专业工程管理与实务机电工程二建模考试题班第5讲作业卷.docx
- 文档编号:18294238
- 上传时间:2023-08-15
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:40.13KB
专业工程管理与实务机电工程二建模考试题班第5讲作业卷.docx
《专业工程管理与实务机电工程二建模考试题班第5讲作业卷.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《专业工程管理与实务机电工程二建模考试题班第5讲作业卷.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
专业工程管理与实务机电工程二建模考试题班第5讲作业卷
一、简答题:
1、背景资料:
某电力建设公司将一电厂循环流化床锅炉安装工程进行邀请招标。
某机电安装公司依据电力建设公司工
程项目招标文件给定的工程量清单内容,以及采用综合单价法计算的要求,综合施工方案和企业定额等编制了投标报价文件•该公司以低价中标,与电力建设公司签订了固定总价合同。
机电安装公司虽然对工业锅炉安装比较熟悉,但对电厂循环流化锅炉安装工程缺少经验,对施工图分析不够,材料费估算有遗漏,二次搬运费和不可预见费估计偏低。
加之在施工期间材料上涨,人工费提高;
锅炉烟气采用电除尘和干式除尘系统与其它连接系统界定不明;电力建设公司提供的工程量有误。
为此,
机电安装公司向电力建设公司提岀费用调整和索赔。
问题:
1•分析机电安装公司提岀索赔的合理性。
2•机电安装公司可否提岀费用调整,简述理由。
3•基于该工程状况,指出固定总价签约合同可能存在的风险。
4•机电安装公司编制投标报价还应考虑哪些因素?
你的答案:
标准答案:
1•分析机电安装公司提岀索赔的合理性。
(1)机电安装公司提岀的索赔不合理。
(2)理由:
是机电安装公司以固定总价合同签约
2•机电安装公司可否提岀费用调整,简述理由。
(1)工程量有误、工程范围不明确,可进行费用调整。
而材料费估算有遗漏、二次搬运费和不可预见费估计不足,不予费用调整
3•基于该工程状况,指出固定总价签约合同可能存在的风险。
可能的风险有:
(1)物价上涨、人工费上涨。
(2)工程量计算错误、工程范围不明确。
4•机电安装公司编制投标报价还应考虑哪些因素?
还可以考虑因素有:
施工现场实际情况,建设行政管理部门发布的现行消费量定额,工程造价管理机构发布的市场价格信息。
解析:
本题分数:
9.38本题得分:
2、背景资料:
某施工单位承包一套燃油加热炉安装的单位工程,包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管线、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等分部工程。
项目部主管工程师编写了加热炉燃油泵等动力设备的单机试运方案,并按规定进行了审批。
燃油泵的进口管道焊缝要求100%射线检测,因法兰未到货,迟迟未能施焊。
为不影响单机试运的进度要求,法兰到货并经现场验收后,项目部马上安排电焊工王某进行该管段施焊。
当王某正在配电盘上连接电焊机电源导线时,监理工程师认为王某违犯特种作业的规定而给予制止。
随后监理工程师检查项目部特种作业人员配备情况,发现不足,要求改正。
该管段施焊后质检人员进行了焊缝的外观质量检查,认为符合要求,项目部立即组织相关作业人员将其安装就位,并按照试运行方案进行燃油泵的单机试运行。
该工程在分项、分部工程质量验收评定合格后,由建设单位组织进行单位工程质量验收评定和竣工验收施工单位提交的工艺管道竣工资料中有竣工图、图纸会审记录、设计变更单、分项和分部工程的质量验收记录和焊缝的无损检测记录。
建设单位认为该部分资料不全,要求施工单位整改。
施工单位全部整改后,通过了该工程的竣工验收。
问题:
1•该项目部应配备哪些特种作业人员?
2•燃油泵的试运行有何不妥之处。
3•简述该单位工程的质量验收评定程序
4.施工单位应补充哪些工艺管道竣工资料?
你的答案:
标准答案:
1•该项目部应配备哪些特种作业人员?
电工,电焊工,起重工,厂内机动车辆驾驶工(厂内运输工),登高架设工(架子工)。
2•燃油泵的试运行有何不妥之处。
燃油泵在试运前,未对与其相连的进口管线进行射线探伤,管线吹扫(或清洗)和试压。
3•简述该单位工程的质量验收评定程序
施工单位组织自检评定,提交工程验收报告,由建设单位组织施工、设计、监理等单位进行单位工程验
收。
4.施工单位应补充哪些工艺管道竣工资料?
