劳务承包合同(钢筋工1)Word格式文档下载.doc
- 文档编号:5303051
- 上传时间:2023-05-04
- 格式:DOC
- 页数:9
- 大小:49.50KB
劳务承包合同(钢筋工1)Word格式文档下载.doc
《劳务承包合同(钢筋工1)Word格式文档下载.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劳务承包合同(钢筋工1)Word格式文档下载.doc(9页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
1、工程名称:
兴隆县天瑞城二期工程
2、建设地点:
承德市兴隆县县城西北侧
3、工程概况:
本工程主楼为框架剪力墙结构,筏板基础;
车库为框架结构,承台基础。
(二)承包范围及内容
乙方按甲方提供的幢号“施工图及图纸说明”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据,具体承包内容如下:
1、钢筋的上、下车及堆码工作以及甲供的钢筋调直机﹑弯曲机、切断机、箍筋机﹑套丝机﹑砂轮切割机、焊机施工中造成的维修费用,钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条及其它施工中本班组所用的零星材料等。
2、工程中所有钢筋的工作内容报价范围内的钢筋工程,地下室及主体结构与钢筋有关的全部内容(包括钢筋翻样、配料、调直、除锈、垂直及水平运输、制作、堆码、安装、报检、原材料的卸车堆码以及与二次结构有关的拉结筋、腰梁、过梁、钢板止水带﹑构造柱及挑架的预埋钢筋的焊接、配料、调直、除锈、制作、安装、施工操作面完成后的余料、废料、焊渣、垃圾的清理、运输等工作)。
3﹑本价格款项包括钢筋后台机器的安放调试保养及维护。
4、施工期间施工责任区的清洁工作,生活区的清洁卫生工作,本单项工程劳务工作必须完成的其他辅助性工作。
(生活区清洁工作项目部安排专人清扫,班组每月在工程款中扣300元/月清洁费)。
(三)劳务承包方式:
1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式,即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包。
2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围
2.1、本工程塔吊﹑钢筋调直机﹑弯曲机、切断机、电焊机、箍筋机﹑砂轮切割机由甲方提供主要工程材料(钢管、扣件、钢筋、套筒及套筒扳手)由甲方提供。
其它中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供,具体包括小推车、锯片、钻头以及用于本钢筋单项工程劳务工作其他的机具、工具及其耗材。
甲方提供楼层上的活动配电箱一个,随工程主体的上升而上升,进配电箱以前的线由甲方提供,出配电箱以后的线由乙方自行负责。
由甲方提供的机具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人签字确认。
2.2、本单项工程劳务用扎丝、焊条、切割片、马登﹑花岗石垫块、塑料垫块以及单项工程加班用的电灯等工具、其它耗材的费用均由乙方承担。
耗材由乙方自行购买符合甲方及监理要求有合格证及检测报告的产品。
2.3、主材的损耗控制:
实际损耗量不能超过3‰,超过部分材料按甲方购买价从甲方应付乙方工程款中直接扣除。
若甲方发现乙方故意浪费材料,甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。
(四)劳务工程质量
1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。
每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收,且保证一次性通过建设及监理单位验收。
2、本单项工程的特别质量要求约定优质结构、河北省文明工地。
3、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后,才能进行下阶段工程施工。
4乙方所承包的劳务工程从开工至竣工期内在甲方每月的评比中均被评为为差者,则合同单价下浮3%作为结算承包单价。
(五)劳务款结算依据及结算含税单价
1、本工程所有钢筋劳务、钢筋安全文明施工与钢筋工作相关工作的人工费包干按图纸标注建筑面积为准(按建筑面积计算部分)。
结算
2、±
0.00以下部分(含车库、人防、地梁、承台、塔吊基础﹑车库底板、筏板马登支撑焊接、(马登支撑另料对接长)外墙保护层,钢筋按元/吨计算,大写:
(其中包括安全费、文明施工费)。
3、±
0.00以上部分钢筋(按建筑面积计算)按元/㎡(其中安全费、文明施工费、建设单位质量要求配合费用)(大写:
元每建筑平米)
4、上述结算单价包括钢筋劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。
本工程的劳务结算价款均为一次性包干,甲方不应再向乙方支付其他任何费用。
5、单项工程劳务原则上不再另行计算计时工,若因设计变更或其它非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况,必须按甲方的计时工管理办法及签证程序,由甲方现场代表签字认可,并注明工时和单价。
同时,因工程设计变更,在承包合同施工范围内的的变更工程累计增减劳务量(按定额计算)在2000元以内不予计算,超过2000元的部分按实际变更量(以定额计算)进行结算。
若乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他原因造成返工产生的工程量甲方均不予计量,同时,因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。
对设计变更增加的费用乙方须在变更之日起5日按签证办法及程序完成甲方签证,否则无效。
6、计时工工资:
技术工按元/工日计算,普工按元/工日计算,该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。
(六)履约保证金和劳务款结算支付程序
1、乙方向甲方交付履约保证金计人民币元(大写元整),该保证金必须打入甲方指定的银行帐户,且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据,除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、收据等均无效,由此产生的一切法律后果由乙方自行承担,甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。
乙方缴纳给其他任何单位或个人(包括甲方及甲方管理人员)的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。
2、保证金的返回:
带地下室底板钢筋砼浇筑全部完成后10日内无息返还。
3、工程进度款的结算方式:
a)本工程从基础结构施工至±
0.00完成后第一次支付完成量50%的进度款
b)主体结构施工至十层(既十一层楼面)完成后第二次支付完成量65%的进度款;
c)主体结构施工至十八层(既十九层楼面)完成后第三次支付完成量70%的进度款;
d)主体结构楼梯屋面封顶完成后第四次支付完成量75%的进度款;
e)余款待甲乙双方办理完最终结算手续3个月后15日内支付至97%,留3%质量保证金,待一年保修期满如无质量问题三个月后15日内无息返还。
4、劳务工程结算款支付的特别约定:
(1)乙方在结算劳务工程款时,必须严格按照甲方的财务制度及付款规定、程序办理。
(2)乙方委托:
(身份证号码:
)作为结算凭证的经办人,受托人在结算凭证上的签字行为,视为乙方确认。
乙方自愿委托直接到甲方收取劳务工程款,收到甲方支付的劳务工程款后,视为乙方收到。
(3)乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备经甲方项目经理刘成林和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证,即:
