答案:
C
第45题:
按照《劳动合同法》的规定,在下列选项中,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是______。
A.劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的
B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的
C.劳动者被依法追究刑事责任的
D.劳动者不能胜任工作,经培训或调整岗位仍不能胜任工作的
参考答案:
D
《劳动合同法》规定,用人单位需要提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后,可以解除劳动合同的情形包括:
1)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;2)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更合同达成协议的。
而A、B、C都是用人单位可以直接解除合同的情况。
因此选D。
第46题:
劳动者在试用期内单方解除劳动合同,应提前______日通知用人单位。
A.3
B.7
C.15
D.30
参考答案:
A
第47题:
阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同,并经双方协商一致,解除了劳动合同。
李某在该公司工作了2年4个月,解除合同前李某月工资2400元。
李某要求公司经济补偿,而阳光公司认为是双方协商终止合同,不应当进行经济补偿。
根据《劳动法》的规定,下列说法正确的是______。
A.阳光公司无需给予李某任何经济补偿
B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿
C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿
D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿
参考答案:
B
《劳动法》规定,用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除合同的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿,经济补偿的标准,按劳动者在用人单位的工作年限,每满一年支付1个月工资,6个月以上不满1年,按1年计算;不满6个月的,支付半个月工资。
因此阳光公司应当支付的经济补偿为2.5×2400=6000元整。
因此,答案选B。
多项选择题
第48题:
某施工企业下列做法中,不符合《劳动法》规定的有______。
A.某女工因休产假过长,5个月仍未上班,企业将其除名
B.郑某试用期被证明与录用条件不符,企业当即与其解除合同
C.孙某因患职业病就医,不能继续工作,企业将其辞退
D.李某出差期间交通事故受伤,伤愈后不能胜任原岗位工作,企业将其调至传达室收发信件
E.王某因盗窃罪被判处3年有期徒刑,企业单方与其解除劳动合同
参考答案:
AC
第49题:
下列关于劳动争议仲裁委员会的设置和职能的表述中,正确的有______。
A.县、市、市辖区应当设立劳动争议仲裁委员会
B.仲裁委员会主任由劳动行政主管部门的代表担任
C.劳动争议仲裁委员会是依法成立、通过仲裁方式处理劳动争议的专门机构
D.劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖
E.仲裁庭只能由一名首席仲裁员和两名仲裁员组成
参考答案:
ABCD
通常,仲裁庭由一名首席仲裁员和两名仲裁员组成,但简单案件,仲裁委员会可以指定一名仲裁员独自处理,故E选项不合题意。
其余选项符合法律规定。
第50题:
经济性裁员时,应当优先留用的人员有______。
A.与单位订立较长期限的固定期限劳动合同的
B.与单位订立无固定期限劳动合同的
C.女职工
D.新招人单位的大学毕业生
E.家庭无其他就业人员,有需要抚养的老人或未成年人的
参考
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程 法规 相关 知识 分类 模拟