甘肃省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试II卷附答案.docx
- 文档编号:16668804
- 上传时间:2023-07-16
- 格式:DOCX
- 页数:29
- 大小:32.34KB
甘肃省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试II卷附答案.docx
《甘肃省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试II卷附答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《甘肃省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试II卷附答案.docx(29页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
甘肃省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试II卷附答案
甘肃省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试(II卷)(附答案)
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、根据《建设工程质量管理条例》规定,下列选项中不属于建设单位的质量责任和义务的是()。
A.应当将工程发包给具有相应资质等级的承包单位
B.应当依法对与建设工程有关的重要设备、材料等的采购进行招标
C.必须向有关的勘查、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料
D.必须对施工质量进行检验
2、关于仲裁裁决执行效力的说法,正确的是( )。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行
B.仲裁裁决只在国内生效
C.当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖
D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年
3、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是( )。
A.承包人的优先受偿权优于抵押权
B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者
C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失
D.承包人行使优先受偿权的期限为1年
4、超过诉讼时效期间,当事人()的,不受诉讼时效的限制。
A.提起诉讼B.提出请求C.主张权利D.自愿履行
5、关于工程质量争议处理的说法,正确的是( )。
A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的,应当承担无过错责任
B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C.建设工程未经竣工验收,建设单位擅自使用后,以部分质量不符合约定为由主张权利的,应予支持
D.建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任。
企业不承担返修义务
6、在承揽合同中,承揽人应承担违约责任的情形是( )。
A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理,立即停止工作并通知定作人,因等待答复,未能如期完成工作
B.承揽人发现定作人提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料
C.因不可抗力造成标的物损毁
D.因定作人未按照支付报酬,承揽人拒绝交付工作成果
7、某企业2019年12月31日应缴纳税款80000元,由于地震灾害,申请延期缴纳税款,但是直至2020年4月30日仍未能按时缴纳税款,以下说法正确的是()。
A.补交税款80000元
B.补交税款80000元,并征收万分之五的滞纳金
C.补交税款80000元,并征收千分之三的滞纳金
D.以上答案均不正确
8、下列各项中,关于民事法律行为的成立要件,说法错误的是()。
A.法律行为主体具有完全民事权利能力和完全民事行为能力
B.行为人意思表示真实
C.行为内容合法
D.行为形式合法
9、数人就同一债权主张权利,债权人一时无法确定,致使债务人一时难以履行债务,经人民法院的裁决,债务人可以()。
A.免除债务
B.提存
C.终止履行债务
D.中止履行债务
10、根据《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,()属于保修范围。
A.1个采暖期、供冷期内供热与供冷系统的质量缺陷
B.因使用不当造成的质量缺陷
C.第三方造成的质量缺陷
D.不可抗力造成的质量缺陷
11、索赔费用的计算方法不包括( )。
A.实际费用法
B.总费用法
C.修正的总费用法
D.经验估计法
12、注册建造师张某的聘用单位被撤回资质证书,则张某的注册证书和执业印章将()。
A.继续有效B.失效
C.被吊销D.被撤销
13、建设单位组织竣工验收,对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具( )报告。
A.竣工验收合格
B.建筑节能合格
C.建筑节能达标
D.能耗验收合格
14、建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送( )审核,未经审核或经审核不合格的,不得发放施工许可证,建设单位不得开工。
A.建设行政主管部门
B.公安消防机构
C.安全生产监管部门
D.规划行政主管部门
15、根据《合同法》,不可以采用口头形式的合同是()。
A.租赁合同
B.买卖合同
C.建设工程合同
D.借款合同
16、据《建设工程勘察设计管理条例》规定,下列说法不正确的是( )。
A.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位;也可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位。
B.建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。
但经发包方书面同意,可将除建设工程主体部分外的其他部分的勘察、设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。
C.县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。
