临时施工合同.docx
- 文档编号:12767736
- 上传时间:2023-06-07
- 格式:DOCX
- 页数:30
- 大小:38.83KB
临时施工合同.docx
《临时施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《临时施工合同.docx(30页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
临时施工合同
临时施工合同
篇一:
临时工程建设施工合同范本
中铁五局赣龙铁路GL-5合同段
编号:
合同书ZTWJ-GLTL-LSGC-
施工合同书
工程承包人(以下简称甲方):
中铁五局赣龙铁路GL-5标第XX隧道项目部劳务分包人(以下简称乙方):
XXXXXXXXXXXXXX
鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路GL-5标建设工程施工总包合同,乙方愿以自身施工能力提供劳务配合,依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商就劳务分包事项订立本合同,以资双方共同遵守。
1、工程概况
工程项目:
赣龙铁路GL-5标合同段;
分包工程名称:
XX施工
分包范围:
XX项目部临时工程
主要施工内容包括:
XX、XX、XX、XX、XX。
2、劳务分包方式
实行总价承包方式。
合同总价¥元(大写:
元整)付款账号:
XXXXX银行XXXXXXXXXXXXXXXXXX。
合同总价除包含管理费和利润外,还包括乙方为完成协议规定(按附件一图纸要求施工)的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用,以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。
双方签订协议后,合同履行中总价一次包干,在协议执行期内,任何一方不得以任何理由调整总价。
乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。
当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时,乙方应根据现场实际情况统筹安排施工,其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承担。
施工中因工程质量、安全、进度需要,甲方需要调整工程量,乙方同意无条件服从,但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一。
3、安全要求
要求
1)乙方应建立完善的安全生产管理制度,严格执行各种安全生产规章制度和操作规
程,接受甲方相关人员的监督检查,采取必要的安全防范措施,安排专职安全防护员现场指挥。
2)乙方已充分了解和认可本合同约定的合同价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用。
具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入。
3)乙方需加强自身队伍人员的安全意识,凡从事特殊工种作业的人员必须持证上岗。
4)乙方承诺:
不论任何原因引起的的各种安全事故,均由乙方自理,并承担一切责任和由此产生的全部费用,同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。
甲方不承担任何责任和经济补偿。
4、质量要求
要求
1)乙方在施工过程中接受甲方的质量监督检查,检查中提出的问题乙方必须认真改进,对检查中发现的不合格部位,乙方应立即进行整改,若需返工处理,由此而造成的经济损失由乙方承担。
为确保工程质量达到甲方的要求,甲方不定期的对乙方的施工进行检查,若发现不按规定施工,甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。
乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正,甲方有权命令乙方限期退场,按乙方违约终止合同处理。
2)为确保工程的质量,本合同采用质量保证金制度,质量保证金总额为工程总价的5%。
在计量过程中,按计量总价扣除5%的费用,此费用作为本工程的质量保证金。
3)本工程的缺陷责任期为半年,以甲方全部开始使用起算日期为准。
在缺陷责任期内如工程出现质量瑕疵时,由乙方负责整修,乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理,直至整修合格。
