监理工程师考试《工程合同管理》真题及答案解析.docx
- 文档编号:18290699
- 上传时间:2023-08-15
- 格式:DOCX
- 页数:24
- 大小:27.50KB
监理工程师考试《工程合同管理》真题及答案解析.docx
《监理工程师考试《工程合同管理》真题及答案解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《监理工程师考试《工程合同管理》真题及答案解析.docx(24页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
监理工程师考试《工程合同管理》真题及答案解析
2021监理工程师考试《工程合同管理》真题及答案解析
1.直接订购方式适用于采购()的设备
A.贵重B.进口
C.交货周期短D.单—来源
【参考答案】D
【解析】直订购方式多适用于零星采购、应急采购,或只能从一家供应厂商获得,或必须由原供货商提供产品或向原供货商补订的采购。
该方式达成交易快,有利于及早交货,但采购来源单一,缺少对价格的比选,适用的条件较为特殊。
2.采用综合评估法进行机电产品采购评标时,投标文件对评价因素的最优响应值是A.独立评价值
B.如权评价值C.综合评价值D.基准评价值
【参考答案】D
【解析】最优的评价因素响应值得最高评价值,该最高评价值称为基准评价值,其余的评价因素响应值将依据其优劣程度获得相应的评价值。
3.根据英国工程施工合同,条件属于ECC核心条款的是()A.履约保证
B.承包商预付款C.区段竣工
D.测试和缺陷
【参考答案】D
【解析】工程施工合同(ECC),核心条款是施工合同的主要共性条款,包括总则;承包商的主要责任;工期;测试和缺陷;付款;补偿事件;所有权;风险和保险;争端和合同终止等9条,构成了施工合同的基本构架,适用于施工承包、设计施工总承包和交钥匙工程承包等不同模式。
4.根据《标准设计招标文件》,除投标人须知前附表另有约定的,投标有效期为()
A.30B.60C.90D.120
【参考答案】C
【解析】投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。
除投标人须知前附表另有规定外,投标有效期为90日。
5.根据《标准施_I招标文件》,投标预备会在投标截止时间()日前召开。
A.5
B.7C.10D.15
【参考答案】D
【解析】考虑到投标预备会后需要将招标文件的澄清、补充和修改书面通知所有潜在投标人,组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日以前进行。
6.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()。
A.特别法人
B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人
【参考答案】B
【解析】依据我国法律规定,作为承包人的勘察单位必须具备法人资格,任何其他组织和个人均不能成为承包人。
建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门门核发的企业法人营业执照,并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。
21版教材76页。
7.《材料合同采购根据文件》合同材料的所有权和风险自()时由卖方转移买方。
A.交付B.核验C.清息D.签约
【参考答案】A
【解析】合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方,合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。
8.保证合同中,债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的,保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。
A.1B.3C.6D.12
【参考答案】C
【解析】当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。
一般保证的保证人未约定保证期间的,保i期间为主债务履行期届满之日起6个月。
9.建设工程招标投标过程中,投标保证金将被没收的情形是()。
A.投标人的投标报价明显低于其实际成本B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求
【参考答案】C
【解析】下列任何情况发生时,投标保证金将被没收∶一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标;二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同,或根据规定封受对错误的修正;三是中标人根据规定未能提履约保证金;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。
10.安装工程一切险通常应以()为保险期限。
A.整个工期
B.设备生产至安装完成期间C.工程全寿命期D.施工安全合同有限期
【参考答案】A
【解析】安装工程一切险的保险期限,通常应以整个工期为保险期限。
一般是从被保险项目被卸至施工地点时起生效到工程预计竣工验收交付使用之日止。
如验收完毕先于保险单列明的终止日,则验收完毕时保险期也终止。
11.根据《标准勘察招标文件》,属于勘察招标文件内容的是()A.勘察机构设置B.勘察工作难点分析C.发包人要求D.勘察工作具体措施
【参考答案】C
【解析】勘察设计招标文件应当包括下列内容∶
(1)招标公告或投标邀请书;
(2)投标人须知;(3)评标办法;(4)合同条款及格式;(5)发包人要求;(6)投标文件格式;
(7)投标人须知前附表规定的其他资料。
12.根据《标准设计招标文件》,工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是()。
A.形式评审、设计方案评审、报价评审B.形式评审、资格评审、响应性评审C.资格评审、响应性评审、设计方案评审D.资格评审、报价评审、设计方案评审
【参考答案】B
【解析】依据国家发展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》,在初步评审阶段,应进行形式评审、资格评审和响应性评审。
13.根据《标准设计招标文件》,工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时,应将()的优先排序。
A.设计方案得分高B.设计资质等级高C.投标报价低D.项目负责人业绩优
【参考答案】C
【解析】应按得分由高到低的顺序推荐中标候选人,或根据招标人授权直接确定中标人。
如综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,以勘察纲要或设计方案得分高的优先;如果勘察纲要或设计方案得分也相等,则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
14.对于技术复杂专业性强的项目,从专家库中随机抽数的评标专家难以保证胜任评标工作的,可有由()直接确定评标专家A.招投标鉴定机构B.上级主管部门C.招标代理机构D.招标人【参考答案】D
