温泉石海(施工合同)Word文档格式.doc
- 文档编号:5299216
- 上传时间:2023-05-04
- 格式:DOC
- 页数:15
- 大小:92KB
温泉石海(施工合同)Word文档格式.doc
《温泉石海(施工合同)Word文档格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《温泉石海(施工合同)Word文档格式.doc(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
(小写):
864308.45元
项目单价:
√□详见承包人的投标报价书(招标工程);
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的文件
组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
合同订立时间:
2013年XX11月XX6日
合同订立地点:
从化市温泉镇
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于双方签字盖章后生效。
发包人:
从化市温泉镇人民政府承包人:
广州市汇鹏建设有限公司
地址:
从化市温泉大道383号地址:
从化市街口街中田南路三巷3幢
104号铺
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
020-87832392电话:
020-37931637
传真:
020-87832033传真:
020-37931637
开户银行:
开户银行:
中国工商银行股份有限公司
广州从化支行
帐号:
帐号:
3602038709200056176
邮政编码:
510970邮政编码:
510900
第二部分通用条款
按“广东省建设厅”2009年制定的《广东省建设工程施工合同》范本执行。
第三部分专用条款
1.定义
1.53所采用的书面形式包括:
√□文书;
□信件;
□电报;
□传真;
□电子邮件;
□其他:
2.合同文件及解释
2.2(10)组成合同的其他文件:
4.语言及适用的法律、标准与规范
4.3约定适用的标准、规范的名称:
国家及行业有关的规范、规程和标准
5.施工设计图纸
5.1施工设计图纸由发包人提供
(1)施工设计图纸提供的时间:
开工前五日
(2)施工设计图纸提供的数量:
四套
5.2施工设计图纸由承包人提供
6.通讯联络
6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式
(1)各方通讯地址和收件人:
(请填写)
发包人:
从化市温泉镇人民政府
通讯地址:
从化市温泉大道383号收件人:
黄文婷邮政编码:
510970
承包人:
广州市汇鹏建设有限公司
从化街口街中田南路三巷3栋104号收件人:
张家健邮政编码:
510900
监理单位:
广州市国峻工程监理有限公司
广州市从化街口街下围西路26号收件人:
欧阳艳梅邮政编码:
造价咨询单位:
收件人:
邮政编码:
(2)视为送达的其他方式:
7.工程分包
7.5
(1)指定分包工程:
(2)分包工程价款的支付方式:
13.交通运输
13.1道路通行权和场外设施的约定:
13.2场外施工道路的约定:
13.4超大件和超重件运输的约定:
14.专项批准事件的签认
14.2
(1)专项批准事件的监理工程师:
具体人选:
印章样式:
签字样式:
授权范围:
(2)专项批准事件的造价工程师
授权范围:
(3)专项批准事件的建造师的:
19.发包人
19.2发包人完成下列工作的约定
(1)办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作,使施工场地具备施工条件的时间:
开工前完成“三通一平”。
(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:
施工单位自行解决施工用水、用电的接驳,所发生的费用由施工单位负责。
(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定:
由发包人协助解决施工走廊
(4)提供有关资料的时间:
(5)办理有关所需证件的约定:
发包人于开工前10天应将施工报建资料备齐给承包方。
(6)现场交验的时间:
开工前,由发包人,承包人和监理工程师进行现场交验,并签署移交记录。
(7)提供施工设计图纸、设计文件的时间:
开工前3天
(8)组织图纸会审和设计交底的约定:
开工前2天内完成承、发包方和设计方、监理参加的图纸会审。
(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物(包括文物
保护建筑)、古树名木等的保护工作的约定:
(10)接收已完工程支付工程相关价款的约定:
委托给承包人负责的部分工作有:
1.如需办理施工报建手续时,承包人代发包人办理施工报建手续,发包人负责按有关规定应承担的费用;
承包人必须在工程中标通知书发出三十天内办理施工报建手续。
2.如需办理安全文明措施费如需托管时,承包人先垫付安全措施费(工程中标价的4%)给从化市建筑协会托管,并签定托管协议。
安全措施费用、使用预拌砂浆和现场文明施工执行从建市政字[2012]59号文。
续(以领取了施工许可证为准),如不能按时完成的,则没收履约保证金。
19.3提供施工场地的时间:
19.4发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定
(1)提供的时间:
开工前
(2)提供的份数:
1套
19.5支付期及支付方式的约定
(1)工程价款支付期限
√□按合同通用条款规定期限支付。
(2)工程价款支付方式
√□按协议书所注明的银行帐号转帐。
□支票支付。