管件、管材的产品合格证书
阀门试验合格记录
管线吹扫、清洗合格记录
管线系统耐压试验合格记录
解析:
本题分数:
9.38本题得分:
3、背景资料:
某东北管道加压泵站扩建,新增两台离心式增压泵。
两台增压泵安装属该扩建工程的机械设备安装分部
工程。
泵安装前,班组领取了安装垫铁,未检查仔细,将其用于泵的安装。
隐蔽前专检人员发现,有三
组垫铁的规格和精度不符合要求,责成施工组将此三组垫铁换为合格垫铁。
在设备配管过程中,项目经
理安排了4名持有压力管道手工电弧焊合格证的焊工(已中断焊接工作165天)充实到配管作业中,加快了管线配管进度。
经过80天的努力,机组于12月中旬顺利完成单机试运行。
单机试运行结束后,项目经理安排人员完成了卸压、卸荷、管线复位、润滑油清洁度检查、更换了润滑油过滤器滤芯、整理试运行记录。
随后项目经理安排相关人员进行竣工资料整理。
整理完的施工记录资料有:
设计变更单、定位放线记录、工程分项使用功能检测记录。
项目部对竣工资料进行了初审,认为资料需补充完善。
问题:
1、垫铁错用的问题岀在工序检验的哪些环节?
该分部工程是否可以参加优良工程评定?
说明理由
2、说明项目经理安排4名焊工上岗符合规定的理由?
3、背景资料中,单机试运行结束后,还应及时完成哪些工作?
4、指岀施工记录资料中的不完善部分?
你的答案:
标准答案:
1.垫铁错用的问题岀在工序检验的哪些环节?
该分部工程是否可以参加优良工程评定?
说明理由。
本案例垫铁错用的问题在于工序的材料检验环节(自检、互检环节)。
此分部工程可以参加优良工程评定,因为按工业安装工程施工质量评定的规定,返工达到质量要求的分部工程可以参加优良工程评定。
2.说明项目经理安排4名焊工上岗符合规定的理由?
该4名焊工属持证上岗,证书在有效期内(中断焊接作业时间不超过6个月,不需要重新考试,安
排上岗符合规定)。
3.背景资料中,单机试运行结束后,还应及时完成哪些工作?
切断动力源(电源),排气、排水、排污,复查同轴度(复查安装精度),复紧紧固件,特另U要注意设备本体的防冻。
4.指岀施工记录资料中的不完善部分?
施工记录资料还应包含:
图纸会审记录,隐蔽工程验收记录,安装检验验收报告。
解析:
本题分数:
9.38本题得分:
4、背景资料:
某机电设备安装公司承包了一台带换热段的分离塔和附属容器、工艺管道的安装过程。
合同约定,分离塔由安装公司制造或订货,建设单位提供制造图纸。
由于该塔属压力容器,安装公司不具备压力容器制造和现场组焊资格,故向某具备资格的容器制造厂订货。
安装公司为了抢工期,未办理任何手续,在分离塔运抵现场卸车后,直接就吊装就位,并进行后续的配管工程。
在工程实施过程中,岀现了以下事件:
一、管道系统压力试验中,塔进、岀口管道上的多个阀门发生泄漏。
检查施工记录,该批由建设单位供
6天。
货的阀门在安装前未进行试验。
安装公司拆卸阀门并处理完后重新试压合格,工期比原计划延误了
安装单位就工期延误造成的损失向建设单位索赔,遭到建设单位拒绝。
二、在联动试运行中,分离塔换热段管板与接管连接的多处焊缝泄漏,试运行终止。
安装单位对塔泄漏
处进行了补焊处理后,再次启动试运行,而塔的原漏点泄漏更加严重,不得不再次停止试运行。
分析事故原因,确定是由分离塔质量问题引起,但未查到分离塔的岀厂质量证明文件和现场交接记录。
由于分离塔待修停工,使该项目推迟竣工投产2个月。
为此,建设单位要求安装单位承担质量责任并赔偿全部
经济损失。
问题:
1、阀门安装前应由哪个单位进行何种试验?
该管道使用的阀门试验的比例是多少?
2、说明建设单位拒绝安装单位对事件一提岀索赔的理由。
3、安装单位在分离塔安装前应根据什么规定、申办何种手续?
安装单位对分离塔进行补焊作业有什么不妥?
4、事件二中,安装单位和容器制造厂的质量职责是什么?