如乙方不进行整修或者甲方无法通知乙方时,预扣的质量保证金用作修理费用,不足部分乙方仍要承担责任。
缺陷责任期满后,其剩余的质保金由甲方在一个月内无息退还乙方。
工程验收:
本合同工程完工后,乙方提交书面验收通知,甲方应于接到验收通知之日起,三日内组织验收,并出具书面验收合格证明。
如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收,则视为甲方验收合格。
未经验收,甲方提前使用或擅自动用,已竣工工程视为工程验收合格。
如甲方第一次验收不合格,应于三日内提出书面整改意见,属不合格部分由乙方免费返工。
属于乙方责任的工程质量问题,由乙方无偿修理。
经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的,不在此限,由甲方负责。
5、文明施工及环保要求
目标
乙方承诺按建设单位和甲方要求,建成文明标准工地。
要求
1)乙方承诺加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
2)乙方承诺按甲方的统一规划堆放材料、机具,按业主及甲方标准化工地要求设置标牌,标牌由甲方统一制作,费用由乙方承担,由甲方财务直接在乙方的验工款中直接扣除。
3)施工期间,施工现场必须做到整洁、整齐。
由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工,乙方除接受甲方的罚款外,甲方将在每月的计价款中扣留工序总价2%的文明施工费,直至整改完退还。
4)乙方应对所属人员进行文明施工教育,所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定,维护甲方良好的社会信誉,在施工过程中必须佩带上岗证牌,戴好安全帽,禁止穿拖鞋、酒后上班,杜绝一切不文明现象发生,如发现违章者,甲方将给予违章者50~20XX元/次的罚款。
6、进度指标及要求
指标
本合同计划开工日期为XXXX年XX月XX日,全部竣工日期为XXXX年XX月XX日,竣工日期每推迟一天按合同总价的10%进行违约处罚。
若进场5天内进度缓慢不能满足甲方工期要求,则乙方自动退场,甲方不承担任何经济责任。
7、材料
材料采购及供应
乙方自行采购,所有材料必须符合国家及建设单位的相关要求,并具备材质检验报告和质量证明书(大堆料必须是料场出来的大堆料)。
甲方将不定期对材料进行抽检,如抽检不合格,该批材料必须按照甲方要求和时间清理出工地现场,利用该批材料施工的项目乙方承诺自费返工,并承担由此而造成的一切损失。
乙方自行采购的材料费用已包含在合同总价中。
水电费用
XXXX建设所需的水电费用由甲方承担。
8、机械
机械配置
1)机具由乙方自带,生产生活用电由乙方自行承担。
乙方自带设备费用已包含在
合同总价中。
9、计价结算
计价原则及支付方式。
本工程实行总价承包,合同签订生效之日预付合同总价10%预付款,工程完工并验收合格后支付剩余合同价款,质保金按条第三点执行。
所有费用通过银行转账,甲方不支付现金。
10、争议解决
合同履约过程中发生争议,双方应本着公平、合理的原则,协商解决,协商不成的,双方同意向长沙仲裁委员会提请仲裁。
11、合同生效与终止
本合同签认生效程序依次为:
乙方法定代表人或委托代理人签字、乙方加盖公章、甲方项目经理签字、甲方加盖赣龙铁路GL-5标合同专用章或者本项目公章后生效。
工程施工完成,双方办理最终结算后合同关系即告终止。
12、其他事项
1、本合同未尽事宜,甲乙双方另行协议,书面确认,作为本合同的补充,并与本合同具有同等的法律效力。
2、本合同正本肆份,甲方叁份,乙方壹份。
甲方:
中铁五局赣龙铁路GL-5标第XX隧道项目部乙方:
XXXXXXXXXXXXXXX
负责人:
负责人:
签定日期:
年月日日期:
年月日
篇二:
临时工程施工协议
协议书
发包方:
(以下简称甲方)承包方:
(以下简称乙方)
为了加快咸宁市淦河水生态修复及综合整治工程的进度,现将该工程临时道路施工及施工仓库承包给乙方施工建设,经甲乙双方平等、自愿协商,一致达成如下协议:
1、由乙方协调好环卫、城管及周边的社会关系,甲方概不负责。
2、一切安全事故由乙方自行负责。
3、承包方式:
包工包料。
4、结算价格:
该工程的临时道路约700米,以每米80元包干的价格。
仓库约300平方米,每平方200元包工包料。
5、付款方式:
工程完工后,甲方验收合格后,一次性付清。
6、施工过程中,如因乙方原因造成工程停工或不能继续,乙方有权另找他人施工,前期工程量按50%结算。
7、工期:
从本协议签字之日起,30个日历天内完工。
如超过工期,所剩工程量甲方自行处理,所产生的费用从乙方总工程价中扣除。
8、合同签字后,次日乙方必须开工,否则合同无效。