□其他方式:
20.承包人
20.2承包人完成下列工作的约定
(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求:
20.4承包人完成设计的约定
(1)承包人负责的设计有:
(2)承包人提交设计图纸的时间:
22.发包人代表
22.1发包人代表及其权力的限制
(1)发包人任命为发包人代表,其联络通讯地址如下:
邮政编码:
联系电话:
传真号码:
(2)发包人对发包人代表权力做如下限制:
23.监理工程师
23.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师
(1)监理单位:
法定代表人:
(2)任命为监理工程师,其联络通讯地址如下:
邮政编码:
传真号码:
23.3(11)需要发包人批准的其他事项:
24.造价工程师
24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
(1)造价咨询单位:
法定代表人:
(2)任命为造价工程师,其联络通讯地址如下:
邮政编码:
传真号码:
24.3(4)需要发包人批准的其他事项:
25.承包人代表
25.1承包人任命为承包人代表,其联络通讯地址如下:
26.指定分包人
26.1依法指定的分包人及其有关规定:
(1)实施、完成任何永久工程的分包人:
(2)提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人:
28.工程担保
28.1承包人提供履约担保的约定:
(1)履约担保的金额:
(大写)(小写)
(2)提供履约担保的时间:
□签订本合同时。
□其他时间:
(3)出具履约担保的银行:
28.2履约担保退还时间的约定:
28.4发包人提供支付担保的约定
(1)支付担保的金额:
(2)提供支付担保的时间
□签订本合同时。
(3)出具支付担保的银行:
28.5履约担保退还时间的约定:
28.8担保内容、方式和责任等事项的约定:
31.不可抗力
31.1(4)不可抗力的其他情形:
32.保险
32.1发包人委托承包人办理保险事项有:
□合同通用条款第31.1款的第
(1)项;
□合同通用条款第31.1款的第
(2)项;
□合同通用条款第31.1款的第(3)项;
□合同通用条款第31.1款的第(4)项。
32.8担保内容和责任等事项的约定:
33.进度计划和报告
33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求:
34.开工
34.2监理工程师在本合同签订后的()内签发开工令。
□按合同通用条款规定的42天。
□√其他时间:
本合同签订后的3天
35.暂停施工和复工
35.4发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形:
36.工期及工期延误
36.1合同工程的工期约定为(60)天。
(1)(工程名称)单项(位)工程的工期约定为天。
(2)(工程名称)单项(位)工程的工期约定为天。
38.提前竣工
38.1计划竣工日期:
年月日
42.质量目标
42.1工程质量标准:
合格
45.安全文明施工与环境保护
45.1安全文明施工的内容:
45.5治安管理的约定:
46.测量放线
46.1施工控制网资料提交的时间:
开工前2天
46.4测量放线误差的约定:
48.发包人供应材料和工程设备
48.1发包人是否供应材料设备
□√发包人不供应材料和工程设备,本条不适用。
□发包人供应材料和工程设备的,约定“发包人供应材料设备一览表”,作为本合同的附件。
48.8发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式:
49.承包人采购材料和工程设备
49.1承包人采购的材料和工程设备:
49.2承包人供货与清点要求:
49.8发包人指定的生产厂家或供应商:
50.材料和工程设备的检验试验
50.2材料和工程设备的检验试验时间和地点:
51.施工设备和临时设施
51.2发包人提供的施工设备和临时设施:
53.隐蔽工程和中间验收
53.1中间验收部位有:
55.工程试车
55.1是否需要试车
□√不需要试车的,本条不适用。
□需要试车的,试车的内容和要求:
56.工程变更
56.4承包人提出合理建议应得的奖励:
58.竣工验收
58.10单位工程和工程部位的验收
□合同工程无单位工程和工程部位的,本款不适用。
□合同工程有单位工程和工程部位的,各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下:
(1)(工程名称)工程,计划竣工时间为,
其范围包括:
(2)(工程名称)工程,计划竣工时间为,
58.11合同工程需在施工期运行的约定:
59.缺陷责任与质量保修
59.6缺陷责任期的约定:
59.8工程质量保修的约定:
63.暂列金额
63.1合同工程的暂列金额为元。
65.暂估价
65.3非招标专业工程的暂估价金额为元。
66.提前竣工奖与误期赔偿费
66.1提前竣工奖的约定:
□√没约定提前竣工奖的,本款不适用。
□约定提前竣工奖的,每日历天应奖额度为元,提前竣工奖的最高限额是
元。
66.2误期赔偿费的约定:
(1)每日历天应赔付额度为元。
(2)误期赔偿费最高限额是元。
67.优质优价奖
67.1优质优价奖的约定:
□√没约定优质优价奖的,本款不适用;
□约定优质优价奖的等级:
67.2优质优价奖的计提与支付:
□国家级质量奖,合同价款的3%,即_________________元;
□省级质量奖,合同价款的2%;
即_________________元;
□市级质量奖,合同价款的1%;
即_________________元。
68.合同价款的约定与调整
68.2合同价款的调整因素包括:
□工程量的偏差;
