电力工程施工合同.docx
- 文档编号:3130656
- 上传时间:2023-05-05
- 格式:DOCX
- 页数:32
- 大小:39.50KB
电力工程施工合同.docx
《电力工程施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力工程施工合同.docx(32页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
电力工程施工合同
电力工程施工合同
篇一:
书
书
合同编号:
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等有关法律、法规的规定,结合本工程具体情况,经友好协商,双方达成协议如下;
第一条工程概况
(一)工程名称:
(二)工程内容及范围:
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包税金(具体有承包人按发包人图纸要求施工)
(三)甲方以书面通知形式要求增加或(调整)实施合同工程范围的变更内容或增加的工程(包括因设计变更而发生的增加项目)被视作本工程范围内的工程内容,承包人不得拒绝,且在通知规定的合理期限内完成工程内容,而此等增加的工程的计价按本合同条件的约定进行;承包人承诺不以现场条件不具备或价格未审定等原因(除发包人自身原因)为理由停止施工或拒不执行发包人指令。
(四)发包人保留合理增减承包人承包范围的权利,承包人承诺不因此向发包人索取任何形的补偿。
第二条甲方责任
甲方必须提供符合条件的施工场地予乙方进场施工,并提前日以书面形式通知乙方进场施工时间。
甲方所提供符合条件的施工场地的标准包括但不限于以下范围:
(一)向乙方提供相关部门批复的供电方案或申报供电方案所需的资料;
(二)向乙方提供现场施工所需的设备运输道路、设备安装、施工用水/电等相关条件,协调处理施工现场中的相关问题;
(三)按本合同约定向乙方支付工程款,逾期支付的,每日按应付款额的银行同期贷款利率向乙方支付违约金。
第三条乙方责任
(一)依照审批后的图纸按期施工;
(二)施工质量满足设计要求,并达到当地供电部门的验收合格标准;
(三)施工期间执行电力建设安全施工管理的有关规定,认真采取安全防护措施,保证施工安全;
(四)乙方负责提供工程所需的设备、材料(具体见附件《工程预算书》中材料表),设
工程地点:
备、材料及运输费用已包含在工程造价款中,甲方无须另行向乙方支付;
(五)乙方应保证提供的设备、材料符合现行的《电气装置安装工程施工及验收规范》的要求;
(六)开工至工程验收合格期间,工程所需的设备、材料均由乙方负责保管;工程验收合格后,上述设备、材料所有权转移为甲方所有并保管,但甲方未按本合同支付清全部合同款的除外;
(七)因工程质量不合格未能通过验收并造成返工的,产生的费用由乙方承担;
第四条工期
(一)开工日期:
20XX年月日。
竣工日期:
20XX年月日,工期:
天(日历天)。
(二)对以下情况造成竣工日期推迟的为工期延误,经双方代表确认并以书面形式签证后,工期相应顺延:
1.因发包人的临时决策如重大设计变更等原因造成施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度;
2.施工过程中因停水停电造成停工连续长达8小时以上;
3.因遭人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)或停水、停电等从而影响工程进度的。
第五条合同价款及支付方式
(一)合同价款:
¥(大写):
以上价格为暂定合同价,结算时以投标单价、报价单或预算表(本合同附件)中发包人核定的单价为标准,结算时按竣工图及GB500-20XX清单计价规范计算总价。
(二)如工程发生增加或其他变更,承包人必须在工程增加或变更之日起十五日内向发包人就增加或变更的工程项目提出书面确认要求,否则,视为承包人放弃该增加或变更的费用,承包人自行承担全部责任。
如有设计变更,合同清单或预算表中有综合单价的则执行投标或预算内的综合单价。
若合同工程量清单中没有可供换算的类似项目,则按下列方法计算单价:
合同单价采用广东地区现行定额计价。
(1)工程分专业按20XX年广东省现行最新工程综合定额计算人工、材料和机械消耗数量。
(2)按施工同期《珠海工程造价信息》公布的人工单价×
(1)款计算的人工消耗量,得出新单价的人工费。
(3)材料费按施工同期《珠海工程造价信息》公布的《珠海市建材设备市场价》中的中档价格,中档价没有的套高档价×
(1)款计算的材料消耗量。
汇总得出新单价的材料费。
如《珠海工程造价信息》公布的《珠海市建材设备市场价》无价格可以使用,由承包人按本合同规定期限报业主审批确认价格,业主要求承包人提供的材料报价的依据(包括但不限于采购合同、发票等证明文件),承包人不得拒绝。
(4)机械费按定额基价×消耗量,得出新单价的机械费(机械费不调整价差)。
将
(2)款计算出的人工费加上(3)款计算出的材料费再加(4)款计算出的机械费后×(1+8%综合费率)(其中:
人工费、材料费、机械费合计为100%,综合费率为8%),得出新的单价。
(5)若无法按上述工程综合定额计算人工、材料和机械消耗数量,则双方结合图纸和施工现场情况
进行测算得出消耗量;若没有上述当期工程材料、机械台班指导价格的,则由承包人报价,业主审批。
但承包人应根据业主要求同时提供包括但不限于采购合同、发票等证明文件,若发现承包人提供的是虚假的证明文件,业主可单方面定价。