【解析】一般项目,可以采取随机抽取的方式,技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目,采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的,可以由招标人直接确定。
15.关于施工投标人资格预审和资格后审的说法,正确的是()
A.资格预审适用于邀请招标方式B.资格后审适用于投标人数量较多的情形C.鼓励同时采用资格预审和资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容一致
【参考答案】D
【解析】资格预审和资格后审不同时使用,二者审查的时间是不同的,审查的内容是一致的。
一般情况下,资格预审比较适合于具有单件性特点,且技术难度较大或投标文件编制费用较高,或潜在投标人数量较多的招标项目,资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目。
通常情况下,资格预审多用于公开招标,资格后审多用于邀请招标。
16.对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目,宜采用的评标方法是()。
A.经评审的最低投标价法B.有限数量评审法C.最低投标价法D.综合评估法
【参考答案】A
【解析】经评审的最低投标价法简称最低评标价法,最低评标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目。
参见教材P54。
17.采用综合评估法评标时,应根据投标人报价和()计算投标报价偏差率。
A.投标限价B.评标基准价C.最低评标价D.投标平均价
【参考答案】B
【解析】投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式∶
偏差率=100%X(投标人报价-评标基准价)/评标基准价
18.工程施工评标中,投标人竞标报价是否低于其成本,应当由()认定。
A.招标人B.评标委员会C.招投标监督机构D.市场监督管理机构
【参考答案】B
【解析】评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其成本的,应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。
投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,应否决其投标。
19.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知,投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指()。
A.设计负责人B.设计专业负责人C.项目经理D.项目技术负责人
【参考答案】A
【解析】设计负责人应当具备工程设计类注册执业资格。
20.为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力,采用合并招标方式采购设备和安装工程时,可按照()来确定招标类型。
A.设备生产周期B.安装工程实施周期C.设备安装条件D.各部分所占费用比例
【参考答案】D
【解析】对于既有设备采购又有安装服务的项目,可以采用设备和安装分开招标,也可以为了避免供货与安装的工作范围和职责划分不清,或为了有利于投标人充分发挥制造和安装的综合实力,采用合并招标。
如果采用合并招标,可以按照各部分所占的费用比例来确定具体招标类型,通常设备占费用比例大的,可按设备招标,安月工程占费用比例大的,则可按安装工程招标。
21.根据《标准材料采购招标文件》,初步评审材料采购投标文件时,属于响应性评审内容的是()A.业绩要求B.联合体协议书C.交货期D.投标人名称
【参考答案】C
【解析】初步评申响应性评审则主要审查投标报价、投标内容、交货期、质量要求、投标有效期、投标保证金、权利义务、投标材料及相关务等是否符合规定。
22.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,对勘察人正式提交的实验报告格式要求是()。
A.加盖试验室公章并由试验负责人签字B.加盖试验室公章并由项目负责人签字C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认D.加盖CMA章井由试验负责人签字确认
【参考答案】D
【解析】试验报告的格式应当符合CMA计量认证体系要求,加盖CMA章并由试验负责人签字确认。
23.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,工程设计应执行的规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时,应以()为准。
A.描述更为严格的内容B.规范标准描述的内容C.发包人要求所描述的内容D.行业惯例遵循的内容
【参考答案】A
【解析】设计要求中∶设计人应按照法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工,作,并应符合发包人要求。
各项规范、标准和】问朋包人要求之间如对同一内容的描述不一致时,应以描述更为严格的内容为准。
24.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,因设计人未能按合同计划提供图纸,导致施工承包人不能按监理人批准的进度计划施工而造成损失的该损失最终应由()承担。
A.发包人B.施工承包人C.设计人D.监理人
【参考答案】C
【解析】设计人未按合同计划完成设计,从而造成工程损失,属于设计人违约,设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包损失等。
25.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,施工合同履约担保期限应自(之日起。
A.招标人发出中标通知书B.发承包双方签订合同C.中标人接到中标通知书D.监理人发出开工通知
【参考答案】A
【解析】除专用合同条款另有约定外,发包人对于设计文件的审查期限,自文件接收之日起不应超过14天。
26.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,设计人更换项目负责人应履行的程序是)。
A.事先征得发包人同意,并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人
B.事先征得发包人同意,并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人
C.事先口头通知发包人,并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料
D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人,
监理人在7天内做出答复
【参考答案】A
【解析】设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意,并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。
27.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,属于发包人义务的是()。