□√工程变更;
□物价及后继法律法规的变化;
□√费用索赔事件或发包人负责的其他情况;
□工程造价管理机构发布的造价调整;
□其他调整因素:
72.工程变更事件
72.4工程变更,导致综合单价调整的方法:
□按合同通用条款的规定调整。
□按以下方法调整
73.工程量的偏差事件
73.2工程量的偏差,导致分部分项工程费结算价调整的方法:
□√按以下方法调整:
总价承包,不作调整。
73.3工程量的偏差,导致措施项目费调整的方法:
75.现场签证事件
75.3现场签证报告确认约定的时间:
76.物价涨落事件
76.1调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法
□√合同价款不因物价涨落而调整的,本款不适用。
□物价涨落超过合同通用条款规定的幅度,应调整合同价款,调整数据约定如下:
(1)固定系数a为;
(2)人工权重系数b为;
(3)机械台班权重系数c为;
(4)钢筋权重系数d为;
(5)其他资源的权重系数:
76.2调整合同价款日期
□招标工程的递交投标文件截止日期:
□非招标工程的合同订立时间:
78.支付事项
78.2计算利息的利率
□按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
□其他为。
79.预付款
79.1预付款的约定
□√没约定预付款的,本款不适用。
□约定预付款的,预付款的金额及支付方式执行。
79.2预付款支付申请的约定:
(1)
(2)
79.4预付款抵扣方式
□预付款按照期中应支付工程款的%扣回,直到扣完为止。
预付款在支付第一次进度款时起分二次等额扣回。
80.安全文明施工费
80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定
(1)安全文明施工的内容和范围
□√按合同通用条款的规定,以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
□合同双方的其他要求:
(2)安全文明施工费的总金额为元。
80.2安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式
□按合同通用条款的规定。
81.进度款
81.1支付期间
□以月为单位。
□以季度为单位。
□√以形象进度为准,具体为:
1、施工单位进场开工并完成总工程量50%时支付合同价的40%;
完成总工程量90%时支付至合同价的80%;
工程竣工验收合格支付至合同价的95%;
余款5%作质量保证金。
2、本工程扣留工程结算价的5%作为质量保证金,保修期(1年)满后28天内无息退回。
□本期间应支付或扣留(扣回)的其他款项:
1、本工程扣留工程结算价的5%作为质量保证金,保修期满后28天内无息退回。
2、发包人负责向资金支付单位递交资金申请表,资金支付单位为从化市财政局,由于资金不到位等原因,由资金支付单位负责解释。
81.2期中付款的最低限额为元。
82.竣工结算与结算款
82.1结算的程序和时限:
□√按合同通用条款的规定办理。
增、减工程的结算执行《广东省市政工程综合定额(2010)》,计价程序执行穗建造价[2010]31号,机械、材料及人工价差执行《关于二○一三年第一季度建设工程造价结算及有关问题的通知》(从化市从建市字[2013]27号文),及参考《广州市地区建设工程材料(设备)厂商价格信息》(二○一三年第一季度)的价格信息。
若上述建设工程材料指导价没有的材料单价,凭监理单位及甲方确认的与市场价相符的材料单价计算,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率(下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价),最终以从化市财政投资评审中心审定为准。
□不按合同通用条款的规定,办理结算程序和时限为:
84.质量保证金
84.2质量保证金的金额及扣留
(1)质量保证金的金额
□√按合同通用条款的规定,即按合同价款的5%。
(2)质量保证金的扣留
□按合同通用条款的规定,从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留,扣留的比例为3%。
84.3质量保证金的返还时间:
在保修期满后28日内结算清楚,余额无息退还给中标单位。
85.最终清算付款
85.1最终结清申请报告
提交份数:
提交期限:
86.合同争议
86.4争议调解或认定机构
□不按合同通用条款的规定,合同双方认可为:
(3)
86.6双方同意选择下列一种方式解决争议:
□向(仲裁机构)申请仲裁。
□√向有管辖权的人民法院提起诉讼。
91.保密要求
91.1提供保密信息的期限:
94.合同份数
94.1提供合同文本
□按合同通用条款的规定,由发包人提供。
□不按合同通用条款的规定,提供方式为:
94.2合同正本的份数2份,其中发包人1份,承包人1份,副本的份数4份,其中发包人2份,承包人2份。
附件1
工程质量保修书
(全称)从化市温泉镇人民政府
承包人:
(全称)广州市汇鹏建设有限公司
为保证温泉镇石海工业区消防改造工程(工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《市政工程质量保修办法》,经协商一致,签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1质量保修范围
质量保修范围包括内容以双方约定的项目。
具体质量保修范围,合同双方当事人约定如下:
1.1按协议书第二条规定的承包范围内全部工程内容。
2质量保修期
2.1质量保修期从工程
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 温泉 施工 合同