D.国务院对全国的建设工程勘察、设计活动实施统一监督管理。
17、根据《产品标识与标注规定》,所有产品或者包装上的标识必须有()。
A.产品质量检测合格证明
B.中英文表明的产品名称、生产厂厂名和厂址
C.生产日期和安全使用期或失效日期
D.警示标志或者中英文警示说明
18、在依法必须进行招标的工程范围内,对于委托监理合同,其单项合同估算价最低金额在( )万元人民币以上的,必须进行招标。
A.50
B.100
C.150
D.200
19、下列各项中,对招标工程评标方法评价正确的是()。
A.百分法具有指标全面、评价标准明确的优点
B.评议法具有指标全面、科学准确的优点
C.合理低标价法具有指标全面、评价标准明确的优点
D.合理低标价法是最低的投标价中标的方法
20、下列各项中,关于代理说法错误的是()。
A.代理人以自己的名义进行民事法律行为
B.代理人应为被代理人的利益进行民事行为
C.代理人应在代理权范围内进行民事法律行为
D.被代理人对代理行为直接承担责任
21、下列对于强制性标准监督检查的表述,错误的是()。
A.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是必须检查的内容
B.应当检查工程项目的验收是否符合强制性标准的规定
C.应检查建筑材料检验、仓储保管等人员是否掌握强制性标准
D.工程项目采用的材料、设备应当符合强制性标准的规定
22、下列各项中,关于知识产权的基本特征说法正确的是()。
A.知识产权仅具有财产权性质
B.知识产权不具有独占性
C.知识产权不具有地域性
D.知识产权具有时间性
23、《建设工程安全生产管理条例》规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。
总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担( )。
A、各自相应的责任
B、连带责任
C、按份责任
D、补充责任
24、发售招标文件收取的费用应当限于补偿( )的成本支出。
A.编制招标文件
B.印刷、邮寄招标文件
C.招标人办公
D.招标活动
25、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的,可以向( )人民法院提出书面异议。
A.原审
B.负责执行的
C.原告所在地
D.被告所在地
26、建设工程施工合同的主要履行地点一般为()
A.施工企业住所地B.建设单位住所地
C.项目土地所在地D.工程价款结算地
27、根据《建筑法》的规定,发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的,下列说法正确的是()。
A.由工商行政管理机关吊销营业执照
B.责令改正,处以罚款
C.发包无效,并承担赔偿损失
D.构成犯罪的,依法追究刑事责任
28、未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效,则当事人应由此承担()责任。
A.侵权B.违约C.不当得利D.无因管理
29、某工地发生了安全事故,造成3人死亡,按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定,该事故属于( )。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一些
30、关于合同形式的说法,正确的是( )。
A.合同必须采用书面形式
B.口头形式属于合同的其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效
D.合同可以采用数据电文形式
31、某建设工程项目实施过程中,用来反映组成该建设项目所有工作任务的组织工具是( )。
A.项目组织结构图
B.项目结构图
C.工作流程图
D.合同结构图
32、张某原是甲建筑公司的采购员,辞职后与王某合办一家乙建筑设备租赁公司。
张某现以甲公司的名义与其长期负责的甲公司大客户丙公司签了3000吨钢材购销合同,丙公司对王某辞职并不知情。
则对该合同承担付款义务的应是()。
A.甲建筑公司B.乙建筑设备租赁公司
C.张某D.张某、王某与乙建筑设备租赁公司
33、建设工程项目作为一个系统,与一般的系统相比,具有的特征是( )。
A.建设工程项目都是一次性的,但也会出现完全相同的项目
B.建设工程项目全寿命周期一般由决策阶段、实施阶段和运营阶段组成
C.建设工程项目全寿命周期各阶段的工作任务和工作目标不同,各阶段参与或涉及的单位也不相同,建设项目的全寿命周期持续时间较短
D.一个建设项目的任务往往由多个单位共同完成,他们的合作关系都是固定的
34、没有法定或者约定义务,为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。
A.合同
B.侵权
C.不当得利
D.无因管理
35、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
意外伤害保险费由( )支付。
A、施工单位
B、建设单位
C、总承包单位
D、用工单位
36、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,除抢修、抢险等特殊情况外,禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业。
此处的噪声敏感建筑物未包括的是()。
A.医院、学校
B.饲养场
C.机关、科研单位
D.居民住宅
37、民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式,其中不属于民事诉讼参加人的有( )
A.当事人代表
B.第三人
C.鉴定人
D.代理律师
38、建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的(),建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
A.30%
B.50%
C.70%
D.80%
39、关于留置的说法,正确的是()。
A.留置的标的是不动产
B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别
C.留置权人负责妥善保管留置财产的义务
D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物
40、关于建设工程合同一方违约后,另一方采取措施防止损失扩大的说法,正确的是( )。
A.接到违约方的通知后,守约方应当及时采取措施防止损失扩大
B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿
C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由自己承担
D.未接到违约方的通知,守约方无需采取措施防止损失扩大