A.组织设计交底B.编制施工环保措施计划C.审批施工组织设计D.组织论证专项施工方案
【参考答案】A
【解析】发包人义务∶1.)提供施工场地2.组织设计交底3.约定开工时间
28.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为()。
A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书
B.监理人核查发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书
C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书
D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书
【参考答案】B
【解析】监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。
经发包人审查同意后,由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。
29.根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款,承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点,并在()后将其移交发包人。
A.工程缺陷责任期届满B.工程竣工C.工程后验收合格D.工程最终结算
【参考答案】B
【解析】承包人在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复,并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
30.业主从国外采购建设工程所需设备时,招标文件中要求报装运港船上交货价的,国外供货方在投标时应报()价。
A.FOBB.CIFC.FCAD.CIP
【参考答案】A
【解析】FOB∶装运港船上交货;CIF∶指定目的港;FCA∶货交承运人指定地点;CIP∶指定目的地。
31.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,因不可抗力导致工期延长,监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由承担。
A.发包人B.承包人
C.发包人和监理人共同D.参与验收的各方共同
【参考答案】A
【解析】不可抗力造成不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。
发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶费用由发包人承担。
32.据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,除专用合同条款另有约定外,发包人对设计文件的审查期限,自设计文件接收之日起不应超过()日。
A.14B.21C.28D.30
【参考答案】A
【解析】发包人接收设计文件之后,可以自行或者组织专家会进行审查,设计人应当给予配合。
审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等;审查的具体范围、明细内容和费用分担,在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外,发包人对于设计文件的审查期限,自文件接收之日起不应超过14天。
33.某工程完成竣工验收后,建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求,则整改该问题所产生的费用应由()承担。
A.发包人B.承包人C.发包人和监理人共同D.参与验收的各方共同
【参考答案】B
【解析】1.承包人违约的情形∶
(1)承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定;
(2)承包人违反禁止转包的合同约定,私自将合同的全部或部分权利转让给其他人,或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人,
(3)承包人违反对设施和材料的管理约定,未经监理人批准,私自将己按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撒离施工场地;
(4)承包人违反合同约定使用了不合格材料或工程设备,工程质量达不到标准要求,又拒绝清除不合格工程;
(5)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误,
(6)由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的;
(7)承包人在缺陷责任期内,未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复,而又拒绝按监理人指示再进行修补;
(8)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同
(9)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
承包人发生除上述
(1)、
(2)以外的其他违约情况时,监理人可向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内纠正。
除合同条款另有约定外,包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。
34.根据《标准设计施工总承包招标文件》,监理人更换总监理工程师时,应提前()天通知承包人。
A.7B.14
网校C.21D.28
【参考答案】B
【解析】发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。
总监理工程师更换时,应提前14天通知承包人。
35.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于变更意向书及变更指示发出主体的说法,正确的是()。
A.可以由发包人发出B.只能由监理人发出C.可以由承包人发出D.只能由发包人发出
【参考答案】B
【解析】与承包人协商后确定的变更∶
(1)监理人首先向承包人发出变更意向书,说明变更的具体内容、完成变更的时间要求等,并附必要的图纸和相关资料。
(2)承包人收到监理人的变更意向书后,如果同意实施变更,则向监理人提出书面变更建议。
(3)监理人审查承包人的建议书。
如果承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案可行并经发包人同意后,监理人发出变更指示。
如果承包人不同意变更,监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变变更意向书。
变更意向书及变更指示发出主体只能由监理人发出。
36.某工程,变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑,合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。