对事故各自应负什么质量和经济责任?
说明理由。
你的答案:
标准答案:
1.阀门安装前应由哪个单位进行何种试验?
该管道使用的阀门试验的比例是多少?
应由安装单位进行阀门强度和严密性试验(或称阀门试压)。
该管道属压力管道,使用的阀门应逐个(或100%进行试压。
2.说明建设单位拒绝安装单位对事件一提岀索赔的理由。
事件一的工期延误是由阀门泄漏造成,泄漏的原因是阀门未试压,是安装单位的责任,(或不是建设单位的责任)。
3.安装单位在分离塔安装前应根据什么规定、申办何种手续?
安装单位对分离塔进行补焊作业有什么不妥?
按照《特种设备安全检查条例》规定,应向直辖市或社区的市的特种设备安全监督管理部门申报开工许可。
安装单位不具备压力容器制造的现场组焊资格,不允许对分离塔补焊返修。
4.事件二中,安装单位和容器制造厂的质量职责是什么?
对事故各自应负什么质量和经济责任?
说明理由。
安装单位应对工程质量全面负责。
由于未对分离塔进行现场交接验收检查在质量管理上存在过错,应承担部分返工费用和经济赔偿。
容器制造厂应对分离塔的制造质量负责。
应承担设备质量缺陷的返修责任,赔偿由此造成的经济损失。
解析:
本题分数:
9.38本题得分:
5、
某机械厂项目经招投标后,业主与具有总承包资质的A公司签订了土建、安装工程总承包合同。
经业主
同意,A公司将锅炉房安装分包个具有资质的B安装公司,双方签订了分包合同,合同工期为6个月
合同规定:
工程设备由业主提供;主材工程量较大,由B公司采购;工程进度款按月进度支付。
由于锅
炉设备推迟一个月到现场,B公司未能按合同规定时间开工,因此向业主提岀索赔,但业主拒绝。
工程开工二个月后,B公司按合同规定未收到进度款,向A公司提出合同变更。
问题:
1、B公司根据分包合同应组织编制何种施工进度计划?
计划实施过程还应制定哪些阶段性计划?
2、B公司在该项目成本中,重点应控制什么?
简述如何控制?
3、B公司向业主提出索赔是否合理?
为什么?
4、B公司向A公司提出合同变更对不对?
为什么?
你的答案:
标准答案:
1.B公司根据分包合同应组织编制何种施工进度计划?
计划实施过程还应制定哪些阶段性计划?
本小题4分
应编制单位工程(或锅炉房安装)施工进度计划(2分)。
制定的阶段性计划有季、月、旬施工进度计划(2分)(答对一项得1分,满分2分)。
2.B公司在该项目成本中,重点应控制什么?
简述如何控制?
本小题8分
重点应控制材料成本(2分)。
材料成本的控制主要是:
(1)加强材料采购成本的管理(或从量差和价差两个方面控制)(3分);
(2)加强材料消耗的管理(或从限额发料和现场消耗两方面控制)(3分)。
(如未判断,但后面是围绕材料采购和消耗来叙述分析视为判断正确,给满分)
3.B公司向业主提岀索赔是否合理?
为什么?
本小题4分
不合理(2分)。
理由:
B公司与业主无合同关系(或B公司向A公司提出索赔)(2分)。
4.B公司向A公司提出合同变更对不对?
为什么?
本小题4分
不对(2分)。
理由:
因为工程进度款的支付不属于合同变更的内容(或B公司应向A公司提出索赔)(2分)解析:
本题分数:
9.38本题得分:
6、某公司承建一机械厂加工车间机电安装工程,内容有:
工艺设备、管道(其中油管道为中压管道)、电
气、桥式起重机和储油罐等安装。
在施工过程中,甲方现场代表进行检查时,发现一名焊工资格有效期已过。
储油罐灌水试验检查合格,放水时发生灌顶抽瘪、罐壁局部变形,形成质量事故。
经查:
(1)作业指
导书中只明确需要进行灌水试验;
(2)班长指派一名民工去放水。
问题:
1、按《特种设备安全监察条例》规定,该工程哪些安装项目需在施工前办理告知手续?
向谁办理?
2、工程施工过程中,项目部应做哪些内部协调工作?
3、质量预控方案一般包括哪些内容?
4、施工过程中所发生的事件:
(1)在油管道施工时,焊工资格有效期已过,在质量管理上应采取什么整改措施?
(2)请分析发生质量事故在管理上的原因?