工程验收单、结帐申请单、工日和工资单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等。
其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证,必须由甲方项目经理刘成林签字确认;
未经甲方项目经理签字确认,以上单据不具有法律效力,视为无效单据,甲方不予认可。
(4)乙方明确地知道,甲方任何工作人员(包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等,必须经甲方分管、主管领导审核确认后,并在5日内到甲方加盖公章方为有效,否则无效,由此产生一切后果由乙方自行承担,甲方不承担任何法律责任。
(七)安全施工
乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。
乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。
1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20000元以内的,由乙方承担费用。
经济损失在20000元以上的,超过部分由甲方承担70﹪的费用,乙方承担30﹪的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故,经济损失在20000元以内的,由乙方承担费用。
经济损失在20000元以上的,超过部分由甲方承担90﹪的费用,乙方承担10﹪的费用;
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责,并且罚款200-500元/次,打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长,若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作,若经甲方发现,甲方有权将其驱逐出工地,并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴,所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理,甲方不负任何责任,并视情节轻重对各班组处200-2000元/次的罚款。
7、在施工区域内,上岗作业人员必须佩戴安全帽,高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带,违者罚款50-200元/人,如发现未按规定执行出现意外安全事故,由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内,所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作,若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。
(八)材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购,乙方按需领用,用量不得超过3‰损耗,超过部分乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划,甲方负责审核,乙方负责收货,若质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时及时提出,甲方负责处理;
3、材料由乙方妥善保管,合理使用甲方供应的材料,造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿,
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用,该费用已包含在劳务承包单价内。
(九)双方责任及配合
一、甲方责任
1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,按时提供大型机具。
。
2、提供施工用水、用电接口(水电费用由甲方承担)。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。
二、乙方责任
1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工,确保质量达标。
未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。
执行甲方通知的设计图变更、技术变更。
2、制定工程进度计划,按甲方审定的施工计划实施,确保工程如期完工。
施工中如不能按甲方阶段计划完成,每延误一天罚款500元。
每次验收达不到建设及甲方要求且经最长一天的整改仍达不到要求的每次罚款2000元,且由此耽误其它班组不能施工,由此造成的一切损失由乙方承担。
3、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。
每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。
按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。
5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。
否则,每发生一次上述情况,乙方就向甲方承担500元违约金。
6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合,乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲方下达的各项计划指标。
7、乙方不得将本劳务工程转包或分包,对本单项劳务工程自负盈亏,不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。
负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。
9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程,对于国家和地方行业主管部门要求执证上岗的工种,必须雇佣有相应资质证书的工人,否则,由乙方承担相应的法律责任和经济责任。
乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单,如中途工作人员变更,在变更后立即上报甲方。
乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利费用,每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补贴及相关福利费用),否则甲方有权扣减劳务款直接代付工人工资(含各种津贴、补贴及相关福利费用),且甲方有权单方解除本合同,因此而造成的一切损失,均由乙方承担。
三、双方配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收,以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容,施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收,甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时,乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业,必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时,甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
(十)违约责任
(一)、当发生下列情况时,甲方承担违约责任:
甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费,导致乙方无法正常施工,乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时,乙方承担违约责任:
