一级建造师《建筑工程管理与实务》综合练习B卷 附解析.docx
- 文档编号:16736525
- 上传时间:2023-07-16
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:26.14KB
一级建造师《建筑工程管理与实务》综合练习B卷 附解析.docx
《一级建造师《建筑工程管理与实务》综合练习B卷 附解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一级建造师《建筑工程管理与实务》综合练习B卷 附解析.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
一级建造师《建筑工程管理与实务》综合练习B卷附解析
2019年一级建造师《建筑工程管理与实务》综合练习B
卷(附解析)
考试须知:
1.考试时间:
180分钟,满分为160分。
2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。
3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。
4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。
姓名:
_________
考号:
_________
一、单选题(共20题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、防水砂浆施工时,其环境温度最低限制为()。
A.0℃
B.5℃
C.10℃
D.15℃
2、已知某钢筋混凝土梁中②号钢筋外包尺寸为4480mm,钢筋两端弯钩增长值共计156mm,钢筋中间部位弯折的量度差值为36mm,则②号钢筋的下料长度为()mm。
A.4516
B.4600
C.4627
D.4636
3、关于玻璃幕墙安装施工安全措施的说法,正确的是()。
A.高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时,在距地面约3m高度处应设置挑出宽度不小于3m的水平防护网
B.采用吊篮施工时,利用吊篮运输材料时不得超载
C.采用落地式外脚手架施工时,脚手架应与主体结构可靠连接,钢管应单排布置
D.手持玻璃吸盘及玻璃吸盘机应进行吸附重量和吸附持续时问试验
4、砌筑砂浆强度等级不包()。
A.M2.5
B.M5
C.M7.5
D.M10
5、关于现浇钢筋混凝土肋形楼盖连续梁、板内力计算的说法,正确的是()。
A按弹性理论方法计算
B按可考虑塑性变形内力重分布的方法计算
C主梁、次梁按弹性理论方法计算,板按可考虑塑性变形内力重分布的方法计算
D主梁按弹性理论方法计算,次梁、板按可考虑塑性变形内力重分布的方法计算
6、场地高程测量中,已知后视点X的高程为48.126m,后视读数为1.126m,前视点Y的读数为0.621m,则前视点Y的高程为()。
A.48.631m
B.47.621m
C.48.501m
D.48.531m
7、下列说法正确的()。
A.土方开挖应遵循开槽支撑,先挖后撑,分层开挖,严禁超挖的原则;
B.正常打桩宜采用重锤高击,低锤重打;
C.基坑验槽应以观察为辅钎探为主;
D.全玻璃幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶.
8、钢结构的防腐涂料施涂顺序的原则是()。
A先上后下,先难后易
B先下后上,先难后易
C先上后下,先易后难
D先下后上,先易后难
9、钢筋混凝土肋梁楼盖的主梁、次梁相交处,钢筋由上向下的顺序应为()。
A、次梁负筋、板负筋、主梁负筋
B、板负筋、次梁负筋、主梁负筋
C、板负筋、主梁负筋、次梁负筋
D、主梁负筋、次梁负筋、板负筋
10、建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用()级装修材料。
A.A
B.B1
C.B2
D.B3
11、项目质量管理程序的第一步是()。
A.收集分析质量信息并制定预防措施
B.编制项目质量计划
C.明确项目质量目标
D.实施项目质量计划
12、木材的干缩湿胀变形在各个方向上有所不同,变形量从小到大依次是()。
A.顺纹、径向、弦向
B.径向、顺纹、弦向
C.径向、弦向、顺纹
D.弦向、径向、顺纹
13、关于先张法预应力施工的说法,正确的是()。
A.先张法预应力筋张拉后与设计位置的偏差不得大于10mm,且不得大于构件界面短边边长的4%
B.单根张拉时,其张拉顺序宜由下向上,由中到边(对称)进行