41、某建筑工程因故中止施工已满一年,在恢复施工前,建设单位已领取的施工许可证应当()
A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换
42、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起()内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、30日
B、60日
C、15日
D、90日
43、根据《建设工程监理规范》规定,对分包单位资格应审核的内容不包括()的审核。
A.分包单位的营业执照和特殊行业施工许可证
B.分包单位的业绩
C.拟分包工程的内容和范围
D.质量管理、技术管理制度
44、建设项目可能造成重大环境影响时,建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响()。
A.报告书
B.报告表
C.公告书
D.登记表
45、某工程设计文件需要作重大修改,则( )。
A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用
B.设计单位可直接进行修改
C.应由建设单位报原审批机关批准
D.须开专家论证会后,设计单位方可修改
46、下列各项中,属于建设工程的招标方式的是()。
A.公开招标和邀请招标
B.公开投标和邀请投标
C.公开招标和公开投标
D.公开投标
47、某建设工程项目在基坑开挖阶段,遇到不利的软弱土层,需要进行地基处理,使施工进度延误,施工费用增加,该风险属于( )。
A.组织风险
B.技术风险
C.工程环境风险
D.经济与管理风险
48、代履行是行政机关强制执行方式之一,关于代履行的说法,正确的是( )。
A.行政机关只能委托第三人代履行
B.代履行不适用与人身有关的义务
C.代履行的适用与不履行义务的后果无关
D.代履行程序启动后,当事人履行不导致代履行停止
49、某建设工程预计建设工期13个月,按照法律规定,建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的( )%。
A.20
B.30
C.40
D.50
50、国家实行固定资产投资项目( )评估和审查制度。
A.节地
B.节水
C.节能
D.节材
51、根据《合同法》,不会产生悔约过失责任的情形是()
A.被依法撤销的合同
B.未成立的合同
C.有效合同
D.无效合同
52、合同生效后,当事人就质量没有约定或者约定不明确的,可以采用的确定相关内容方式有:
①按照交易习惯确定②签订补充协议③按合同法其他相关规定执行,三种方式正确的先后顺序是()
A.①②③B.③②①C.②①③D.②③①
53、某工程浇筑混凝土时随意加水,造成混凝土质量事故,该事故属于( )。
A.指导责任事故
B.操作责任事故
C.技术原因引发的质量事故
D.管理原因引发的质量事故
54、依据《建设工程质量管理条例》,工程承包单位在( )时,应当向建设单位出具质量保修书。
A.工程价款结算完毕
B.施工完毕
C.提交工程竣工验收报告
D.竣工验收合格
55、下列选项中,不可以做投标保证金的是()。
A.现金B.银行保函
C.银行汇票D.担保单位的信用担保
56、下列关于合同履行的说法正确的是()。
A.履行地点不明确的,给付货币的,在履行义务的一方所在地履行
B.价款或者报酬不明确的,应当按照订立合同时履行地的市场价格履行
C.履行期限不明确的,债务人可以随时履行
D.履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担
57、建设工程安全生产管理条例》第16条规定,出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具( )。
A、检测合格证明
B、生产(制造)许可证明
C、产品合格证明
D、建筑机械使用许可证明
58、关于工作流程与工作流程图,下列说法正确的是( )。
A.业主方与项目各参与方的工作流程任务是一致的
B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图
C.工作流程图可以用来描述工作流程组织
D.工作流程图中用双向箭线表示工作问的逻辑关系
59、在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定,工程竣工验收后1个月内支付材料款,期间,建设单位经营状况严重恶化,供应商逐暂停供应建筑材料,要求先付款,否则终止供货,则供应商的行为属于行使( )
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.先诉抗辩权
60、施工合同履行过程中场中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是( )。
A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误
C.施工企业的设备损坏,导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、发包人具有下列( )情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,人民法院应予支持。
A.未按约定支付工程价款的
B.提供的主要建筑材料,建筑构配件和设备不符合强制性标准的
C.施工现场安装摄像设备全程监控
D.施工现场安排大量人员
E.不履行合同约定的协助义务的
2、下列违约责任承担方式可以并用的有( )
A.赔偿损失与继续履行
B.实际发行与解除合同
C.定金与支付违约金
D.赔偿损失与修理、重作、更换
E.违约金与解除合同
3、根据《仲裁法》,仲裁裁决可能被撤销的情形有()。
A.裁决的事项超出仲裁协议约定的范围
B.依据伪造的证据做出的裁决
C.双方当事人均对裁决不服
D.重大案件适用了独任庭审理
E.没有仲裁协议
4、下列法律事实,应当属于不当得利的是( )
A.公民甲从路上检到一个钱包
B.司机乙驾车撞倒一名老人,但老人并未向乙要求赔偿
C.学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金
D.农民丁购买的一头母牛半月后领回一头牛犊
E.教师戊购买的一张彩票中了大奖
5、为保证案件的公正处理,民事诉讼规定了回避制度,下列人员中( )若与审理的案件有利害关系,应当回避
A.法院的书记员
B.勘验人
C.鉴定人
D.出庭的证人
E.被告方的诉讼代理人
6、在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施
7、我国《安全生产法》规定,从业人员安全生产中的义务包括()义务。
A.自律遵规B.检举
C.自觉学习安全生产知识D.危险报告
E.批评
8、下列作品中,属于著作权保护对象的有()。
A.建筑作品
B.工程设计图
C.注册商标