1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,并按延误天数累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。
因乙方原因使相应后续班组工作工期延误,则每天延期一天乙方应向甲方承担伍百元的违约金,并按延误天数累积计算。
2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定,若验收不合格者,要求整改,整改后评定仍不合格者,则按贰仟元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格,如因此逾期完工的,按本合同十二条第一款之规定承担违约责任。
3、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿,一经发现则视情节每次向甲方支付壹仟至伍仟元违约金,并累计计算,结算时从劳务款及履约保证金中扣除。
情节严重的移交公安机关追究其刑事责任。
4、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包,否则,甲方没收其全部的履约保证金,有权单方解除合同,且按已完工程劳务款的50%作为双方的总结算款,其余工程款作为乙方的违约金。
5、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排、,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上(含2天),甲方就有权单方解除合同,乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场,逾期按1000元/天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方,剩余50%工程款作为乙方的违约金。
6、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款,超过15日以上,则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。
7、若乙方工作人员采取爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方,且相关行为未被媒体曝光,则乙方应向甲方承担5万元违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任);
若相关行为被媒体曝光,则乙方应向甲方支付10万元违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任)。
同时,甲方将依法追究乙方及相关责任者的经济和法律责任,情节严重的直至追究刑事责任。
8、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合,每发生一次打架斗殴,则乙方应向甲方承担500-1000元的违约金,造成甲方及他人损失的,还应依法相应赔偿承担责任,情节严重者交司法机关处理。
若乙方没有教育好其班组的工作人员,而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备,乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。
9、合同经甲乙双方签字后,任何一方不得违约。
如有一方违反本合同其他约定,应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。
10、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可直接按其条款执行。
乙方应承担的违约金甲方可以在履约保证金和工程进度款、工程尾款中直接扣除。
(十一)其它约定
1、施工过程中,若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工,甲方有权要求终止本合同;
2、乙方不将本工程所需材料、设备提前用书面形式通知甲方作好准备或因未做好计划通知等,所带来的损失、停工将由乙方自行承担责任,因此影响了其它工种进行正常施工,也由乙方负责赔偿。
在施工过程中,甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容,并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜,且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用(甲方依据与其他劳务工作单位和个人的结算付款凭证直接等额扣取乙方劳务工程款)。
3、乙方拖欠其民工班组和民工工资的,甲方有权根据实际情况,将应付乙方的工程款直接支付给乙方的民工班组和民工,相应的民工班组及民工收到甲方直接支付的工资或工程款后,视为乙方收到甲方等额的工程款。
乙方拖欠民工工资的行为视为乙方负责人构成刑事犯罪的主观要件。
4、本协议约定的违约金、赔偿款,乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约保证金中直接扣除,且由担保人承担连带赔偿责任。
5、乙方承诺:
具有从事承包劳务合同的资质,如因乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效,乙方自愿承担一切法律责任。
乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义,在平等、自愿的基础上签订本合同。
6、担保人自愿为乙方全面履行本合同提供担保,若乙方不履行本合同约定的义务(包括但不限于乙方应承担的违约责任、赔偿责任和保修义务),则由担保人对此承担连带责任。
7、因本合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,向甲方所在地人民法院起诉。
8、本合同一式叁份,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲方执贰份、乙方执壹份。
本合同附件与本合同具有同等法律效力。
乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格,且甲方支付了全部劳务款后,本合同即自行终止。
以下空白
甲方:
乙方:
银行账号:
银行账号:
联系电话:
联系电话:
江苏盛世建筑工程有限公司项目部
年月日
承诺书
本人身份证号码;
是
项目承包人,现本人对承包项目作出如下承诺:
一、本人已经认真阅读并完全理解本劳务-分包合同的全部内容,并能完全按照合同约定履行本人职责。
二、本人保证严格按照国家规定及劳务合同约定,无条件及时、足额支付农民工工资,如造成劳务纠纷,由本人承担一切经济及法律责任。
三、本人保证严格遵守总包单位安全管理规章制度,落实安全措施,确保不发生各类安全生产事故。
若本班组劳务人员因违章操作发生的安全事故,本人愿意承担全部责任。
四、本人保证本班组劳务人员在上岗前一定认真学习三级教育,接受上岗培训,如本班组劳务人员未接受上岗培训而上岗作业发生安全事故,本人愿意承担全部责任。
五、本人保证本班组劳务人员在上岗前,必须向项目安全部提供真实身份证复印件,并在安全部备案,持有胸卡,如本班组劳务人员提供虚假身份证或冒用别人的身份务工,发生的安全事故,本人愿意承担一切经济和法律责任。
六、本人保证本班组劳务人员中的特殊工种必须向项目安全部提供真实的操作证件,如未能持证上岗或提供虚假证件而上岗作业的,发生安全事故,本人愿意承担全部责任。
七、本人保证按合同约定的质量及工期要求完成工作计划,服从总包单位的各项管理制度,如本班组原因导致施工质量不达标、工期延误等,本人愿意接受总包单位的各项处罚,直至本班组离退场。
八、本人保证本班组所有劳务人员坚决服从项目领导,无上访、无醉酒闹事、无打架斗殴现象,如有发生,本人愿意承担全部责任并接受总包单位的任何出发。
九、除上述条款外,因本班组的原因给总包单位造成任何损失,本人愿意承担一切经济和法律责任。
承诺人:
日期:
附件:
本人身份证复印件一份
9
兴隆项目部
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 劳务 承包合同 钢筋