桩基施工合同签订版.docx
- 文档编号:3772829
- 上传时间:2023-05-06
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:18.21KB
桩基施工合同签订版.docx
《桩基施工合同签订版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《桩基施工合同签订版.docx(7页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
桩基施工合同签订版
合同编号:
桩基工程施工合同
工程名称:
中华大街东侧金融商业桩基施工工程
工程地点:
河北省高碑店市
甲方:
河北新发地农副产品有限公司
乙方:
河北诚地岩土工程有限公司高碑店分公司
桩基施工合同
建设单位(甲方):
河北新发地农副产品有限公司
施工单位(乙方):
河北诚地岩土工程有限公司高碑店分公司
根据《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规之规定,结合本工程的具体情况,双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况
一、工程名称:
河北新发地农副产品物流园区金融商业桩基施工工程
二、工程地点:
高碑店市中华大街东侧
第二条承包范围和内容
工程内容:
河北新发地农副产品物流园区金融商业项目水泥土桩地基处理工程方案设计(含出图、审图、盖章)、施工、养护、验收、剔桩头及清桩间土、淤泥、保护桩头、清理施工垃圾等除检测外的全部事项。
第三条承包方式及价款
1、承包方式:
设计、施工(包工包料)、验收、移交等。
2、桩基工程量及造价
名称
桩数
(根)
施工桩长(米)
桩体材料
桩径
(毫米)
工程量(米)
单价
桩基总价(元)
金融商业
2622
5.2
水泥采用强度为32.5的复合硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥与土体积比为1:
7(实方比)。
土料有机物含量不超过5%,混合料搅拌均匀,含水量与最优含水量允许偏差为2%。
350
13634.4
18元
245419
经双方协商,最终优惠总价款为:
(大写)人民币贰拾肆万元整(¥240000)。
注:
(1)本合同价款为暂估总价,最终以实际完成工程量据实结算。
(2)本合同单价(折合单价为每延米17.6元,结算时以该单价为准)一次性包死,此价款包含但不限于设计费、材料费、人工费、机械费、税金、各种措施费、试桩费、协调费、二次进场费等。
若有变更,双方必须签订补充协议,否则甲方有权拒绝结算变更部分工程。
第四条价款支付
1、本工程无预付款,工程完工后七日内支付合同总价款的70%,桩基检验合格并移交相关资料且完成结算后七日内支付至结算总价款的95%,工程施工至主体封顶后支付剩余合同价款。
2、若分期施工,可按照前款付款进度分期支付。
3、甲方付款前乙方应提供合法有效的等额发票,否则甲方有权延期付款。
第五条工期
本工程工期为18日历天,本合同暂定于2013年9月17日开工,至2013年10月4日竣工,具体开工日期以甲方书面通知为准。
如遇下列情况,经甲方现场管理代表签字证明后,工期相应顺延:
1、因甲方原因对设计进行重大调整而引起对乙方施工工期造成影响的;
2、因不可抗力导致而延误工期的。
第六条甲方权利与义务
1、开工前甲方应保证场地三通一平(水、电、路通和场地平整),清除地上地下障碍物。
2、负责施工过程中对乙方的工程质量、安全、文明施工和进度进行监督和检查,协调施工中出现的问题。
3、有权要求乙方撤换由其派遣或雇佣的工作不能胜任、玩忽职守、工作不负责任的工作人员。
第七条乙方权利与义务
1、自行雇用职工并负责支付其工资,并对其职工的行为及劳动安全负完全责任。
2、开工前应根据工程地质特点和设计要求编制好施工组织设计书或施工工艺细则,做好施工准备,工程竣工后及时提交资料及竣工报告一式肆份。
3、按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)》组织施工,并按照《河北省建筑工程技术资料管理规程(DBJ35-2002)》及施工地区要求提供完整的桩基施工相关技术资料,确保工程质量。
4、安装和维修施工使用的照明、围拦设施,并负责其安全保卫;并自理水电费、垂直运输费、保管费、食宿费等。
5、负责对施工范围内其它分项工程成品的保护工作,并承担因防护不当而引发的责任。