9、本协议一式两份,甲、乙双方各持一份。
甲方:
乙方:
年月日
篇三:
榕江县水利局
临时承包合同
甲方:
贵州省凯里市榕江县水利局
地址:
贵州省凯里市榕江县兴华街
乙方:
()
地址:
甲乙双方,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方为甲方榕江县城河道六级防洪景观坝工程(下称“本项目”)施工承包的事宜,经友好协商后达成一致,订立本承包合同如下:
第1条甲方承建工程概况
1、工程名称:
榕江县城河道六级防洪景观坝工程
2、工程施工地点:
榕江县城
第2条进场提供承包的先决条件
乙方同时满足以下各项条件的,方能进场为甲方承包:
1、根据甲方的要求,乙方向甲方提供相关书面证明材料(相关书面证明材料包括但不限于:
A>乙方
为法人的,应向甲方提供企业营业执照复印件;B>乙方为自然人的,应向甲方提供身份证原件。
),和公证部门或银行出具的资信证明。
2、本合同经甲乙双方签字盖章后,由乙方先行垫资施工,待招投标完成后按正式施工合同支付工程
款项。
3、乙方向甲方提供履行本合同所需的施工人员及设备清单,经甲方审核合格后作为本合同组成部分。
第3条乙方承包的规定
1、乙方承包的范围、方量及预计总价等按招投标过后项目施工合同。
2、承包的项目及价格详见招投标过后项目施工合同。
3、乙方承包的工期为:
待招投标文件及施工合同签订后确定
4、乙方承包的计量方式
乙方承包总价的最终确定,以业主及监理确认的现场工程量为准。
第4条工程质量标准
1、乙方必须完全按照甲方或甲方委托单位提供的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。
2、乙方的施工作业,在满足甲方及委托单位提供的作业指导书及有关技术文件要求的同时,还应达
到国家或行业现行的工程质量验收标准。
3、施工作业质量不合格的,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,并达到本条第1、2款规定的质
量验收标准。
4、待招投标工作完成后应遵循招标文件中的《技术条款》
第5条甲方责任
1、待招投标工作结束后,按签订的施工合同的规定按时足额支付乙方工程款项。
2、组织单位工程验收。
第6条乙方责任
1、编制完整施工方案并组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟悉的作业人员。
于正式进场施工前将前述施工方案、施工项目管理班组及技术人员、重要作业人员名单提交甲方及监理单位项目部批准。
前述文件(包括方案和人员)经甲方及委托单位批准后,乙方才能正式进场施工。
2、执行甲方及委托单位签发的技术质量指令,按设计审定批准的设计图纸、乙方编写的施工组织设计及专项施工方案组织施工,以本合同确定的工期和质量标准完成项目施工合同规定的施工项目。
3、严格遵守国家制定的安全文明生产制度及各项现场管理制度。
接受政府有关部门及甲方和监理方的监督检查。
4、服从甲方统一调度管理,收到甲方通知后,按时参加甲方组织的生产调度会及相关会议,并执行会议指令。
5、施工现场内,乙方自担责任,采取相应管理措施对其机械设备、材料物资等进行管理。
非因甲方
责任损坏、遗失的,由乙方自行负责,并应及时对损坏或遗失的设备进行维修和追加。
6、乙方应确保安全文明施工。
施工中所使用的水、电均应接受甲方及委托方的监督检查。
9、乙方应自担费用为其组织参与本合同项下参与工程施工的全体人员购买工程保险及劳动保险,并
将保险单复印件提交甲方备案。
10、乙方应在每次拨款时把对应金额的一切税金的税票准备齐全,并送交甲方。
第7条赔偿责任限制
1、因以下原因造成工期推迟,乙方不对甲方承担违约责任,造成工期延误的均相应顺延。
1)因不可抗力(包括自然灾害、地质变化、政府行为、社会异常事件)事由造成施工中断或被迫
停工的。
2)由于当地人员或其他人员阻工导致被迫停工。
3)甲方末按照本合同支付条款的规定向乙方付款的(乙方违约在先的除外)。
2、因以下原因造成乙方损失的,甲方不对乙方承担任何赔偿责任,造成工期延误的均相应顺延。
1)发包方对本合同项下工程提出变更设计导致施工中断的。
2)发包方未按本合同支付条款的规定承包方支付工程款的。
3)因不可抗力(包括自然灾害、地质变化、政府行为、社会异常事件)事由造成施工中断或被迫
停工。
4)由于当地、其他人员阻工导致被迫停工。
5)因发包方原因造成的其他对本合同项下工程施工阻碍事由发生的。
第8条工程款结算和支付
1、工程款的支付和结算
待招投标工作结束后,按签订的施工合同的规定支付和结算。
第9条安全施工
1、乙方应严格执行安全操作规程,遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。
