花山区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx
- 文档编号:15266437
- 上传时间:2023-07-03
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:31.07KB
花山区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx
《花山区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《花山区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx(27页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
花山区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案
花山区2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题(含答案)
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、控制整个项目实施阶段的进度是( )进度控制的任务。
A.施工方
B.施工监理方
C.设计方
D.业主方
2、法定代理主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的。
法定代理属于全权代理,法定代理人原则上应代理被代理人的有关()方面的一切民事法律行为和其他允许代理的行为。
A.生意B.财产
C.合同D.责权
3、下列财产中,不能作为抵押财产的是()。
A.正在建造的船舶
B.在建工程项目
C.城市土地使用权
D.被法院扣押的车辆
4、在承揽合同中,承揽人应承担违约责任的情形是( )。
A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理,立即停止工作并通知定作人,因等待答复,未能如期完成工作
B.承揽人发现定作人提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料
C.因不可抗力造成标的物损毁
D.因定作人未按照支付报酬,承揽人拒绝交付工作成果
5、根据《建设工程质量管理条例》,对涉及()的装修工程,建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.增加工程造价总额
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程内部装修
D.改变建筑工程局部使用功能
6、项目经理强令作业人员违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的,其行为构成()。
A.重大劳动安全事故罪
B.重大责任事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.危害公共安全罪
7、合同的权利义务终止,不影响合同中( )条款的效力。
A.履行时间
B.履行地点
C.争议解决
D.质量检验
8、关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。
A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩
B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入
C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示
D.由于信用档案信息包括个人基本情况,所以不需要公示
9、某事故经调查发现,是由于施工单位在施工过程中未严格执行材料检验程序,使用了不合格的钢结构构件造成的,则按照事故产生的原因划分,该质量事故应判定为( )。
A.社会原因引发的事故
B.经济原因引发的事故
C.技术原因引发的事故
D.管理原因引发的事故
10、工程建设强制性标准由( )负责解释。
A.国家质量监督检验检疫总局
B.国务院建设行政主管部门
C.省级人民政府建设行政主管部门
D.工程建设标准批准部门
11、《建设工程安全生产管理条例》第21条规定,( )依法对本单位的安全生产工作全面负责。
A.建设单位的负责人
B.施工单位主要负责人
C.施工单位的专职生产管理人员
D.建设单位的专职生产管理人员
12、甲委牦托乙去丙处为自己购买机床一台。
在这个代理关系中,第三人是()。
A.甲
B.乙
C.丙
D.乙和丙
13、同一动产上已设立抵押权或者质权,该动产又被留置,()优先受偿。
A.抵押权人
B.质权人
C.留置权人
D.已登记的担保物权人
14、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括( )。
A.工程项目实行总承包的,定期考核分包企业安全生产管理情况
B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动
D.保证本单位安全生产投入的有效实施
15、甲公司收到乙公司发来的订货要约后,随即又收到了乙公司取消订货的通知,甲公司对此未予理睬,仍告知三天后向乙公司发货。
乙公司拒绝收货,因此双方发生争议。
乙公司拒绝收货的合法理由应当是()
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺
16、建设工程施工合同的主要履行地点一般为()
A.施工企业住所地B.建设单位住所地
C.项目土地所在地D.工程价款结算地
17、人民法院2月1日作出第一审民事裁决,判决书2月5日送达原告,2月10日送达被告,当事人双方均未提出上诉,该判决书生效之日是2月()日
A.1B.26C.5D.10
18、索赔费用的计算方法不包括( )。
A.实际费用法
B.总费用法
C.修正的总费用法
D.经验估计法
19、组成联合体投标的,中标后联合体各方应当共同与招标人签订合同。
就中标项目,联合体应向招标人承担责任的方式是()。
A.联合体各方承担连带责任
B.指定一方承担责任
C.联合体各方各自承担自己的责任
D.由承包额最大的一方承担责任
20、行政机关作出()决定之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利。
A.警告
B.开除
C.责令停产停业
D.撤职处分
21、根据《合同法》规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为
A.变更
B.重新协定
C.原则上变更
D.未变更
22、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车,该车实际行驶里程8万公里,市场价格约为16万元,里程表显示行驶里程为4万公里。
甲明知上述情况存在,仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业,乙知情后诉至法院。
乙的下列诉讼请求可以获得支持的是( )。
A.请求减少价款至16万元
B.以欺诈为由解除合同
C.以重大误解为由请求撤销合同
D.请求甲承担缔约过失责任
23、施工企业发生的下列事故中,可构成工程重大安全事故罪的是( )。
A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡
B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施,造成路人李某摔成重伤