根据《标准施工招标文件》,该变更项目的估价原则为()。
A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价
B.按照成本加利润的原则,由监理人商定或确定
C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价,由
监理人在合理范围内商定或确定D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定
【参考答案】C
【解析】变更的估价原则
(1)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子日,采用该子目的单价计算变更费用;
(2)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人商定或确定变更工作的单价(3)已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人商定或确定变更工作的单价。
【专业科目】∶合同管理
37.根据《标准材料采购招标文件》,全部合同材料质量保证期届满后,买方应在也读时间内向卖方支付合同价格的()结清款。
A.10%B.5%C.3%D.29%【参考答案】B
【解析】全部合同材料质量保证期届满后,买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内,向卖方支付合同价格5%的结清款。
【专业科目】∶合同管理
38.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,工程接收证书颁发后,承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由()承担。
A.发包人B.监理人
C.发包人和承包人共同D.承包人【参考答案】D
【解析】承包人的清场义务
工程接收证书颁发后,承包人应对施工场地进行清理,直至监理人检验合格为止。
(1)施工场地内残留的垃圾已全部清除出场;
(2)临时工程已拆除,场地己按合同要求进行清理、平整或复原;
(3)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料,包括废弃的施工设备和材料,已按计划撤离施工场地;
(4)工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物,已按监理人指示全部清理;
(5)监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
【专业科目】∶合同管理
39.根据《标准设计施工总承包招标文件》,组成合同的文件有∶①发包人要求;②价格清单;③通用合同条款。
仅就上述合同文件而言,正确的优先解释顺序是()。
A.①-②-③B.③-②-①C.③-①-②D.②-③-①【参考答案】C
【解析】在标准总承包合同的通用条款中规定,履行合同过程中,构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括∶
(1)合同协议书;
(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用条款;(5)通用合同条款;(6)发包人要求;(7)承包人建议书;(8)价格清单;
(9)其他合同文件经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。
合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时,如果专用条款没有另行的约定,以上合同文件序号为优先解释的顺序。
【专业科目】∶合同管理
40.根据《标准设计施工总承包招标文件》,承包人文件中最主要的文件是()。
A.设计文件B.施工组织设计C.价格清单D.承包人建议书
【参考答案】A
【解析】承包人文件中最主要的是设计文件,需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。
【专业科目】∶合同管理
41.根据《标准设计施工总承包招标文件》,因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整或解除合同。
A.30B.60C.90D.120【参考答案】C
【解析】因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。
【专业科目】∶合同管理
42.根据《标准设计施工总承包招标文件》,发包人与承包人在履行合同中发生争议,经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的,应在仲裁结束前暂按()执行。
A.争议评审组的评审意见B.发包人的意见C.承包人的意见D.总监理工程师的确定
【参考答案】D
【解析】发包人或承包人不接受评审意见,并要求提交仲裁或提起诉讼的,应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方,并抄送监理人,但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
43.根据《标准设备采购招标文件》,除专用合同条款另有约定外,卖方按合同约定交付全部合同设备后,买方应向卖方支付合同价格的()作为交货款。
A.40%
网交B.50%C.60%D.70%【参考答案】C
【解析】交货款∶卖方按合同约定交付全部合同设备后,买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内,向卖方支付合同价格的60%∶
(1)卖方出具的交货清单正本一份;
(2)买方签署的收货清单正本一份;(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份(4)合同价格100%金额的增值税发票正本一份。
44.根据《标准设备采购招标文件》,对于专用合同条款约定的超大超重设备,卖方应在设备包装箱两侧标注(),以便装卸和搬运。
A.起吊点和平衡点B.平衡点和支点C.支点和重心D.重心和起吊点
【参考答案】D
【解析】对于专用合同条款约定的超大超重件,卖方应在包装箱两侧标注"重心"和"起吊点"以便装卸和搬运。
【专业科目】∶合同管理
45.根据FIDIC《施工合同条件》承包商应从开工之日起,承担工程照管责任,直到()之日止。
A.承包商提交工程竣工验收申请B.业主颁发工程接收证书C.承包商提交工程竣工结算申请D.业主颁发工程缺陷责任
【参考答案】B
【解析】承包商应从开工日期起,承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任,直到颁发工程接收证书之日止,这时工程照管责任应移交给业主。
【专业科目】∶合同管理
46.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》,优先解释顺序仅于合同协议书和合同条件的合同文件是()。
A.投标书B.工程量清单C.业主要求D.设计标准【参考答案】C
【解析】银皮书合同文件的组成及其优先次序是∶
(1)合同协议书;
(2)专用合同条件;(3)通用合同条件;(4)业主
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程合同管理 监理 工程师 考试 工程 合同 管理 答案 解析