新的综合单价按(人工费+材料费+机械费)×(1+8%综合费率)得出。
(6)综合费率包括工地及公司管理费、保险、利润、税金及一切政府收费等。
对于主材为采购成品、基本不需任何加工或安装即可应用的,新的综合单价按主材费×(1+3%综合费率)得出,税金另计。
(三)付款方式
1.合同生效之日起天内,甲方向乙方预付合同款的%即¥:
元(大写:
)作为工程备料款。
2.乙方每月25日提交进度款申请报告(含形象进度、详细工程量及组价依据),发包人审核确认后,10个工作日内支付当月审核工程量的%进度款(其中,前两个月的进度款分别扣除合同款%的预付款,工程不足一个月的在首月进度款扣除全部预付款)。
3.本工程竣工并经本工程指定的政府部门验收合格后,由承包人向发包人提交工程款申请及已完成工程量,发包人审核确认后十个工作日内,支付审核工程量的%。
完成竣工结算审核后,承包人提交工程款申请并经发包人确认后付至结算价的%;
4.合同款%即¥:
元(大写:
)作为工程质量保修金,由甲方在保修期满后,由承包人提出申请,经发包人确认后10天内,将剩余的质量保修金免息退还乙方。
5.乙方在申请每期付款前必须提供当期付款金额的工程发票。
第六条竣工验收
(一)本合同中所提及的竣工验收指工程竣工后验收;
(二)工程竣工后,甲方在收到乙方的竣工报告之日起3天内向乙方提供竣工报告书中所列资料,乙方在收齐甲方验收资料___日内完成向局的验收申请手续;
(三)未经验收,甲方提前使用或擅自动用工程设施而产生的一切问题,由甲方承担全部责任。
第七条违约责任
(一)发包人在本合同第四条第二款第1项约定的开工日期不能向承包人交出施工场地或施工用水电不能正常保证时,工期顺延,从发包人满足上述条件之日起计算。
(二)因本合同第二条第二款第2项的原因致使工程暂停、延期或中止的,工期相应顺延。
(三)工程质量达不到合同约定质量标准的,应立即采取修复、重建等补救措施,直至工程质量达到约定标准,所发生的新增费用由承包人承担,且工期不顺延。
若承包人怠于履行补救义务,发包人有权要求承包人支付按本合同暂定总价计算20%的违约金,所支付的违约金不足弥补发包人实际经济损失的,发包人有权要求承包人赔偿一切经济损失。
(四)因承包人原因不能按照本合同约定的工期、工程师同意的顺延工期或因发包方原因顺延后的工期竣工的,每逾期一天按合同暂定总价的%向发包人支付逾期违约金;若逾期超过10天的,视为承包人不能竣工,发包人有权单方解除合同,并要求承包人按合同
暂定总价的20%支付违约金,所支付的违约金不足以弥补损失的,发包人还有权要求承包人赔偿全部损失。
(五)因承包人原因(包括但不限于材料、设备及工程施工质量问题)致使工程在合理使用期限内以及工程施工过程中造成发包人、第三方人身损害和财产损失的,承包人应承担全部损害赔偿责任。
(六)未经发包人书面同意,承包人不得擅自将本合同项下工程进行任何形式的分包和违法转包。
一经发现,发包人有权立即单方终止合同,不予支付任何款项(已支付的款项承包人应在发包人要求的时间内全数退还并按同期银行贷款利率计付利息),并要求承包人按合同暂定总价计算的20%向发包人支付违约金。
(七)承包人违反本合同规定承包人应尽义务的,除有特别约定外,应向发包人支付按合同暂定总价计算的20%违约金。
第八条保修
工程竣工验收合格之日起12个月内为工程质量保修期。
保修期内出现的工程质量问题,由乙方免费负责维修;非乙方质量原因造成设备损坏的,乙方可提供修复服务,所需费用由甲方承担。
第九条争议
合同执行过程中,如发生争议,双方应协商解决,协商不成,向合同签订地的法院提起诉讼。
第十条双方施工代表
甲方委派(联系电话:
)为工地代表,负责工程的联络、监督、协调等工作,乙方委派(联系电话:
)为工地代表,负责工程的联络、协调等工作。
第十一条合同的效力
(一)本合同自双方签字盖章之日起生效;
(二)本合同一式4份,甲方持2份,乙方持2份,均具有同等效力;
(三)合同附件是本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方代表(签章):
乙方代表(签章):
单位地址:
单位地址:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
电话:
电话:
传真:
传真:
邮编:
邮编:
合同签订时间:
合同签订地:
:
篇二:
书
书
工程名称:
建设单位:
施工单位:
年月日
10KV
配电工程施工合同
甲方(发包方):
湖南尚美尔投资有限公司
乙方(承包方):
湖南亨通电力有限公司
受甲方委托,乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工,根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本协议,作为办理施工、验收、工程款结算的依据。
一、工程概况:
1、工程名称:
湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。
2、工程地点:
长沙市杉木冲东路旁。
3、工程内容:
以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。
即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。
二、工程的承包及付款方式
1、经双方商定,该工程采取大包干的方式。