C.施工企业工程施工质量不符合标准,造成建筑倒塌,砸死砸伤多人
D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒,致使劳务作业人员中毒
24、按照行政处罚法的规定,( )可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.地方性法规
25、根据《建筑法》,下列情形中,符合施工许可证办理和报告制度的是( )。
A.某工程因故延期开工,向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中施工,1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工,1个月内向发证机关报告,2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建,1个月内向发证机关报告,1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
26、采用安全事故发生的可能性与事故后果的严重程度之乘积衡量安全风险大小时,如果安全事故发生的可能性很大,而事故的后果为轻微伤害,则该风险应视为( )。
A.重大风险
B.中度风险
C.可容许风险
D.不容许风险
27、施工企业取得法人资格的时间为()日。
A、注册资金到位
B、公司成立
C、工商行政管理机关核准登记
D、建设行政主管部门颁发资质证书
28、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()
A.代理人超越代理权订立的合同
B.因重大误解而订立的合同
C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同
D.以合法形式掩盖非法目的合同
29、《建设工程安全生产管理条例》规定,作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受()培训。
A.安全生产责任B.安全生产检查
C.安全生产教育D.安全生产制度
30、某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同( )。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
31、某建筑工程因故中止施工已满一年,在恢复施工前,建设单位已领取的施工许可证应当()
A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换
32、我国《安全生产法》规定,国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行()。
A.监管制度B.报修制度
C.回收制度D.淘汰制度
33、投标有效期的起始时间是()时。
A.发售招标文件B.投标截止C.评标结束D.发出中标通知书
34、政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的,以法律、法规和强制性标准为依据,以( )为主要内容。
A、工程建设各方主体的质量行为
B、主体结构
C、地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为
D、环境质量
35、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用、工期和利润的承担原则是( )。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
36、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于招标违法行为记录公告的说法,正确的是( )。
A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定,所认定的限制期限长于6个月,公告期限为6个月
B.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,并在公告平台上予以声明
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可以向公告部门提出书面更正申请,公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应当停止对违法行为记录的公告
37、某工人小组在正常的施工条件下进行砖墙的砌筑.作业过程中所消耗的时间属于定额工作时间的是( )。
A.在砌筑过程中工人必要的休息时间
B.砂浆没有按时运抵工作面而引起的停工时间
C.工人对经检验不合格的部位重新砌筑使用的时间
D.由于工地停水使砌筑施工无法进行所消耗的时间
38、关于劳动合同效力的说法,正确的是( )。
A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效
B.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同
C.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间
39、下列选项中,当事人应承担侵权责任的是( )
A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌
B.某施工单位未按照合同约定工期竣工
C.因台风导致工程损害
D.某工程存在质量问题
40、在施工过程中,必须经总监理工程师签字的事项是( )
A.建筑材料进场
B.建筑设备安装
C.隐蔽工程验收
D.工程竣工验收
41、关于注册建造师执业管理的说法,正确的是()。
A.施工中形成的施工管理文件,应当有注册建造师签字或盖执业印章
B.施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章
C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任
D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任
42、根据《注册建造师管理规定》,不予注册的情形是( )。
A.申请人年龄达到60周岁
B.申请人因执业活动受到刑事处罚,自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年
C.申请人被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年
D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故
43、施工企业取得法人资格的时间为()之日。
A、法定代表人确定
B、企业成立
C、注册资金到位
D、工商行政管理机关核准登记
44、因欺诈、胁迫订立的合同,()的应认定为无效合同。
A.当事人产生重大误解
B.损害合同相对人利益
C.当事人意思表示不真实
D.损害国家利益
45、根据《民事诉讼法》的相关规定,我国普通诉讼时效期间为()年。
A.1
B.2
C.4
D.5
46、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的()外,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.基本建设工程
B.公益性工程
C.大型工程
D.小型工程
