彩钢房施工合同范本.docx
- 文档编号:15804084
- 上传时间:2023-07-08
- 格式:DOCX
- 页数:23
- 大小:26.30KB
彩钢房施工合同范本.docx
《彩钢房施工合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《彩钢房施工合同范本.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
彩钢房施工合同范本
彩钢房施工合同范本
篇一:
彩钢房施工合同
彩钢房施工合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》,《建设工程质量管
理条例》并结合本工程具体情况,经双方协商达成如下协议,以便双方共同遵守履行。
第一条:
工程名称彩钢房安装
第二条:
工程地点陕西四建兰州邮区中心经济适用房
项目部院内
承包双方:
施工方包工包料,单价:
元每平方
米。
本单位在合同执行过程中不做任何调整,单价综合包括了完成本工程量人工、材料(运费、周转、加工),小型机具,安全文明施工等各项费用。
第三条:
付款方法(材料全部到场付元,安装完
毕后元质保金,其余在三个工作日内付清,如安装完毕后一个月内无质量问题付清质保金。
)
第四条:
质量标准及保修按国家有关条例、规范施工.
因人为和自然不可抗拒的外界因素造成的破坏,不在质保范围内。
第五条:
主要内容屋面、墙面板制作安装,连接槽、
窗户、彩钢门的制作安装等.
第六条:
具体要求内径米每间,窗户
米,前墙板采用
第七条:
甲方责任负责乙方施工的水、电、路三通。
第八条:
乙方责任确保工程质量和施工安全,严格按
照《彩钢房》相关施工规范施工,并承担一切施工中的安全
责任。
第九条:
本协议在执行过程中如有争议,双方本着友好
的原则协商解决:
第十条:
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,待双方
签字盖章后生效
甲方:
乙方:
年月日
篇二:
彩钢房建设施工合同
彩钢瓦房施工合同
甲方:
乙方:
__________________________
根据《中华人民共和国经济合同法》,《建设工程质量管理条例》并结合本工程的具体情况,经双方协商达成如下协议,以便双方共同遵守履行.
第一条:
工程名称洪德基地房屋建设
第二条:
工程地点甘肃省华池县洪德乡
第三条:
工程量按实际工程结束后计算
第四条:
承包双方:
施工方包工包料,单价:
______元每平方米。
本单位在合同执行过程中不做任何调整,单价综合包括了完成本工程量人工、材料(运费、周转、加工),小型机具,安全文明施工等各项费用.
第五条:
付款方法待工程竣工验收合格后,甲方在六个月内分期(竣工后首付20%,后续在六个月之内)付清工程款;如竣工验收不合格,达不到甲方验收标准,不予以结算,并不对乙方支付任何费用。
第六条:
质量标准及保修:
按国家有关条例、规范施工。
因人为和自然不可抗拒的外界因素造成的破坏,不在质保范围内。
保修期___年。
第七条:
在保修期内,活动房出现质量问题,直甲方通知乙方起七日内到达现场并修缮完毕。
如乙方未按照甲方通知时间内修理,影响甲方使用及安全的,甲方有权租用其他劳务队伍对活动房出现的质量问题进行修缮,期间所发生的劳务用工、材料等费用均由乙方承担,并在乙方交纳的质保金中扣留.
第八条:
主要内容:
屋面、墙面板制作安装,连接槽、铝合金窗、防盗门的制作安装缆风绳的安装等.
第九条:
具体要求:
第十条:
甲方责任:
负责乙方施工中的水、电、路三通。
因甲方变动施工地点,给乙方带来的损失,均由甲方承担.
第十一条:
乙方责任:
确保工程质量和施工安全,严格按照《彩钢房》相关施工规范施工,并承担一切施工中的安全责任.
第十二条:
本协议在执行过程中如有争议,双方本着友好的原则协商解决:
_______________________________
___________________________________________________
第十三条:
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,待双方签字盖章后生效
甲方:
联系电话:
182154111140934—4463968
乙方:
联系电话:
13830416054
年月日
篇三:
彩钢房施工合同
彩钢房施工合同
项目名称:
甲方:
乙方:
签约地点:
签约日期:
年月日
彩钢房施工合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程概要
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条承包范围
第三条合同工期
1、计划开工日期:
年月日(实际开工日期以甲方批准的开工令为准)
计划竣工日期:
年月日(总工期日历天)
具体详见乙方报甲方审核确认的施工组织计划内容节点工期.