包办本次工程验收、送电,所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。
全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。
2、工程造价:
经双方协商,工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(¥1380000元)(不含税),该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定,如有增补项目,由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内,甲方一次性预付工程款1000000元,工程接近尾声支付进度款300000元,余款在工程验收合格,送电后7日内付清。
三、工期
1、开工时间:
乙方收到甲方预付款,工程具备施工条件,在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后,乙方正式进场施工,开始计算工期。
工程竣工时间为20XX年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕,验收并具备受电条件。
2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时,以及其他不可预见因素的影响等原因,则工期相应顺延。
四、工程质量及安全
1、严格按设计图纸与说明施工,并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。
2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定,对工程项目进行有效的安全管理,明确安全责任,做好安全措施。
五、双方责任
甲方责任:
1、按本协议的要求支付此项工程款。
2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地,为乙方施工创造良好的施工环境。
3、委派施工代表,监督乙方的施工质量,协同解决施工中有关问
题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。
4、本工程所涉及的红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。
5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。
乙方责任;
1、依据协议、施工图纸施工,并按期完成此项工程。
2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。
3、施工期间,乙方应安全施工,防止安全事故的发生,如因乙方责任发生的安全事故,其责任费用由乙方承担。
4、乙方应文明施工,交工前应清理现场。
如因乙方原因造成的工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予赔偿。
六、其他约定
1、如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责,但如因不可抗力原因导致工期顺延,则乙方不承担延期责任。
2、甲方应按时支付工程款,如不能按期支付,甲方应承担违约责任。
乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求,则乙方承担相应责任。
3、甲方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷承担全部责任。
4、合同履行过程中,任何一方不得擅自变更或解除合同。
5、双方在执行协议过程中,应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题,本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
6、双方发生争议后,除出现下列情况的,双方都应继续履行协议。
保持施工连续,保护好已完工程:
A:
合同确无法履行;B:
双方协议停止施工;C:
法院要求停止施工。
7、本合同附件具有同等法律效力。
8、本合同经双方签字盖章生效,一式肆份,甲乙双方各两份。
甲方:
湖南尚美尔投资有限公司
法定代表人:
委托代理人:
开户银行:
账号:
乙方:
湖南亨通电力有限公司法定代表人:
委托代理人:
开户银行:
建行长沙芙蓉路支行账号:
43001530061052506364签定日期:
年月日
篇三:
电力工程施工承包合同
电力工程施工承包合同
本电力工程施工承包经营合同书由下列各方于××年××月××日在××市订立:
本合同各方当事人
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
住址:
住址:
邮编:
邮编:
联系电话:
联系电话:
甲乙双方本着互惠互利,共同受益的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就电力工程施工承包经营事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。
第一条责任成本范围
1、工程地点和名称:
⑴××隧道进口至××隧道进口段贯通线路
⑵××变电所电源线路
2、工程内容:
高压架空线路和高压电缆线路.