C.设计无要求时,预应力筋放张时混凝土强度不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的60%
D.超过10h尚未浇筑混凝土时,必须对预应力筋进行再次检查
14、在砌体墙的洞口上部,不用设置过梁的最大宽度为()。
A.300mm
B.400mm
C.500mm
D.600mm
15、下列混凝土拌合物性能中,不属于和易性含义的是()。
A、流动性
B、黏聚性
C、耐久性
D、保水性
16、海洋环境下,引起混凝土内钢筋锈蚀的主要()。
A.混凝土硬化
B.反复冻融
C.氯盐
D.硫酸盐
17、混凝土立方体标准抗压强度标准值,试验时要求的养护时间为()。
A.3d
B.7d
C.28d
D.45d
18、房屋建筑工程保修期,从()之日起计算。
A.工程竣工
B.工程竣工验收合格
C.工程移交使用
D.工程竣工验收备案
19、厕浴间楼板周边上翻混凝土的强度等级最低应为()。
A.C15
B.C20
C.C25
D.C30
20、受力钢筋代换应征得()意。
A.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.勘察单位
二、多选题(共10题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、砌体工程不得在()设置脚手眼。
A.120mm厚墙,料石清水墙,独立柱
B.240mm厚墙
C.宽度为2m的窗间墙
D.过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内
E..梁或梁垫下及其左右500mm范围内
2、在结构构件强度设计时,按弹性设计的构件是( )。
A.钢筋混凝土主梁的抗弯强度
B.钢筋混凝土次梁的抗弯强度
C.钢梁的抗弯强度
D.需要计算疲劳钢梁的抗弯强度
E.钢梁的抗剪强度
3、房屋建筑工程中,常用的有机隔热材料有()。
A.加气混凝土
B.泡沫塑料
C.软木及软木板
D.石膏板
E.蜂窝板
4、根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》,属于一级基坑的有()。
A、重要工程的基坑
B、支护结构做主体结构一部分的基坑
C、开挖深度8M的基坑
D、与邻近建筑物的距离在开挖深度以外的基坑
E、基坑范围内有历史文物需严加保护的基坑
5、可以起到防止深基坑坑底突涌的措施有()。
A.集水明排
B.钻孔减压
c.井点降水
D.井点回灌
E.水平封底隔渗
6、建筑玻璃中夹丝玻璃的主要特性包括()。
A.安全性
B.防盗抢性
C.经济性
D.防火性
E.防腐性
7、下列工程质量验收中,属于主体结构子分部工程的有()。
A、现浇结构
B、砌体结构
C、钢结构
D、木结构
E、装配式结构
8、宜采用成本加酬金合同的计价方式的建设工程项目有()。
A.项目风险很大
B.工程内容、范围、数量不清楚或难以界定
C.新型工程
D.情况紧急,需要立即开工的
E.合同价格缺乏工程设计文件和施工技术管理条件的
9、关于施工现场宿舍管理的说法,正确的有()。
A、必须设置可开启式窗户
B、床铺不得超过3层
C、严禁使用通铺
D、每间居住人员不得超过16人
E、宿舍内通道宽度不得小于0.9m
10、下列关于建筑幕墙构配件之间粘结密封胶选用的说法中,正确的有()。
A.聚硫密封胶用于全玻璃幕墙的传力胶缝
B.环氧胶粘剂用于石材幕墙板与金属挂件的粘结
C.云石胶用于石材幕墙面板之间的嵌缝
D.丁基热熔密封胶用于中空玻璃的第一道密封
E.硅酮结构密封胶用于隐框玻璃幕墙玻璃与铝框的粘结
三、案列分析题(共5题,每题24分)
1、某施工单位(承包人)于2007年3月与业主签订某综合办公楼的施工总承包合同,合同价7000万元。
合同方式采用可调整价格合同,双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》,除了通用条款约定的价款调整因素,在专用条款也约定了价款调整的因素,并约定考虑材料价格上涨因素的结算按照合同中约定的调值公式进行计算。
该工程于2007年3月20日正式开工建设。
施工过程中发生如下事件:
事件一:
2007年4月2日,由于市政管线故障检修停水,造成停工6h;4月4日施工现场电缆短路停电,造成停工5h。
事件二:
2007年4月23日,由于供电局临时停电,造成停工4h;4月25日大雨导致城市供电线路跳闸,造成停工2h;4月27日与本工程相邻的另一施工工地土方开挖挖断供水管线,造成停工3h。
问题
(1)《建设工程施工合同(示范文本)》的通用条款中,可调价格合同中合同价款的调整因素包括哪些内容?