2、工期延误:
如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延:
、重大设计变更;
、不可抗力;
、由于甲方原因要求停工或工期延误;
、甲方书面同意工期顺延的其它情况。
3、因乙方原因导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
第四条承包方式:
包工包料的总包方式。
第五条合同价格
1、综合单价:
(大写):
(人民币)
¥:
2、合同单价中包括但不限于:
完成施工项目所需的人工费、材料费、机械费;施工所需各种材料运输及配合人工费用;人员和机械的进出场费、安全文明施工费、税金、临时设施费、施工测量、检验试验费、验收及竣工验收、综合管理费、合理利润、工程险等所有可能发生的一切费用;因气候季节以及工序协调、让道通车等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程场地空间、储运条件、废弃物弃置、施工的风险等费用已含在合同单价中,甲方不再承担由于任何风险引起的费用.
3、合同暂定总价(大写):
元(人民币)¥:
元
具体金额参照条款结算公式进行审计决算
第六条双方的权利与义务
1、甲方的权利与义务
、甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。
、甲方负责提供施工方案、有关施工文件,并提供施工场所。
、甲方有派专业技术人员对乙方进行监督的权利.
、就承包工程范围内的有关工作,甲方随时可以向乙方发出指令,乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令.乙方不执行指令,甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用(包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失,含向业主承担的违约金、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等)由乙方承担,乙方同意从工程结算款中扣除。
、甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算,并进行工程款的支付.
、甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。
、甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督.
、甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查,并督促乙方采取整改措施。
、监督、检查乙方用工是否符合国家法律、法规的相关规定,是否办理了人身意外伤害保险。
2、乙方的权利与义务
、乙方负责组织人员研究和熟悉施工方案及现场、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。
、乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工,接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。
工程实际进度不满足计划进度要求时,乙方应向甲方提交整改措施和方案,经甲方批准后执行;但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任.
、乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度,乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理,并及时提供相关各种见证资料及记录,对所属员工及因其过错造成他人人身、财
产损失等负责。
、乙方负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作,按时向甲方移交工程。
保修期内发现工程质量问题的,由乙方自费修复.
、乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。
如乙方未在甲方通知的时间内进行修理的,甲方则有权另行指定第三方修理,所发生的一切费用由甲方直接从乙方质保金中扣除,不足部分由乙方另行支付.
、乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害(或雇主责任)保险,为其所使用的材料、设备自行投保材料、设备险,保险费用及理赔办理均由乙方承担。
、乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让给第三方(包括再次分包、事实上的转包等).
、施工弃碴及其他施工废弃物(包括生活垃圾)必须运出甲方园区并作妥善处理(如平整弃碴、临时防护,对有可能造成环境污染的施工废弃物进行焚烧、掩埋等),运输沿途洒落渣料应及时清理,相关费用已包含在合同清单价格中,甲方不另行计价支付.
、乙方须设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员,加强对施工作业安全的管理,特别应加强对易燃、易爆材料、火工器材、爆破、机械和高空作业的管理,制定安全操作规程,配备必要的安全生产设施和劳动保护用具,并经常对其职工进行施工安全教育。
第七条施工辅助设施
1、施工供水
甲方提供施工供水接入点(挂表计量费用从工程款中扣除),接入点以后的管路安装、临时供水系统建设等,由乙方负责建设、日常维护和承担运行安全责任及费用。
2、施工供电
乙方负责从甲方指定的变压器低压端口装表计量(费用从工程款中扣除)和
篇四:
彩钢房工程承包合同
彩钢房制安工程承包合同
甲方:
(以下简称甲方)
乙方:
(以下简称乙方)
根据《中国人民共和国合同法》的有关规定,本着平等互利的原则,遵循平等、自愿、公平诚信的原则,结合本工程的具体情况,双方就的彩钢房制安事项协商一致,特订立本合同。
第一条工程概况:
1。
工程名称:
2.工程地点:
3。
工程做法:
彩钢库房,站杆采用4×8方钢,檩条采用4×6方钢,彩钢复合板新顶板50mm,旧顶板70mm,外墙板70mm,内墙板50mm,旧彩钢岩棉夹层的复合板,新彩钢玻璃丝棉夹层复合板。
第二条工期要求
1。
合同工期:
本工程施工期为个工作日,施工自年月日开始,于日竣工,并验收合格。
第三条安装工程单价
本彩钢房工程合同综合单价用旧彩钢130元/㎡,用新彩钢180元/㎡,结算时按施工实际面积计算.