3、责任成本为完成以上工程项目所需人工费,施工机具器具工具租赁或购置维修费用,材料从项目料库到施工场地的运杂费和工地搬运费,跨越高低压线路的材料租赁或购置费用,往返施工现场的汽车使用费,施工期间所用原材料及成品半成品看护费用,临时住宿通信和生活后勤费用,劳保安全防护全部管理等费用.
4、责任成本按照人工开挖施工土石方测算;责任成本按照不停电跨越高低压
线路测算;包括石围子和铁塔(或钢管杆塔)除材料费以外的全部工程直接费用;责任成本包括定测复测费用和联系政策处理影响等短时间停窝工费用.
5、责任成本不包括材料费用,需要乙方采购或承包地方材料时,另行追加费用;责任成本不包括检验试验等费用.
第二条责任成本
1、平原地区高压架空线路××元每km
2、丘陵地区高压架空线路××元每km
3、山区高压架空线路××元每km
4、大山区××元每km
5、电缆线路××元每km
合同价款以实际施工工程数量乘以以上单价计算.
第三条责任成本调整
不可抗力引起的费用增加.
第四条责任成本执行和考核
A、工费.按月支付定量工资.
B、其他费用.根据完成实物工作量验工计价,按月支付或按费用项目支付.
C、考核
⑴甲方按月或工序考核乙方完成实物工作量,并据此按相应责任成本的75%初步核算并兑现.
⑵工程竣工并经甲方验收合格后,按责任成本的85%兑现.
⑶建设单位验收并交付使用后,按责任成本的95%兑现.
⑷其余5%作为工程保修金,保修期满后,按规定决算并兑现.
第五条工期
1、总工期:
本合同全部工程自××年××月××日开工,××年××月××日竣工.阶段工期根据甲方安排.
2、总工期和阶段工期均满足要求并有所提前,给予工期奖××元.延误工期按违约处罚××元.
3、非乙方原因或不可抗力的影响,工期可适当顺延.
第六条安全质量
1、乙方必须规范施工保证安全生产,满足《安全协议书》(另行特别制定)要求,给予安全奖××元.出现安全事故,取消安全奖.并由乙方承担责任和全部经济损失.
2、乙方必须保证工程质量.质量管理必须遵照贯标标准,杜绝质量事故,给予质量奖××元.
3、隐蔽工程施工甲方随工检查.隐蔽工程或中间验收,甲方接到乙方通知后24小时内进行自验,并会同监理共同验收.签证后方可进行下道工序施工,验收不合格,乙方在限定时间内修改合格后重新验收.
4、乙方随时接受甲方工程质量检查检验并提供便利条件.施工中发现乙方质量问题,甲方技术和安检有权发出质量问题通知单,批评指正,责令停工整顿或返工,并处以100~500元罚款.保存资料做好记录,从乙方责任成本中核减.
5、工程质量达不到标准,出现质量事故,由乙方承担返工费用,工期不得顺延,同时取消质量奖.
6、工程质量出现争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及经济损失,由责任方承担.
第七条甲方义务
1、管理机构.施工负责人李树海,,技术负责人范志强,安全质量为各现场负责人,材料负责人杨新平.责任成本核算孙涛.
2、负责对外协调,清理地上地下所有施工障碍.
3、提供施工图纸一套,并组织有关人员进行图纸会审和技术交底.按工序需要提供相关的定型图和标准图.
4、为工程安全生产提供必要的资料和作业环境,和乙方一起做好施工现场的安全工作,文明工地建设,文物保护,环境保护和企业形象宣传工作.
5、负责对工程监理的联络和签证工作,负责工程自验和验收交接工作.负责工期以外成品的防护和看护.