对进场人员进行必要
的安全教育和安全技术交底工作,并将已进行安全教育的相关图文资料提交甲方备案。
2、乙方应做好作业区域的安全防护,给现场作业的工作人员提供足够的安全帽、橡胶鞋、安全带、
安全鞋等安全劳动保护用品,做好作业人员的人身安全防护工作,严格按照甲方安全文明施工管理要求组织施工。
3、乙方应对甲方设置的标志、指令警牌、护栏、盖板、安全板等做好保护工作并进行必要的加强
维护。
4、乙方实施爆破,应加强现场安全警戒,负责将施工人员及周边人员撤离到安全指定位置,并应配
备有合法资质的专职炮工和安全员,确保炸材处于乙方的正常管理之下。
5、因乙方原因造成一切安全责任及费用均由乙方全部承担。
第10条违约责任
1、一般违约责任
1)甲乙任何一方违反本合同,给对方造成损失的,应就对方损失部分予以赔偿。
2)因本合同一方的过失或侵权行为给本合同另一方或第三方造成损失的,过错方应对另一方或第
三方进行赔偿。
3)因甲方或乙方不履行本合同规定的义务,或者发生第本条第2款情形而给对方造成损害时,致
害方应就受害方的损失承担全部赔偿责任。
4)甲乙任何一方违反本合同的义务时,守约方在违约方对其违约行为做出改正之前,可以停止履
行本合同规定的己方的义务,而无需对违约方承担任何责任。
因此导致守约方损失的,按照本条第1款的规定,由违约方承担赔偿责任。
2、特殊违约责任
1)安全管理违约
A>乙方违反本协议规定的安全管理义务,导致甲乙双方或第三人人身伤害或财产损失的,由乙方向甲方承担违约责任,并承担全部赔偿责任。
B>甲方因此遭受行政处分的,有权单方解除本协议,并向乙方追偿全部损失。
2)质量违约
A>因乙方原因导致施工质量达不到本协议规定的质量标准的,乙方应承担违约责任。
B>乙方质量违约的,应由其自负费用于甲方指定期限内进行整改或返工。
C>就同一质量不达标部分由乙方进行2次整改或返工仍然达不到本协议第4条规定的质量标准的,甲方有权单方解除本协议。
第11条合同生效、终止及解除
1、本合同自甲乙双方法定代表人或合法授权代表签字后成立,并于乙方按本合同规定进场之日起
生效,至甲乙双方全部履行完互负合同义务时终止。
2、本合同在下列任意一种情形发生时终止:
1)甲乙双方在招投标工作完成后签订正式施工合同时终止;
2)失去下列履行本合同的合法主体资格时;
A>乙方为法人的,甲乙任何一方受到停业或吊销营业执照的处分时;
B>乙方为自然人的,死亡或被宣告死亡,或个人丧失偿债能力,或被依法认定为无民事行为能力人、限制民事行为能力人的。
3)甲乙任何一方违反本合同规定的义务(以下简称“违约方”),守约方可向违约方发出书面
通知要求违约方改正其违约行为。
如果违约方在书面通知指定的改正期内不予改正,守约方有权以此为由以书面形式向违约方发出解约通知时。
4)发生本合同第10条特殊违约责任中规定的甲方单独解除本合同的事由时。
3、本合同终止后,本合同第14条及第15条的规定依然有效。
第12条解除合同后工程款的处理
1、甲方根据本合同规定单方解除本合同后,将暂停对乙方的一切付款。
2、甲方根据本合同规定单方解除本合同后30天内,由甲方指定其工作人员查清、确认以下工程
款项目:
1)乙方按合同规定已完成的,且经委托方和甲方签字认可的各项施工项目的对价;
2)甲方已向乙方支付的款项;
3)乙方按本合同规定应支付的逾期完工违约金和其他应付款项;
4)因乙方违约造成甲方损失的,乙方应向甲方支付的损害赔偿金。
3、本条第二款所列各项经甲方最终确认后7个工作日内,甲乙双方应对工程款做出以下处理:
1)前款第1项减去前款第2、3、4项的剩余金额为正数的,由甲方向乙方追加支付前述剩余
金额。
2)前款第1项减去前款第2、3、4项的数值为负数的,为甲方超额支付部分。
乙方应在7个
工作日内将超出部分返还甲方。
第13条不可抗力
1、甲乙任何一方因地震、台风、水灾、火灾、战争、传染病或其他双方均不能预见、不能避免并
不能克服的事由(以下简称“不可抗力事由”)导致迟延履行或无法履行本合同的,不承担任何法律责任。
2、遭遇上述不可抗力事由的一方在该事由发生后应以电报、传真或专人递送书面说明材料的方式
立即通知对方,并在该事由发生后15日内将公证机关或其他有关权威部门出具的发生不可抗力事由的证明材料按照本合同第22条的规定发送给对方,其后甲乙双方应尽快就是否继续履行本合同进行友好协商确定。
3、一方当事人因本条第1款规定的不可抗力事由不履行本合同规定的义务时,直至该当事者履行
该义务为止,另一方当事人可以停止履行本合同规定的己方义务,而无需向对方承担任何责任。
第14条争议的解決
1、如发生因本合同引起或与本合同有关的意见分歧、纠纷或争议时,双方首先应通过友好协商解
决。
2、协商不成的,甲乙任何一方均可向位于贵阳仲裁委员会提起仲裁。