(2)对于本工程施工过程中所发生的事件,施工单位是否可依据合同要求对合同价款进行调整,为什么?
2、某综合办公楼工程,建设单位(甲)通过招标投标程序确定工程由承包商(乙)为中标单位,双方签订了工程总承包合同,由于工程涉及勘察设计任务,而乙不具备上述能力,后经甲建设单位同意,乙分别与丙设计公司和丁建筑公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。
勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作,并按合同约定交付有关设计文件和资料。
施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。
上述合同签订后,丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给了丁,丁根据设计图纸进行施工。
工程竣工后,甲组织相关单位对工程进行联合验收,发现工程存在严重质量问题,是由于设计违反相关规范造成的。
后甲就工程质量损失提出索赔要求,丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。
乙以自己不是设计人为由推卸责任,后甲以丙为被告向法院提起诉讼。
【问题】
1、本案中,甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?
请说明理由。
2、本案工程出现的质量问题责任应如何划分?
3、甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?
请说明理由。
3、某投资公司建造一幢办公搂,采用公开招标方式选择施工单位。
招标文件要求:
提交投标文件和投标保证金的截止时间为2008年5月30日。
该投资公司于2008年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。
第5家施工单位于2008年6月2日提交了投标保证金。
开标会于2008年6月3日由该省建委主持。
第4家施工单位在开标前向投资资司要求撤回投标文件和退还投标保证金。
经过综合评选,最终确定第2家施工单位中标。
投资公司(甲方)与中标单位(己方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2008年8月16日。
工程开工后发生了如下几项事件。
事件一:
因拆迁工作拖延,甲方于2008年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2d,并分别造成人工窝工6个和8个工日,但乙方C项工作未受影响。
事件二:
乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2008年8月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D工作延误ld和人工窝工7个工日。
事件三:
因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,相关费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2d。
事件四:
在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并使H项工作时闻延长1d,人工窝工24个工日。
上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。
问题:
1.第5家施工单位提交投标保证金的时间对其投标文件产生什么影响?
为什么?
2.第4家施工单位撤回投标文件,招标方对其投标保证金应如何处理?
为什么?
3.上述招标投标过程中。
有哪些不妥之处?
请说明理由。
4.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?
请说明理由。
5.合同约定人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日;施工管理费、利润等均不予以补偿。
在该工程中,乙方可得到的合理费用索赔有哪几项?
费用索赔额是多少?
4、2011年5月20日,某建筑公司(乙方)与某开发商(甲方)签订了住宅项目建设工程施工合同。
乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
该工程的基坑开挖土方量为4500m3,其中土方挖掘直接费单价为4.2元/m3,综合费率为直接费的20%。
该基坑施工方案显示:
土方工程采用租赁的1台挖掘机施工(租赁台班为450元)。
甲、乙双方合同约定6月11日开工,6月20日完工。
工程施工过程中发生如下事件:
事件一:
因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日。
事件二:
施工中,遇到软土层,监理工程师6月15日下发停工指令,进行地质复查,配合用工15个工日。
事件三:
6月19日接到监理工程师于6月20日复工令,同时提出基坑开挖深度加深的设计变更,由此导致土方开挖量增加900m3。
事件四:
6月20日~6月22日,因下罕见特大暴雨使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日。
事件五:
6月23日用30个工日修复事件四中被冲坏的永久道路,6月24日恢复挖掘工作,最终基坑于6月30日挖坑完毕。
针对上述五事件,乙方向甲方均提出工期和费用索赔。
【问题】
1、上述各事件中,乙方向甲方提出的索赔是否成立(仅就责任范围进行回答,不考虑具体日期和费用额)?