第八条乙方责任
1、负责施工现场全面施工工作,并负责工程结算和分配.每道工序实行书面技术交底;负责现场安全质量工作,负责现场材料工作.
2、组织施工人员,机具,材料进场,按照施工图纸和施工技术规范,规程,标准,精心施工并保证施工安全和工程质量.
3、编制合理施工方案,工程进度计划,确保按期完工.把好质量关,技术关,工期内做好已完工程的成品防护和看护.
4、施工场地干净整洁,保护文物和环境,工完场清文明施工.
5、在施工现场采取维护作业安全,防范危险,预防火灾,抑制噪声的有效措施,设
置围挡设施和安全标志,按照建筑安全标准规范实施.负责保卫安全,重大伤亡和工程质量事故及时通知甲方.
6、必须加强与其他队伍之间的相互协作与配合,同甲方一同解决四邻相关以及外界干涉施工的问题.
7、乙方管理要坚持文明施工,出现打架斗殴,酗酒闹事,管理混乱或造成不良影响现象和黄赌毒等违法违纪事件,乙方承担全部责任,并且甲方要对乙方处罚直至调换施工班组.
第九条材料供应和检验试验
1、不合格材料严禁使用在工程上,全部检验试验工作均由甲方进行.
2、乙方的材料人员按甲方限额领料计划领料,严禁超领乱领错领,采取措施防止损耗,盗卖和丢失.超出合理使用范围的材料费用由乙方全额承担.
第十条变更设计和工程数量签证
1、按图施工.乙方必须严格按照施工图纸,并根据国家现行施工规范和操作规程及强制性条文进行施工.
2、变更设计.任何人不得随意变更设计.确需变更设计必须经设计单位出具变更文件或图纸,经监理确认后方可进行变更.
3、乙方擅自降低标准施工,控制不当或施工方法不正确,造成返工的成本支出由乙方承担,甲方不予增加责任成本.
第十一条竣工验收和质量保修
1、工程竣工后,按照公司质量管理规定,乙方自检合格后甲方在三日内进行自
篇四:
工程名称:
铁山港区污水处理厂10KV配电工程
合同编号:
20XX-1-1
甲方:
北海市路港建设投资开发有限公司乙方:
广西金德利电气安装工程有限公司
签订地点:
广西北海市
第一部分协议书
甲方(全称):
北海市路港建设投资开发有限公司
乙方(全称):
广西金德利电气安装工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
铁山港区污水处理厂10KV配电工程
2、工程地点:
北海市铁山港区
3、工程内容:
10KV架空线接火---10KV架空线路(详见预算书)
4、承包方式:
包工包料
二、合同工期
1、工期:
自签订合同之日起70天
三、质量标准:
以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率:
安装工程为:
85%,土建工程为75%。
四、合同价款和支付方式:
1、合同价款:
暂定陆拾捌万壹仟玖佰壹拾叁元整(¥:
)(人民币)。
实际结算价以北海市财政局评审中心评审的结算价为准。
2、付款方式:
合同签订后3个工作日内,甲方向乙方支付30%合同款,款项合计¥元,工程竣工合格后甲方向乙方支付50%合同款;经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工程款。
五、其他约定:
1、合同价格调整:
合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的,若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。
2、甲方不能按合同约定支付工程款,甲方应承担违约责任,甲方每延误一天付款,须按本合同价款的%向乙方支付违约金。
工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款,乙方向甲方发出要求付款通知书,甲方收到乙方通知书之日起10个工作日内付清工程款,否则乙方有权将主要产品设备拆回来,所造成的损失或费用由甲方承担。
3、乙方不能按合同工期完成交付使用,乙方应承担违约责任,乙方延误一天工期须按合同价款%向甲方支付违约金。
第二部分通用条款
第一章双方一般权利与义务
第一条甲方代表
甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责,如隐蔽工程和中间检查验收,有关施工需要配合停电等。
第二条乙方代表
乙方委派驻施工现场代表,按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。
第三条甲方工作
1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件。
开通施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,并保证施工期间的畅通。
2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料,并对资料的真实准确负责。
3、办理施工许可证、10KV线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。
4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底,施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。
5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电力工程 施工 合同