第四条付款方式
1。
完成其工程量竣工经甲方验收合格后一个星期内付到合同总价95%,扣除5%质保金,待质保期满无质量问题后付清。
质保期为两年.
第五条双方职责
甲方职责:
2.按合同支付工程款。
3。
及时提供乙方施工所需水、电、材料堆放点等。
乙方职责:
1。
乙方应严格按照要求的材质与厚度制作.钢架构造由乙方提供方案,乙方自行搭配材料.房施工确保质量、安全、工期达到要求.材料的保管。
2.材料标准:
旧彩钢房顶板70mm,外墙板70mm,内墙板50mm,檩条4*6方钢,立杆4*8方钢,8m跨度的檩条8*8方钢,新彩钢房顶板50mm,外墙板70mm,内墙板50mm,檩条4*6方钢,立杆4*8方钢,8m跨度的檩条8*8方钢
3。
乙方进场后,制定详细的施工进度计划,文明施工管理条例及岗位责任制交甲方认可。
4。
施工过程中,乙方应确保文明、安全施工。
5.安全生产:
承包人进场后遵守发包人安全管理规章制度,接受发包人的安全检查,与发包人签订安全管理协议.按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用.承包人要保证安全措施,做好安全防护教育工作,承担进场人员的安全防护用具费用,不准发生伤亡事故,如发生伤亡事故,由承包人自负,并承担相应费用,发包人对承包人还要处以一定数额的罚款.
6.乙方负责自有人员及设备的安全保险工作,并且承担由于自身原因造成的安全、质量事故损失。
第六条违约责任
乙方如果不按合同工期按时完工,每滞后一天扣总价的20%,如因甲方原因导致工期拖延,则相应顺延工期。
第七条本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。
本合同自双方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
法人或委托人:
法人或委托人:
联系电话:
日期:
签订地点:
身份证号:
联系电话:
日期:
篇五:
彩钢房施工合同
彩钢房施工合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:
轻钢彩板房工程
二、工程地点:
西刘屯甲方私有空地
三、工程总价大写计
四、承包方式:
包干方式(包工包料250元∕㎡落地面积方米,分上下两层.)
第二条:
施工准备
一、甲方:
1、负责进场道路的维修。
2、负责接通施工现场总的施工用水源、电源,应满足施工用水、用电量的需要。
做好场地平整,拆迁障碍物.
二、乙方:
1、负责施工区域的临时道路、临时设施、电管线的铺设、管理、使用。
2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
三、如遇下列情况,经后甲方现场确认,工期相应顺延:
1、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工:
2、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工:
3、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工:
4、人力不可抗拒的因素而延误工期.
第二条:
工程价款的支付与结算
一、本合同签订后2日内,施工人员进场甲方首付金额万,计人民币,主体骨架施工完毕,甲方再付金额万,计人民币:
竣工后,甲方一次性付清剩余款项.
二、如甲方拖欠工程进度款或尾款,应向乙方支付拖欠金额日万分之伍的违约金。
三、确因甲方拖欠工程款,造成乙方的停、窝工损失的,应由甲方承担。
第三条:
由于甲方要求结合现场实际情况,此房施工完毕后因没有基础结构,不能开设工厂、住宿、以及相应的营业场所。
由此而发生一切后果甲方自负,乙方不给予承担任何法律、经济责任。
第四条附则
一、本合同一式2份,甲乙双方各执正本一份.
二、本合同签订后,甲、乙双方如需提出修改时,经双方协商一
致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
1、
2、
3、
甲方:
电话:
日
乙方:
电话:
年
篇六:
12彩钢房合同范本
彩钢房购销合同
甲方:
(以下简称甲方)合同编号:
乙方:
(以下简称乙方)签订地点:
签订时间:
由于施工需要,甲方需从乙方采购彩钢房一批。
经过双方友好协商,达成协议如下:
一、材料名称、规格型号、数量、单价及金额
表中数量为暂定数量,甲方可根据现场实际需要以书面函告或其他有效形式协商后予以变更.