47、某建设工程项目在基坑开挖阶段,遇到不利的软弱土层,需要进行地基处理,使施工进度延误,施工费用增加,该风险属于( )。
A.组织风险
B.技术风险
C.工程环境风险
D.经济与管理风险
48、设备采购合同约定,任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。
采购人按照约定向供应商交付定金8万元,合同履行期限届满,供应商未能交付设备,则采购人能获得法院支持的最高请求额是( )万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
49、某建筑公司招聘,甲应聘电焊工、乙应聘气焊工、丙应聘消防材料保管员、丁应聘自动消防系统的操作人员,四人均无上岗证,根据《消防法》可以聘用上岗的是()。
A.甲B.乙
C.丙D.丁
50、关于《建设工程质量管理条例》,设计文件应注明工程合理使用年限,该年限从( )之日起算。
A.颁发施工许可证
B.工程竣工验收合格
C.工程缺陷责任期届满
D.工程法定最低保修期届满
51、依据《建设工程质量管理条例》,工程承包单位在( )时,应当向建设单位出具质量保修书。
A.工程价款结算完毕
B.施工完毕
C.提交工程竣工验收报告
D.竣工验收合格
52、法人在建设工程中的地位,表现在()。
A、具有民事权利能力和民事行为能力
B、独享民事权利和承担民事义务
C、在建设工程中扮演的角色上
D、建设参与方分工协作的关系中
53、仲裁裁决人民法院裁定不予执行的,当事可以()
A.向人民法院上诉
B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复义议
D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁
54、险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的( )限额。
A.最低
B.实际损失
C.损失后评估
D.最高
55、关于投标文件撤回和撤销的说法,正确的是( )。
A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
B.招标人收取的投标保证金,应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还
C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的,招标人应当退还投标保证金
D.投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前通知招标人
56、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下列各项中属于必须进行招标的是()。
A.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的
B.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的
C.勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的
D.单项合同估算价低于相应规定的标准,但项目总投资额在1000万元人民币以上
57、招标投标活动应当遵循公开原则,这是为了保证招标活动的广泛性、竞争性和透明性。
公开原则,首先要求()公开。
其次,公开原则还要求招标投标过程公开。
A.招标信息B.评标方式
C.投标单位D.评标委员会成员
58、关于合同成立地点的说法,正确的是()
A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中,收件人任一营业地为合同成立地点
D.承诺生效地点为合同成立地点
59、债务人放弃到期债权或无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以行使撤销权。
自债务人的行为发生之日起()内没有行使撤销权的,该撤销权消灭。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.5年
60、根据《劳动合同法》,劳动者不能胜工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者()后,可以解除劳动合同。
A.其同住的近亲属B.发布决定C.额外支付劳动者一个月工资D.赔偿损失
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、下列要件中,属于先履行抗辩权成立要件的有()。
A.双方基于同一双务合同,且互负债务的
B.履行债务有先后顺序
C.有义务先履行债务的一方未履行或履行不符合约定
D.有义务后履行债务的一方履行能力明显下降
E.对方的对待给付时刻能履行的义务
2、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
评标报告应当记载的内容包括()。
A.基本情况和数据表
B.评标委员会成员名单
C.开标记录
D.符合要求的投标一览表
E.违约责任
3、有下列情形中( )的,法院应当裁定中止执行。
A.申请人表示可以延期执行
B.申请人撤销申请的
C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的
D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务的
E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的
4、法的形式的含义包括()。
A.创制机关的性质及级别
B.法律规范的地域效力
C.法律规范的内涵
D.法律规范的期间效力
E.法律规范的效力等级
5、当事人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为有错误的,( )
A.只能向原审法院申请再审
B.只能向上一级法院申请再审
C.可以向原审法院申请再审
D.可以向上一级法院申请再审
E.可以同时向原审法院和上一级法院申请再审
6、下列国家机关中,有权制定地方性法规的有()。
A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会
B.省、自治区、直辖市的人民政府
C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会
D.省级人民政府所在地的市级人民政府
E.国务院各部委
7、在施工单位的下列行为中,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款并责令改正的有()。
A.在施工中偷工减料
B.使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备
C.有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为
D.不履行保修义务或者拖延履行保修义务
E.转包工程
8、建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质,在申请之日前一年内有()的,建设行政主管部门不予批准。
A.与建设单位或者企业之间相互串通投标,或者以行贿等不正当手段谋取中标的
B.将承包的工程转包或者违法分包的
C.发生过二级以上工程建设重大质量安全事故或者发生过两起以上三级工程建设质量安全事故的
D.未履行保修义务,造成严重后果的
E.未取得施工许可证擅自施工的
9、下列违约责任承担方式可以并用的有( )