D.外观设计专利
E.立体作品
9、下列选项中,委托代理终止的情形有()。
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人死亡
C.代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.被代理人取消委托或者代理人辞去委托
10、建设工程价款优先受偿权的范围是()。
A.施工工作人员的报酬
B.实际支付的建筑构配件价款
C.欠付工程价款的利息
D.实际支付的材料款
E.当事人未约定的垫资利息
11、在民事诉讼证据认定中,不能单独作为认定案件事实依据的有( )。
A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据
B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言
C.无正当理由未出庭作证的证人证言
D.与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言
E.无法与原件、原物核对的复印件、复制品
12、关于修改建设工程设计文件的说法,正确的有()。
A.经原设计单位书面同意,建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件
B.设计文件不符合建设工程强制性标准时,施工单位有权要求设计单位修改
C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件
D.设计文件需要做重大修改的,建设单位应当先报原审批机关批准
E.设计文件不符合合同约定时,监理单位有权修改设计
13、下列用工方式中,属于违法用工的有( )。
A.施工企业现场项目并不临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬
B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议,不与被派遣劳动者订立劳动合同
C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务,不与分包企业工人签订劳动合同
D.施工企业与工人签订劳务合同,约定由工人支付各项社会保险费用
E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假
14、不能作为民事诉讼证人的有()
A.本案书记员
B.本案鉴定人员
C.本案诉讼代理人
D.无民事行为能力人
E.当事人亲属
15、建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质,在申请之日前一年内有()的,建设行政主管部门不予批准。
A.与建设单位或者企业之间相互串通投标,或者以行贿等不正当手段谋取中标的
B.将承包的工程转包或者违法分包的
C.发生过二级以上工程建设重大质量安全事故或者发生过两起以上三级工程建设质量安全事故的
D.未履行保修义务,造成严重后果的
E.未取得施工许可证擅自施工的
16、当事人提交给法院的以下材料中,不属于民事诉讼证据的有( )
A.建筑工程法规
B.建筑材料检验报告
C.工程竣工验收现场录像
D.双方往来的电子邮件
E.代理意见
17、根据《劳动合同法》,劳动合同无效或部分无效的情形有()。
A.劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者失踪的
B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的
C.以欺诈、胁迫的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的
D.劳动者被依法追究刑事责任的
E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的
18、根据合同中的规定,建筑施工合同中约定出现因( )时免除自己责任的条款,该免责条款无效
A.合同履行结果只有对方受益
B.不可抗力造成对方财产损失
C.履行合同造成对方人身伤害
D.对方不履行合同义务造成损失
E.故意或重大过失造成对方财产损失
19、根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,属于合法分包的有( )。
A.经建设单位认可,施工企业将其承包的部分工程分包给个人
B.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业
C.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业
D.劳务分包企业将其承包的劳务再分包
E.专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包
20、下列投标人投标的情形中,评标委员会应当否决的有( )。
A.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改
B.联合体未提交共同投标协议
C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
D.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、D
2、【答案】D
3、【答案】A
【解析】《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定,1.人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中,应当依据《合同法》第286条的规定,认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。
4、答案:
D
解析:
超过诉讼时效期间,当事人自愿履行的,不受诉讼时效的限制。
5、【答案】B
6、【答案】B
【解析】本题考查的是承揽合同的法律规定。
如果定作人提供材料的,承揽人应当对定作人提供材料及时检验,发现不符合约定时,应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。
承揽人不得擅自更换定作人提供的材料,不得更换不需要修理的零部件。
7、B
8、正确答案:
A
9、正确答案:
B
10、A
11、【答案】:
D
【解析】:
本题涉及的考点是索赔费用的计算方法。
索赔费用的计算方法有:
实际费用法、总费用法和修正的总费用法。
12、B
13、【答案】A
14、【答案】B
【解
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 甘肃省 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 模拟考试 II 答案