表中单价均为到交货地点的落地价,包括必要的货价、运输费、装卸费、包装保护费、安装费、税金以及修复缺陷所需要的全部费用。
未予以列明的,均已包括在单价内.
表中彩钢房数量已包括房屋隔墙个,门个,窗户个,楼梯个,栏杆个。
如需增加,增加的房屋隔墙按元/个,门按元/个,窗户按元/个计,楼梯元/个,栏杆元/个。
甲方负责提供电源,电费按以下第种方式约定:
⑴电费已含在合同单价中,甲方供根据乙方实际使用电量加线损后的度数计算,按元/度从乙方货款中扣除。
⑵电费未包含在合同单价内,由甲方承担。
彩钢房基础硬化按以下第种方式约定:
⑴已包括在合同单价内,由乙方承担。
⑵未包括在合同单价内,由甲方负责施工。
乙方安装人员临时住房及生活用品自理,就餐可在甲方食堂,费用自理。
乙方安装人员的工资及其他所有报酬均由乙方自行承担和支付。
乙方应为其聘用的安装人员办理人身意外伤害险和缴纳各类社保费用,此费用已
含在合同单价内。
合同履行期内,合同单价不作任何调整。
二、质量要求、技术标准
彩钢房骨架材料为;夹芯板材料为.彩涂钢板厚度是mm,外墙板厚度mm,内墙板厚度mm,顶板厚度mm。
抗风等级不小于8级,抗雪压厚度不小于40cm。
彩钢房房屋内最高净高为m,最低净高为m。
屋檐边前后各伸出m,走廊伸出m。
其他尺寸应符合甲方图纸的要求。
三、供应期限:
合同签订之日起日内彩钢房全部到现场,合同签订之日起日内安装完毕并经验收合格.
四、交货及安装地点:
五、面积计算
生产、安装尺寸符合甲方提供的设计图纸.
实际面积按投影面积计算:
屋檐边伸出部分不计面积,走廊部分按投影面积50%计算,其他部分按投影面积100%计算。
如实际面积大于甲方提供的设计图纸的投影面积,实际结算面积以设计图纸投影面积为准。
如实际面积小于但小于比例不超过甲方提供的设计图纸投影面积的5%时,实际结算面积以实际面积为准,超过5%时,实际结算面积按实际面积计的同时,甲方还有权向乙方追偿房屋质量不合格造成的损失。
六、房屋验收、结算及付款本合同无预付款。
房屋成型后由甲方组织按合同约定的质量标准、面积计算方法进行验收,验收合格并经供需双方书面确认后,乙方提供全额正式发票。
甲方指定验收人为,乙方指定验收人为。
彩钢房全部到现场后,甲方按合同总金额的%付款,验收合格后甲方付至结算总金额%,付款方式均为银行六个月期承兑汇票(乙方贴息)。
总货款%的余款作为质保金待质保期满后一次性无息付清。
七、售后服务
乙方承诺质量保修期自验收合格之日起12个月,在保修期内,若出现质量问题,由乙
方负责维修,费用由乙方承担。
超过保修期,维修由乙方负责,维修费用由甲方承担。
八、甲方责任及义务
甲方保证施工场地平整,为施工提供便利条件。
甲方应积极协调各方面关系,为乙方全面顺利施工创造条件,但不论何种原因影响乙方施工,乙方应表示理解,并积极主动自行调整工序,合理安排劳动力,不得以此向甲方索赔任何费用。
按本合同约定组织房屋验收,及时支付货款。
九、乙方责任及义务
按合同约定和甲方图纸要求组织彩钢房进场和安装,确保工期、质量和施工安全。
配合甲方及时对彩钢房进行验收.
