二级建造师继续教育培训建筑公共课法规与项目管理.doc
- 文档编号:1613933
- 上传时间:2023-05-01
- 格式:DOC
- 页数:9
- 大小:97KB
二级建造师继续教育培训建筑公共课法规与项目管理.doc
《二级建造师继续教育培训建筑公共课法规与项目管理.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二级建造师继续教育培训建筑公共课法规与项目管理.doc(9页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
第一章建设工程法规制度第一节建造师执业资格法规制度
1、王某2010年6月参加了二级建造师资格考试,如果他成绩合格,就可以(C.取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业)。
2、建造师初始注册和延续注册的有效期均为(B.3)年。
3、李某在初始注册2年后,由于执业企业发生变更而进行了变更注册,他变更后的有效期为(A.1)
4、已取得二级建造师资格证书的张某因故未能在3年内申请注册,那么他3年后申请注册时必须(D.提供达到继续教育要求的证明材料)。
5、注册建造师有权利(C.对本人的执业活动进行解释和辩解)。
6、注册建造师信用档案应包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。
上述信息按有关规定(A.向社会公示)。
第二节建设工程企业资质管理法规制度
1、按照建筑企业资质管理有关规定,我国建筑业企业的三个资质序列是(C.施工总承包、专业承包、劳务分包)。
2、按照建筑业企业资质等级规定,房屋建筑施工总承包企业资质等级分为(C.4)级。
3、按照国家工程建设从业单位资质等级划分规定,房屋建筑工程监理单位专业资质可分为(A甲、乙、丙级)。
4、建筑业企业的资质实行分级审批:
施工总承包序列特级和一级企业、专业承包序列一级企业资质由(D.国务院)建设行政主管部门审批。
5、建筑企业资质证书的有效期限为(B.5)年。
6、根据建设主管部门的现行有关规定,符合工程勘察单位资质等级规定的是(A.工程综合勘察甲级)。
7、根据建设主管部门的现行有关规定,不符合工程设计单位的资质等级规定的是(B.工程设计综合乙级)。
8、根据国家现行工程建立企业资质管理的规定,工程监理企业资质种类分为(A.综合、专业、事务所)。
9、企业需要延续资质证书有效期的,应在资质证书有效期届满(B.60)日前,申请办理资质延续手续。
第三节工程项目建设程序及相关法规制度
1、需完整地表现建筑物外型、内部空间尺寸、结构体系、构造状况的设计是(A.施工图设计)。
2、依据有关规定,工程竣工验收报告应当由(B.施工单位)提出。
3、竣工验收作为建设过程的最后一个阶段,应有(A.建设单位)组织验收。
4、建设单位应自建设工程竣工验收合格之日起(C.15)日内,将建设工程竣工验收报告和相关文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
5、在城市、镇规划区内进行临时建设的,应当经(D.城市、县人民政府城乡规划主管部门)批准。
6、以划拨方式提供国有土地使用权的,建设单位方在县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地之前,应当向城乡规划主管部门申请核(D.规划条件通知书)。
7、依据《出让和转让条例》规定:
居住用地土地使用权出让最高年限为(C.70年)。
8、土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的,须取得B.出让方和城市规划行政主管部门的同意。
9、申请领取某项目施工许可证的时间最迟应在(B.项目开工前)。
10、因项目开发,某房地产公司必须在开工前,办理有关打闪的手续,以下证可证书最后取得的是(D.施工许可证)。
11、由于工程涉及拆迁的,在申领施工许可证之前,拆迁工作(B.进度已满足施工的要求)。
12、建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸及技术资料应当满足(A.施工需要并按规定通过审查)。
13、某开发公司拟建设一项目,工期15个月,施工合同价30000万元。
根据《建设工程施工许可管理办法》规定,该公司申请施工许可证时到位建设资金至少要达到(B.9000)万元。
14、某工程一年前中止施工后决定恢复施工,恢复施工前,建设单位应当(A.报发证机关核检施工许可证)。
15、某建设单位于2011年3月20日领到工程施工许可证,通过申请施工许可证延期,最迟应当于D.12月19日开工。
第四节建设工程市场管理法规制度
1、某写字楼工程招标发包,有多家符合相应资质条件的承包企业供建设单位选择。
下列不可以作为发包方案的是(D.将工程设计发包给一家企业,采购、施工、监理发包给另一家企业)。
2、甲、乙两家同一专业的工程承包公司,其资质等级分别是一级、二级。
两家组成联合体共同投标一项工程,为此,该联合体的资质等级应为(B.以乙公司的资质为准)。
3、李某的施工队没有资质,挂靠甲公司承包工程,对此,下列选项正确的是(A.李某不能在甲公司资质许可的业务范围内承揽工程)。
4、甲公司外聘了一名建造师王某并与他签订了“承包责任协议书”,约定由王某履行甲公司与业主签订的承包合同中甲公司的全部义务。
对此,王某与甲公司之间关系属于(C.转包)。
5、某工程项目的施工总承包单位欲分包该工程,依照法律法规可以实施的行为是(D.经建设单位认可将其中的部分工程分包给具有相应资质的分包单位)。
6、招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或组织来投标,这种招标方式称为(A.公开招标)。
7、从世界银行贷款的某水电站工程,必须通过招标的方式选择施工单位,则其进行施工招标前所需的条件中不包括(B.工程建设资金已全部到位)。
8、建设单位可以(A.自行选择)选择招标代理机构,委托其办理项目施工过程的招标事宜。
9、依据《招标投标法》,下列关于招标代理机构的说法正确的是(B.招标代理机构是社会中介机构)。