并说明理由。
2、上述事件工期索赔各多少天?
总工期索赔多少天?
3、假设合同约定人工费单价为23元/工日,因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%,则合理的费用索赔总额是多少?
5、某综合楼主体结构采用钢筋混凝土框架结构,基础形式为现浇钢筋混凝土筏形基础,地下2层,地上7层,混凝土采用C30级,主要受力钢筋采用HRB335级,在主体结构施工到第五层时,发现三层部分柱子承载能力达不到设计图纸要求,聘请有资质的检测单位对这部分柱进行检测鉴定仍达不到设计要求。
考虑到拆除重建费用过高,时间也较长,最后请原设计院核算,结果表明能满足安全和使用要求。
【问题】
1、试述该混凝土分项工程质量验收合格的规定是什么?
2、混凝土结构检验批的质量验收应包括哪些内容?
3、该地基与基础工程验收时,应符合哪些规定?
4、对该工程二层柱子的质量应如何验收?
试题答案
一、单选题(共20题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、B
2、B
3、D
4、答案:
A
5、答案:
D
6、A
7、D
8、A
9、B
10、A
11、【答案】C
12、A
13、B
14、A
15、C
16、答案:
C
17、C
18、B
19、【答案】B
20、答案:
C
二、多选题(共10题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、ADE
2、ADE
3、BCE
4、ABE
5、【答案】BE
6、ABD
7、BCD
8、ABCD
9、答案:
A,C,D,E
10、BDE
三、案列分析题(共5题,每题24分)
1、
(1)可调价格合同中合同价款的调整因素包括:
1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;
2)工程造价管理部门公布的价格调整;
3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h;
4)双方约定的其他因素。
(2)事件一:
承包人不可以要求调整合同价款。
由于施工现场短路造成停上是承包人自身的原因,而市政管线故障检修造成停工6h,在一周内停工事件没有超过8h,故不能进行合同价款调整。
事件二:
承包人可以要求调整合同价款。
因为4月23日-4月27日一周内因停水、停电造成停工累计达到9h,超过8h,且均不是该工程承包人的原因导致停水、停电而造成停工。
因此可以依据合同要求进行合同价款的调整。
2、1、合同有效性判定如下:
甲与乙签订的总承包合同有效。
理由:
根据《合同法》和《建筑法》的规定,发包人可以与总承包单位订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。
乙与丙签订的分包合同有效。
理由:
根据《合同法》和《建筑法》的规定,总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
乙与丁签订的分包合同无效。
理由:
根据《合同法》和《建筑法》的规定,承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给第三人。
建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。
因此,乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁,违反了上述规定,应认定合同无效。
2、本案工程出现的质量问题责任应划分如下:
丙的设计不合理给甲带来重大损失,乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。
3、甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。
理由:
甲与丙不存在合同关系,根据《合同法》和《建筑法》的规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
3、1.投标文件应作废标处理。
因为第5家施工单位没有在规定的时间内提交投标保证金。
2.第4家施工单位在投标截止时间前撤回投标文件,招标方退回投标保证金。
因为投标单位可以在投标截止时间前撤回投标文件,招标单位无权没收其投标保证金。
第4家施工单位在投标截止时间后撤回投标文件,招标方应没收投标保证金。
因为投标单位在投标有效期内不得撤回投标文件,如撤回,招标单位有权没收其投标保证金。
3.不妥之处主要有以下几点。
(1)开标会由该省建委主持不妥。
