给排水合同--Word文档下载推荐.doc
- 文档编号:5215674
- 上传时间:2023-05-04
- 格式:DOC
- 页数:5
- 大小:93.50KB
给排水合同--Word文档下载推荐.doc
《给排水合同--Word文档下载推荐.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《给排水合同--Word文档下载推荐.doc(5页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
2、工程地点:
3、
工程期限:
天
4.1、工程施工工期:
自甲方通知进场施工开始计算工期,总工期
天。
每拖延一天,乙方需支付甲方每日
元违约金。
4.2、在施工过程中,如遇下列情况则顺延工期,具体顺延期限通过双方及时协商,并以书面形式确定:
4.2.1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
4.2.2因甲方提出的工程变更以至延长工期者;
4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。
5.工程承包方式:
本工程采用施工总承包,并采用固定总价包干,包工包料。
6.工程价款:
人民币(大写)。
二、甲乙方工作:
1、甲方工作。
1.1施工场地具备开工条件;
1.2外部施工环境协调,内部工程质量、安全、进度管理;
2、乙方工作。
2.1厂区管网(污水处理、厂区消防、配电、给水)
2.1工程成品保护、施工场地周围建筑物、地下管线保护;
2.2保证施工场地整洁,遵守建设工程安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,如发生安全事故,其一切责任及费用,包括事故处理费用,均由乙方自负;
2.3
服从甲方项目部和现场监理工程师的监督、管理,及时提供进场材料设备出厂证明、合格证、说明书和质保书等并按要求及时进行材料、设备等的报验。
2.4施工材料见附页
三、工程结算及付款方式:
1、付款方式
1.1、根据施工图,实行总价包干,单价不调整,施工时工程量有变动的,按规定调整。
1.2、进场施工付合同造价50%
1、3、工程完成
100
%,付合同造价的
30
%,;
1.4、工程竣工验收合格再付至合同造价的
15
%;
1.5、质保期结束后付合同造价的5
四、工程技术要求
1、给水排水、室外化粪池施(见工艺流程)、厂区消防、污水处理、配电按国家技术要求施工(厂区消防必须经消防验收合格)。
五、工程质量及验收标准:
1、乙方应有关规范施工,并确保验收;
2、乙方应确保所提供的材料满足图纸和投标书中材料清单中注明的规格、品牌、产地要求的合格品;
3、乙方施工期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服从管理等情况的,甲方有权要求
乙方停工整改、缓发工程进度款,情节严重的甲方有权勒令乙方无条件退场,并承担由此造成一切损失。
六、工程保修:
1、保修内容:
所施工的全部内容;
2、保修期:
土建工程保修一年;
水电设备保修一年。
3、保修责任:
在保修期间发生由于乙方施工质量或绿化苗木出现的问题由乙方负责维修并赔偿造成的损失,如使用不合格材料,乙方承担造成所有经济损失。
七、违约责任:
1、乙方未按清单所示的产品名称、型号、规格、品牌、产地等提供,私自变更的,甲方有权拒收设备并要求乙方偿付货款总值
50%的违约金。
2、乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的,甲方有权要求乙方偿付工程款总值50%的违约金,并承担由此造成的相关损失,乙方偿付了违约金后和损失费后,不免除其他其继续按甲方要求完成工程的义务。
3、如乙方施工拖延导致甲方交房延期的,由此造成的延期交房损失由乙方予以赔偿。
八、合同份数及有效期限:
1、合同一式二份,甲乙双方各执一份;
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
九、附则:
1、如有特别情况或未尽事宜,双方根据实际情况拟定附则条款,作为本合同之附件。
2、本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,解决不成交由甲方所在地判决。
3、其他未尽事宜双方可另行商定。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
地址:
地址:
法人代表(签字盖章):
电话:
电话:
建设给水、排水工程用材料
工程名称
施工单位
分项工程
材料型号及规格
品牌
单位
数量
单价
金额
备注
室内给水
给水管道
消火栓系统
防腐、绝热
室内排水
排水管道
室外给水
管道
消防
室外排水
室外供热
采暖设备
化粪池施工技术
交底内容:
一、施工工艺流程
见下图:
测量放线
基坑开挖、清理基坑
地基检测
垫层、基础
钢筋工程
模板工程
混凝土工程
养护
拆除模板
降水、支护
否
施工准备
地基处理
合格
拌合站混凝土
制作混凝土试件
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 排水 合同