A.赔偿损失与继续履行
B.实际发行与解除合同
C.定金与支付违约金
D.赔偿损失与修理、重作、更换
E.违约金与解除合同
10、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,建筑起重机械不得出租、使用的情形有()。
A.经检验未达到安全技术标准规定的
B.属于国家不鼓励使用的
C.没有完整安全技术档案的
D.安全保护装置齐全有效的
E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
11、根据《建设工程质量管理条例》,属于建设工程竣工验收应当具备的条件有( )。
A.有完整的技术档案和施工管理资料
B.有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件
C.完成建设工程设计和合同约定的主要内容
D.有施工企业签署的工程保修书
E.有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告
12、我国《安全生产法》规定,从业人员安全生产中的义务包括()义务。
A.自律遵规B.检举
C.自觉学习安全生产知识D.危险报告
E.批评
13、下列选项中,委托代理终止的情形有()。
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人死亡
C.代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.被代理人取消委托或者代理人辞去委托
14、下列有关鉴定的情形中,属于可以申请重新鉴定的有()。
A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格
B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关
C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的
D.鉴定程序本身严重违法
E.鉴定结论明显依据不足
15、根据《仲裁法》,仲裁裁决可能被撤销的情形有()。
A.裁决的事项超出仲裁协议约定的范围
B.依据伪造的证据做出的裁决
C.双方当事人均对裁决不服
D.重大案件适用了独任庭审理
E.没有仲裁协议
16、某施工企业在施工过程中,由于保护措施不当,致使毗邻建筑物开裂和倾斜。
受害人将施工企业诉至法院,提出的下列诉讼请求可以获得支持的有( )。
A.停止侵害
B.消除危险
C.恢复原状
D.消除影响
E.赔偿损失
17、关于建设单位安全责任的说法,正确的有( )。
A.不得压缩合同工期
B.确保地下管线的安全
C.需要临时占用规划批准范围以外场地的,办理批准手续
D.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
E.审查专项施工方案
18、建造师的执业范围包括( )。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.以建造师的名义单独执业,参与建设工程的招投标
E.开展建设项目施工管理的培训工作
19、根据《建设工程文件归档整理规范》,应当归档的监理文件包括()。
A.监理规划B.监理通知
C.监理委托合同D.监理工作总结
E.工程项目监理机构及负责人名单
20、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是( )
A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同
B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同
C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益
D.普通职工赵某XX擅自以所在单位的名义订立了一份合同
E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、【答案】:
D
2、B
3、【答案】D
4、【答案】B
【解析】本题考查的是承揽合同的法律规定。
如果定作人提供材料的,承揽人应当对定作人提供材料及时检验,发现不符合约定时,应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。
承揽人不得擅自更换定作人提供的材料,不得更换不需要修理的零部件。
5、【答案】B
6、【答案】B
7、【答案】C
【解析】合同权利义务的终止,不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款(如仲裁条款)的效力。
8、【答案】C
9、【答案】:
D
【解析】凡是在工程项目实施中由于管理上的不完善或失误造成的质量事故,属于由管理原因引发的质量事故。
未严格执行材料检验程序,质量控制过程出现问题,属于管理不完善。
10、【答案】D
【解析】工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责,有关标准具体技术内容的解释,工程建设标准批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。
11、B
12、正确答案:
C
13、【答案】C
14、【答案】D
15、答案:
A
解析:
因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。
所以其要约丧失法律效力。
16、C
1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 花山区版二级建造师建设工程法规及相关知识试题 含答案 山区 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 试题 答案
文档标签
- 建设工程法规及相关知识山阳区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案山阳
- 建设工程法规及相关知识台山市版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案台山市
- 建设工程法规及相关知识名山区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案山区
- 建设工程法规及相关知识中山市版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案中山市
- 建设工程法规及相关知识蚌山区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案山区
- 建设工程法规及相关知识白山市版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案白山市
- 建设工程法规及相关知识南山区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案南山
- 建设工程法规及相关知识山南地区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案地区
- 建设工程法规及相关知识岚山区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题含答案山区
- 建设工程法规及相关知识房山区版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案房山区