因为开标会一般由业主及其委托的招标代理机构(公司)主持,而省建委是建设主管部门。
(2)投标截止日期和开标时间不是同一时间不妥。
因为根据《招标投标法》规定,投标截止日期和开标应是同一时间。
4.事件一:
可向甲方提出费用索赔和工期索赔。
因为A、B工作延误是甲方原因造成的。
可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误,B工作为非关键工作未受到影响不予工期索赔。
事件二:
不可以向甲方提出费用和工期索赔。
因为D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于施工单位原因造成的,属施工单位责任。
事件三:
可向甲方提出费用索赔。
因为乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的,但因为E工作是非关键工作,不可向甲方提出工期索赔。
事件四:
可向甲方提出费用和工期索赔。
因为乙方F、H工作费用的增加及H关键工作工期的延长都是甲方原因造成的。
5.费用索赔额=[(6+8+24)×18+(14+6)×30+15000+1000]元=17284元。
4、1、上述事件中:
事件一:
工期和费用索赔均不成立。
因为租赁的挖掘机大修延迟开工,属于承包人自身的责任。
事件二:
工期和费用索赔均成立。
因为地质条件的变化属于业主应承担的责任。
事件三:
工期和费用索赔均成立。
因为变更设计属业主应承担的责任。
事件四:
工期索赔成立。
因为罕见特大暴雨为不可抗力的影响,工期予以顺延,人员窝工不成立。
事件五:
工期和费用索赔均成立。
因为暴雨冲坏永久道路,是业主承担的责任。
2、上述事件工期索赔的天数:
事件二:
可索赔工期5天。
事件三:
可索赔工期2天。
[900m3/(4500m3/10天)=2天]
事件四:
可索赔工期3天。
事件五:
可索赔工期1天。
故总工期可索赔11天。
3、上述事件可索赔费用:
事件二:
人工费:
15工日*23元/工日*(1+30%)=448.5元
机械费:
450元/台班*5天=2250元
事件三:
(900m3*4.2元/m3)*(1+20%)=4536元
事件五:
人工费:
30工日*23元/工日*(1+30%)=879元
450元/台班*1天=450元
故总计可索赔费用8581.5元。
5、1、分项工程质量验收合格应符合下列规定:
(1)分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定;
(2)分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。
2、混凝土结构检验批的质量验收应包括以下内容:
(1)实体检查;
(2)资料检查:
包括原材料、构配件和器具等的产品合格证(中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检查报告等)及进场复试报告,施工过程中重要工序的自检和交接检记录,抽样检验报告,见证检测报告,隐蔽工程验收记录等。
3、该地基与基础工程验收时应按下列规定进行:
(1)分项工程的质量验收应分别按主控项目和一般项目验收。
(2)隐蔽工程应在施工单位自检合格后,于隐蔽前通知监理(建设单位)等有关人员检查验收,并形成中间验收文件后,方可隐蔽。
(3)分部(子分部)工程的验收,应在所含分项工程全部通过验收的基础上,对必要的部位进行见证检验。
4、可不进行处理。
因为经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可,能够满足结构安全和使用功能可予以验收。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑工程管理与实务 一级建造师建筑工程管理与实务综合练习B卷 附解析 一级 建造 建筑工程 管理 实务 综合 练习 解析
文档标签
- 建筑工程管理与实务注册一级建造师《建筑工程管理与实务》考前检测C卷附答案注册
- 建筑工程管理与实务注册一级建造师《建筑工程管理与实务》综合练习B卷附解析注册
- 建筑工程管理与实务注册一级建造师《建筑工程管理与实务》试题B卷附解析注册
- 建筑工程管理与实务注册一级建造师《建筑工程管理与实务》综合练习C卷附解析注册
- 建筑工程管理与实务注册一级建造师《建筑工程管理与实务》试题I卷附解析注册
- 建筑工程管理与实务注册一级建造师《建筑工程管理与实务》综合练习A卷含答案注册
- 建筑工程管理与实务注册一级建造师《建筑工程管理与实务》练习题A卷附答案注册
- 建筑工程管理与实务注册一级建造师《建筑工程管理与实务》试题D卷附解析注册