围栏施工合同.doc
- 文档编号:610074
- 上传时间:2023-04-29
- 格式:DOC
- 页数:5
- 大小:23.50KB
围栏施工合同.doc
《围栏施工合同.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《围栏施工合同.doc(5页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
围栏施工合同
合同编号:
工程名称:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
合同签订日期:
合同签订地点:
围栏施工合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
赣州汇丰建设工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方协商达成以下协议:
第一条:
工程概况
1、工程名称:
昆明市波西米亚小区外围栏更换
2、工程地点:
昆明市滇池路波西米亚小区
3、工程范围:
小区外围栏更换
4、工程用料:
按图纸施工
第二条:
施工工期
1、本工程工期自年月日开工,于年月日竣工。
工期天.因甲方原因或不可抗因素,导致工期延误,经甲方确认,工期顺延。
2、遇下例情况工期可顺延:
①连续停水停电达4小时以上的;②出现书面停工要求的;③出现人力不可抗拒的自然因素(如下雨、下雪等);④非乙方原因造成的停工;⑤因甲方未按时支付工程进度款影响施工;⑥由于甲方其它原因造成的停工(如场地整理未好影响施工等)。
基于以上原因造成的停工,可按实际影响施工天数顺延。
第三条:
工程变更
任何工程变更,均须甲方下达书面《工程变更通知》,由此引起的工程变更,按实际发生的工程量结算。
甲方必须在《工程变更通知》下达三日内,为每一项工程变更签定《工程变更结算单》,作为结算依据之一。
第四条:
工程造价及结算方式
1、本工程造价预算(含税)为元,大写。
按元/米计算,结算时以完工验收实测数据为准。
2、付款方式:
该项目全部施工完毕后,经甲方验收合格后付95%,另5%作为工程质量保证金,保修期为一年,保修期满付清余款。
3、乙方需提供发票。
第五条:
甲方责任
1、无条件提供乙方在施工时的用水用电。
2、负责协调施工中乙方与其他方的关系。
3、按时拔付工程款,承担因延期付款而导致的一切经济损失。
4、若施工过程中城管等有关方面禁止施工,则甲方必须按已完工程量成品计价,及时支付工程款给乙方。
第六条:
乙方责任
1、指定专人为乙方驻工地代表,协调解决乙方责任范围内的各项事宜;负责按有关要求组织施工,按期、按质、按量完成施工任务。
2、服从甲方统一管理,在施工中遵守甲方的工地管理制度。
3、严格执行有关施工规范、安全操作规程、防火安全规定和环境保护规定,严格按照图纸施工,做好各项质量检查记录。
第七条:
质保期
质保期一年,在质保期内乙方对工程出现的任何质量问题负责,甲方通知后2天内乙方派专人到达现场维修施工,对于人为损坏及使用不当造成的破坏不承担保修责任。
第八条:
安全责任
1、 乙方在施工过程中发生的非甲方原因造成的安全事故,由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
第九条:
违约责任
1、合同签定后,双方应严格遵守各项约定条款。
若有一方违约,则违约方除赔偿对方由此造成的经济损失外,还须向对方支付工程总造价的10%违约金。
2、本合同履行过程中、发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可协商解决。
若协商未果,则提请有关部门调解、仲裁。
若仍不能解决问题时,则向工程所在地法院起诉。
第十条:
附件
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
经双方签字、盖章后生效,工程竣工验收及结清余款后自动终止。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人:
法定代表人:
代理人:
代理人:
单位地址:
代理人身份证:
单位地址:
电话:
年月日开户银行:
户名及帐号:
年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 围栏 施工 合同