你的答案:
标准答案:
1.按《特种设备安全监察条例》规定,该工程哪些安装项目需在施工前办理告知手续?
向
谁办理?
本小题5分
(1)该工程施工前,应办理管道(1分)、油罐(1分)和桥式起重机(1分)的安装告知手续。
(2)应书面告知直辖市或者设区的市(1分)的特种设备安全监督管理部门(1分)
2.工程施工过程中,项目部应做哪些内部协调工作?
本小题3分
项目部组织内部协调有:
施工进度计划、生产资源、工程质量、安全生产的协调(答对一项得1分,满
分3分)。
3.质量预控方案一般包括哪些内容?
本小题3分
质量预控方案一般包括:
工序名称(1分)、可能岀现的质量问题(1分)、提岀质量预控措施(1分)。
4.施工过程中所发生的事件:
(1)在油管道施工时,焊工资格有效期已过,在质量管理上应采取什么整改措施?
(2)请分析发生质量事故在管理上的原因?
本小题9分
(1)整改措施有:
立即停止该民焊工继续施焊(2分);对其施焊点检验(1分);该焊工取得资格证
后方可重新施焊(或另派持证合格焊工施焊)(2分)。
(2)发生质量事故的管理原因:
没有切实控制工序活动的施工方法(或作业指导书不完善)(2分);
没有切实控制工序活动的操作者。
(或民工上岗前未经培训,而班长未对民工交代正确操作步骤)(2
分)。
解析:
本题分数:
9.38本题得分:
某安装工程项目经理部,在施工现场用脚手钢管搭设高位操作台,在直立状态下由A厂房搬至B厂房,
途径房间道路时,碰触路侧施工用架空电线,由于电线下垂度比使用验收时大许多,且绝缘已破损,导
致搬运作业人员多人触电受伤,平台倾翻,造成安全事故。
事故现场被保护。
在事故调查取证过程中,
业主要求将横躺在道路中的操作台移至路侧,以便汽车通行,施工员满足了业主要求
问题:
1、经查,项目部对搭设的高位操作台的使用未作岀任何书面规定,项目经理在这起事故中是否有责任?
为什么?
2、经查,施工员在操作台移位前未做作业环境调查,就下达移位任务,施工员在这起事故中应负什么责任?
施工员应怎样避免事故的发生?
3、这起事故表明,现场的施工用电线路在管理上存在什么主要缺陷?
怎样整改?
4、施工员满足业主要求移动操作台的做法对不对?
为什么?
你的答案:
标准答案:
1.经查,项目部对搭设的高位操作台的使用未作岀任何书面规定,项目经理在这起事故中
是否有责任?
为什么?
本小题5分
项目经理有责任(2分)。
理由:
项目经理有责任建全安全操作规程(2分),应对高位操作台的搭制使用做岀书面规定(1分)
2.经查,施工员在操作台移位前未做作业环境调查,就下达移位任务,施工员在这起事故中应负什么责任?
施工员应怎样避免事故的发生?
本小题5分
施工员违章指挥应负直接领导责任(2分)。
施工员应在作业前对作业环境进行调查(1分),并对作业人员进行安全技术交底(2分)。
3.这起事故表明,现场的施工用电线路在管理上存在什么主要缺陷?
怎样整改?
本小题5分
主要缺陷是对施工用电线路管理不严(1分),缺少正常的维护检修(1分)。
主要的整改措施是:
有持证的维修电工(1分)进行检查维修(或更换)(1分),项目部和公司按制
度规定进行定期检查(1分)。
4.施工员满足业主要求移动操作台的做法对不对?
为什么?
本小题5分
施工员的做法不对(2分)。
理由是:
被保护的事故现场只有在调查取证完毕,才能解除保护(3分)。
解析:
本题分数:
9.38本题得分:
&某变电工程,业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同,施工前,施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划,并获得批准,实施的进度计划如图所示。
0102030405060708090110120(夭)
在施工中发生了以下事件:
1、由业主采购的GIS开关设备提前进场,施工单位参加开箱清点,并增加保管费6000元;
2、在工作B安装过程中,施工单位因人员与安装设备调配问题,使工作B延长了5天,发生费用2万元;
3、在工作G安装中,由于业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配,施工单位为调整内外线路,使工作G延误10天,发生费用4万元;
4、在对工作I完成后的验收检验时,发现设备接线位置有误,经检查,是由于电气接线图中接线位置
标注错误所致,施工单位进行返工,使工作I延误10天,发生费用3万元。
以上事件发生后,施工单位及时向业主提岀了索赔。
问题:
1、该安装调试计划工期为多少?