为执行国家有关规定,乙方安装人员的工资由乙方填写工资表并向乙方出具书面委托支付工资手续,甲方在拨付货款时,直接支付到本人,如乙方要求自己支付工资,必须提交上次货款时安装人员本人签字已收到工资的工资表,并将该工资表在乙方驻地公示,如乙方不能安装人员收到工资的工资表,甲方有权拒绝支付货款,改由书面委托甲方直接支付。
乙方安装人员进场后,乙方应在3天内提供签章齐全的全部人员《花名册》,在10天内提供所有人员的《劳动合同书》和身份证复印件到项目经理部备案。
十、安全生产
在安装过程中,乙方应当遵守国家、行业安全生产法规。
乙方必须对安装人员进行专业安全教育,如发生安装人员伤亡等责任事故,按国家有关规定认真组织调查、处理并承担经济损失。
乙方施工人员从事高空作业必须注意安全,系好安全带,并做好安全防护工作,安装施工中出现安全等一切事故,均由乙方自行承担。
施工期间,乙方发生任何交通事故造成的人员伤亡和损失均由乙方自行承担。
十一、违约责任
如乙方提供的产品不合格,乙方负责赔偿由此给甲方造成的相关损失。
如乙方不能按约定工期完成房屋安装,每延误一天,乙方承担XX元/天的违约金。
乙方必须保证所提供的发票真实,如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。
如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款,乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金,但违约金比例不高于同期银行贷款利率。
十二、合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商不成,可依法向安徽省合肥市瑶海区人民法院起诉。
十三、本合同一式五份,甲方三份,乙方两份,双方签字盖章后生效。
十四、其他约定事项:
篇七:
彩钢房合同书
彩钢房合同书
甲方:
(简称甲方)乙方:
(简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等互利、友好协商的基础上,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况
一、工程规模:
二、工程内容:
按图纸制作安装彩钢房,屋面彩钢板为YX100-970型,上板厚度为蓝色,下板厚度为mm,墙面彩钢板YX100—950型,外板厚度为白色mm,内板厚度为白色mm。
第二条工程造价
合计工程总造价为元,(超出面积和变更另行计算)。
第三条技术要求
1、按甲方提供的图纸生产加工.
2、工程材料均应为达到国家行业标准的合格品。
3、施工按设计说明及图纸施工(材质及施工项目详见报价单)。
第四条质量要求
1、工程质量标准:
合格
2、一方必须严格按照通过甲方审核的施工图纸规定进行施
工并接受甲方代表监督。
3、工程竣工后,乙方按规定对工程进行保修,保修时间自
通过竣工验收之日起算起,为期一年。
第五条付款方式
1、合同签订生效后甲方向乙方预付人民币为生产定金。
2、方管进入现场后,甲方支付乙方总工程款元,
彩钢板进入现场后,甲方再支付给乙方总工程款的40%
3、工程完工后,甲方将剩余工程款全部付清。
第六条合同工期
1、开工日期以甲方具备开工条件,通知乙方开工。
2、合同日期:
合同签订后
3、如遇下列情况之一,经甲方现场查证后,工期相应顺延:
(1)因天气或人为、不可抗拒的原因被迫停工;
(2)因甲方提出变更设计而影响进度;
(3)非乙方原因而影响下道工序施工;
(4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。
第七条工程结算
1、单价以本合同预算单价为准,面积以实际发生面积计算,
如设计变更,减少或增加的数量应计入结算中。
2、如遇下列情况,合同总价做相应调整,以双方最终结算
为准:
(1)在施工中增加的工程项目;
(2)因设计变更而增加的费用。
第八条双方的责任和义务
甲方:
1、按合同规定及时兑付工程款。
2、负责施工现场管理和协调各方面关系.
3、负责为乙方施工创造便利条件,提供施工人员住所、水、
电、设备及材料仓储库房.
乙方:
1、负责按合同规定的工期和质量要求设计并组织施工。
保
修期为一年。
2、乙方施工人员在施工现场服从甲方管理并自觉遵守甲方
及各项规章制度。
3、乙方对现场施工人员要有专人负责管理,保证施工现场
的整洁,做到安全操作文明施工.
4、必须保证提供和使用安全用品、用具及劳动保护品,并
对施工人员及第三者安全负全责。
5、乙方在工地的安全由乙方负责,与甲方无关。
第九条纠纷处理
未尽事宜,双方在施工过程中协调解决或另行签订补充协议。
出现纠纷,双方协商解决,协商不成可通过长春市仲裁委员会解决。
第十条合同的生效与终止
本合同自双方签订之日起生效,工程完工验收后自行终止。
第十一条附则
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 彩钢房 施工 合同范本
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)