该仲裁裁决是终局的,对甲
乙任何一方均有约束力。
甲乙任何一方均可向具有管辖权的法院申请执行该仲裁裁决。
3、仲裁费用由仲裁裁决裁定的费用负担方负担。
仲裁裁决未确定费用负担方时,由仲裁请求被仲
裁裁决驳回的一方负担。
第15条保密
1、在本合同有效期内及本合同终止后,任何一方均应对其基于本合同取得的对方的营业方面及技术
方面的信息资料承担保密义务,未经另一方事先书面许可不得向任何第三方泄露或披露。
但下列信息除外:
1)接受方接受时已为公众知晓的信息或非因接受方的原因已为公众知晓的信息;
2)不受任何限制从第三方取得的信息,或者接受方独自开发的信息;
3)基于法律法规、规章、法院的判决、命令及具有合法权限的机构的命令等而被
要求披露的信息。
2、甲乙双方应负责责成保管或有可能接触前款规定信息的公司高层领导、管理人员或其他职员以及
篇四:
建筑工程施工临时雇佣合同
雇佣协议
甲方:
乙方:
身份证号:
所在班组:
根据甲乙双方经平等自愿、协商一致,签订本协议。
1工程项目名称:
2本协议期限为(年/月),自年月日起至本工种单项工作完工日止。
3工作任务
甲方安排乙方在岗位,从事该岗位职责范围内的工作;
乙方的岗位、职责及工作质量要求,按照甲方的有关规定执行;
乙方应完成工作任务,执行安全规程,遵守劳动纪律和职业道德;
因甲方生产(工作)情况发生变化或乙方不能胜任岗位时,乙方应服从甲方的工作安排和调配。
4劳动报酬
甲方应按照国家有关规定,遵守按劳分配的原则,结合工作价值,根据乙方所从事的工作岗位,按时支付乙方工资。
乙方的劳动报酬采用计件方式结算,按班组确定的计件工资据实发放。
乙方工作为劳务工,劳务包干计件单价为:
元/(m、㎡、m3、t)。
5劳动纪律
乙方应严格遵守国家各项法律规定,遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度,爱护甲方财物,保守甲方机密,维护甲方利益,服从甲方的领导、管理和教育。
乙方应严格遵守甲方的安全操作规程,如违反安全施工规定造成人身损害应由乙方承担责任;甲方为乙方购买意外伤害保险,如发生意外伤害,保险赔偿金额全部作为乙方的赔偿,甲方不再向乙方赔偿。
乙方违反劳动纪律,工地范围内酗酒、被判刑、劳教的,本协议自行解除。
6协议的终止、变更、续签和解除:
根据甲方生产、工作安排,工程单项工作完工时,本协议自动解除。
在双方同意条件下可续签协议,并应提前1个月办理续签协议手续。
经双方协商同意,可以变更协议有关内容并重新签订变更协议。
甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。
具有下列情况之一,乙方可以解除本协议:
经国家有关部门确认,生产安全、卫生条件恶劣、严重危害职工身体健康,企业不加以改善的;
甲方违反劳动协议或法律、行政法规,侵害乙方合法权益的。
7.任何一方违反本协议规定,给对方造成经济损失,应视其后果和责任大小按有关规定予以赔偿。
8.协议如有未尽事宜,凡属国家有规定的,按有关规定执行;凡属国家没有规定的,甲乙双方可协商修订、补充。
9.本协议双方签字即生效。
协议一式贰份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
10.本协议附件
(一)、
(二)为本协议内容。
甲方:
乙方:
年月日年月日
协议附件
(一):
关于雇佣协议的签订说明
一、甲方确定雇佣乙方后,需签订劳动协议明确双方的劳动权利和义务。
乙方口头同意录用而不愿签订本协议的,甲方应作不同意雇用处理;
二、双方在签订本协议前,应认真阅读本协议书。
本协议一经签订,双方必须严格执行。
三、本协议必须由甲方的法定代表人(或者委托代理人)和乙方亲自签名或签章,并加盖甲方公章方为有效。
四、本协议中的空栏,由双方协商确定后填写,并不得违反法律、法规和相关规定。
不需填写的空栏,划上“/”。
五、本协议的未尽事宜,可另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议一并履行。
六、本协议必须认真填写,字迹清楚,文字简练准确,并不得擅自涂改。
七、本协议(含附件)签订后,甲、乙双方各保管一份备查。
八、受雇者如有高血压、心脏病、癫痫病、神经性疾病、糖尿病、颈椎病、贫血病等不能从事建筑行业的,不能雇佣签订本协议。
我已仔细阅读以上内容
乙方:
20XX年月日
协议附件
(二)
承诺
我与公司签订雇佣协议中,本人郑重向该公司承诺有无以下病症:
(有者在无者在打“×”)打“√”,高血压:
心脏病:
癫痫病:
糖尿病:
颈椎病:
贫血
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 临时 施工 合同