那些工作为关键工作?
2、如何处理上述各项事件的索赔要求?
3、施工单位能获得多少工期和费用补偿?
4、若施工单位与业主在索赔问题上未取得一致,产生合同争议,可以通过什么方式处理和解决?
你的答案:
标准答案:
1•该安装调试计划工期为多少?
那些工作为关键工作?
本小题6分
安装调试计划工期为120天(2分);
关键工作为工作B、E、GI(4分)(每项1分,有错项不得分)。
2.如何处理上述各项事件的索赔要求?
本小题8分索赔要求的处理是:
对于事件1:
因业主将设备提前进场,所以增加的保管费用由业主承担,补偿费6000元;(2分)
对于事件2:
施工单位因人员与安装设备调整问题造成的费用增加和工期延长,属于施工单位的责任,不予赔偿;(2分)
对于事件3:
业主提供的配电柜内部接线与母线不匹配属于业主责任,造成的工期延长和费用增加应予补偿,补偿额4万元;补偿工期10天(2分)
注:
若回答业主应予补偿,但未写明补偿额和时间,不扣分;若只回答给予费用补偿或给予工期补偿只得1分
对于事件4:
因电气接线图中标注错误,属于业主责任,费用和工期应予以补偿,补偿额3万元;补偿
工期10天。
(2分)
注:
若回答业主应予补偿,但未写明补偿额和时间,不扣分;若只回答给予费用补偿或给予工期补偿只得1分
3.施工单位能获得多少工期和费用补偿?
本小题2分
施工单位可获得的费用补偿为0.6万元+4万元+3万元=7.6万元。
(1分)
工期补偿为10天+10天=20天。
(1分)
4.若施工单位与业主在索赔问题上未取得一致,产生合同争议,可以通过什么方式处理和解决?
本小题4分
解决方式为:
请第三方调解;(2分)按合同约定的仲裁条款申请仲裁;(1分)
向有管辖权的法官诉讼(1分)
解析:
本题分数:
9.38本题得分:
幸福,不能用手去捉摸,只能用心去琢磨,只能静静去体味。
细细地品味了,你就享受到了它温馨的暖,或浓或淡的甜!
幸福,其实很简单。
幸福就是和爱人一起漫步,幸福就是吃到妈妈的拿手饭菜,幸福就是孩子在你的脚跟前转悠,幸福就是你能帮父母洗衣洗碗。
幸福,其实很简单。
拥有一份称心的工作,就是一种幸福;拥有一个温馨的家,就是一种幸福;拥有一位知心的朋友,就是一种幸福;拥有一份好的心态,就是一种幸福;拥有一个相濡以沫的爱人,那更是一种幸福。
幸福就是如此的平平凡凡,幸福就是这样的简简单单。
幸福,其实就是自己心灵的感觉,沉淀在自己的心底,看不见摸不着,没有那么直观,可那种体验与享受却很真实、很直接。
或许你没有丰富的物质,或许你不能掌控自己的名利,但只要你拥有一份良好的心情,幸福就会围着你转。
幸福,其实很简单。
幸福就是口渴时的那杯水,幸福就是饥饿时的那顿饭,幸福就是劳累时的歇歇脚,幸福就是闲暇时的那茶盏,幸福就是困倦时的那场眠,幸福就是相爱的人彼此的牵挂,幸福就是离别的人默默的思念!
幸福,其实很简单。
幸福就是平静的呼吸,仔细的聆听,忘情的观看;幸福就是有人爱,有事做,有所期待,有人给温暖;幸福就是不迷茫,不慌乱,生而无悔,活而无憾。
幸福,其实就在路上,走一步,有一步的风景;进一步,有一步的欣喜;退一步,有一步的心境;停下步,忆往事,感到舒心的甜。
幸福,其实很简单。
当你失落,当你伤心,当你落泪时,有人会走到你身边给你一个拥抱,让你不再心酸,让你顿生温暖。
幸福似一杯香茗,轻饮慢品里,溢出的却是淡淡的清香,沁人心脾,惬意而舒心;幸福似一杯红酒,无论酒的种类是什么,用心细品里,总能品出那缕浓浓的甘醇柔绵;幸福没有明天,幸福也没有昨天,它不怀念过去,也不向往未来,它只在乎眼前。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 专业 工程 管理 实务 机电工程 建模 考试题 作业