6、施工中如发现设计不合理,应以书面形式通知甲方,由甲方在五日内与原设计单位商定提出修改或变更设计,甲乙双方必须签订补充协议。
7、遵守甲方工程管理规定,按时参加例会,接收甲方、监理方对施工质量、进度等的监督与管理。
8、竣工(或合同终止)时按甲方要求运出其设备、剩余材料、垃圾及各种临时设施,并保持整个现场整洁。
9、处理因震动或噪音对其他单位或个人引起的矛盾或纠纷。
第八条安全条款
1、乙方按有关规定,须采取严格的安全防护措施,并承担由于自身安全措施不利造成事故的责任(事故包括但不限于工程事故、施工人员人身损害或致人损害等)和因此发生的费用;发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表;甲方为抢救提供条件,乙方承担发生的所有费用和责任。
2、乙方自备机具、劳保用品及材料等必须是质量合格,符合安全标准的产品,所发生的后果均由乙方承担。
第九条竣工验收
1、乙方应在工程竣工前3日,将验收日期以书面形式通知甲方,如甲方不能按期参加验收,须提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期,工期相应顺延。
2、竣工工程验收以《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)》及国家颁发的其他施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。
3、甲方委托有资质的单位对桩基进行检测,检测费用由甲方承担。
4、竣工工程经检验合格,从验收合格之日起3日内乙方向甲方移交手续。
第十条违约责任
1、如乙方未按合同约定日期竣工,由乙方按合同价款0.5%(每日)支付违约金;逾期超过五日仍未竣工的,甲方有权解除合同,乙方按合同价款的20%向甲方支付违约金,并承担由于工程逾期给甲方带来的一切损失。
(以上违约金累加计算)
2、工程竣工后,经验收未达到合同约定质量标准或未能通过的,乙方应继续改进直至通过验收,工期不予顺延。
同时乙方应承担合同总价款20%的违约责任,并负担由此引发的一切损失。
3、合同终止前,如乙方未严格履行协议所规定的义务而造成的工程、财产损失和人身伤害,由乙方承担全部责任及所发生的一切费用。
4、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工3个工作日以上的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付工程合同总价款的20%作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。
5、乙方不按时进场开工,在甲方发出书面通知后的3日内仍不进场施工的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付工程合同总价款的20%作为违约金,造成甲方工期延误或其它损失的,乙方应予赔偿。
6、乙方进场后,未履行完合同中途退场或拒不履行合同约定的其他主要义务的,甲方有权单方解除合同,乙方应向甲方支付工程合同总价款的20%作为违约金,造成甲方工期延误或其它损失的,乙方应予赔偿。
7、甲方未按约定付款,在乙方发出书面催款通知后十日内仍未付款,之后每延误一天按应付未付款0.5%支付乙方违约金,最高不超过本合同总价款的5%。
第十一条争议解决方式:
在履行本合同时发生争议可以双方协商解决,协商不成的由签约地人民法院裁决。
第十二条合同生效
本合同共计肆份,甲方执叁份,乙方执壹份,均具同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
附件:
1、营业执照副本复印件;
2、资质证书复印件;
3、乙方总公司授权委托书及签约人身份证复印件;
4、布桩图(加盖出图成果章)。
(本页以下无正文)
甲方(章):
乙方(章):
法定代表人:
法定代表人:
签约代表:
签约代表:
年月日年月日
合同签订地点:
河北省高碑店市
欢迎您下载我们的文档,后面内容直接删除就行
资料可以编辑修改使用
资料可以编辑修改使用
致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面,
打造全网一站式需求
ppt课件设计制作,word文档制作,图文设计制作、发布广告等,
公司秉着以优质的服务对待每一位客户,做到让客户满意!
感谢您下载我们文档
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 桩基 施工 合同 签订