10、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定,采取资格预审的,招标人应当在(D.资格预审文件)中载明资格预审的条件、标准和方法。
11、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,自招标文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于(B.5)个工作日。
12、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应以书面形式通知所有招标文件收受人,通知的时间应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少(C.15)日前。
13、某必须招标的工程项目于2011年7月1日开始发放招标文件,则投标文件最早的截止日期为(A.7月20日)。
14、招标文件应该规定一个适当的投标有效期,以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。
投标有效期起始计算时间为(A.招标文件规定的提交投标文件截止之日)。
15、下列不可以作为投标保证金的是(C.担保单位的信用担保)。
16、某工程的投标总价为5000万元,则投标保证金最高不得超过(C.80万元)。
17、标保证金有效期应当超出投标有效期(B.30)天。
18、下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法,正确的是(A.对投标文件的补充、修改与撤回,应该在投标截止日期之前进行)。
19、依据《招标投标法》,两个以上法人以一个投标人的身份共同投标的是(A.联合投标)。
20、联合体投标必须指定牵头人,并授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的(D.主办、协调工作)。
21、下列选项中,不属于投标人实施的不正当竞争行为的是(C.投标人以高于成本10%以上的报价竞标)。
22、我国《招标投标法》规定,开标地点应为(B.招标文件中预先确定的地点)。
23、根据我国《招标投标法》规定,该评标委员会的人数应不少于(B.5)人。
24、根据我国《招标投标法》的有关规定,下列选项中不符合开标程序的是C.开标由招标人主持,邀请部分投标人参加。
25、某招标人于2007年4月1日向中标人发出了中标通知书。
根据相关法律规定,招标人和中标人应在(B.2007年5月1日)前订立书面合同。
26、中标人确定后,招标人应向中标人发出通知书,B.同时将中标结果通知所有未中标人,但无须立即退还投标保证
金或保函。
27、中标通知书(A.对招标人和投标人)具有法律效力。
28、在开标的过程中,某投标文件计算过程中单价与工程量的乘积与总价不一致,此时正确的处理方式为(A.以单价
金额为准)。
第五节建设工程质量管理法规制度
1、某注册监理工程师因过错造成重大质量事故,则对其的处罚应是(C.吊销执业资格证书,5年以内不予注册)。
2、下列关于建设单位质量责任和义务的表述中,错误的是(D.涉及承重结构变动的装修工程施工期前,只能委托原设计单位提交设计方案)。
3、工程发包和招标过程中的质量责任和义务的承担者应是(C.建设单位)。
4、《建设工程质量管理条例》中强调了工程质量必须实行(A.政府)监督管理。
5、不属于建设工程竣工验收应当具备下列条件(C.有质量监督机构签署的质量合格文件)。
6、某工程由建设单位提供建设材料,建设材料在使用前应当由(B.施工单位)负责检验。
7、下列不属于设计单位质量责任的是(B.选择材料供应商的责任)。
8、某设计院在其承担的一项设计工程中出现了下述行为,其中,该设计院必须承担相应的法律责任的有(C.未根据勘察成果文件进行工程设计)。
9、根据《建设工程质量管理条例》,下列选项中C.施工单位不得分包工程不符合施工单位质量责任和义务的规定。
10、下列选项中不属于施工单位的质量责任和义务的是(A.送审施工图的责任)。
11、工程监理单位对施工质量承担(D.监理责任)。
12、对于工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程,监理应进行(A.旁站)。
13、建设工程质量监督机构代表政府履行质量监督职能,其主要任务不包括(D.组织工程竣工验收)。
14、根据《建设工程质量管理条例》规定,屋面防水工程的最低保修期限是(C.5)年。
15、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程发生质量事故后,有关单位应当在(C.24)小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
第六节建设工程安全生产管理法规制度
1、《建设工程安全生产管理条例》规定在中华人民共和国境内从事建设工程的(D.新建、扩建、改建和拆除)等有关活动,必须遵守本条例。
2、建设工程安全作业环境及安全施工措施所需的费用,应当包括在(A.建设单位编制的工程概算)内。
3、下列属于工程监理安全责任的为(B.审查安全技术措施及专项施工方案)。
4、施工单位在编制涉及深基坑、地下暗挖工程及C.高大模板工程的专项施工方案时,还应当组织专家进行论证、审查。
5、(A.施工单位)应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
6、(A.出租单位)应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具检测合格证明。
7、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位中负有“落实安全生产责任制度”的安全责任人员是(A.项目负责人)。
8、安全生产许可证的有效期限是(A.3)年。
9、造成10人以上30人以下死亡的安全事故属于(C.重大)事故。
10、施工单位发生生产事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时、如实上报。
实行总承包的建设工程,由(A.总承包单位)负责上报事故。
第七节建设工程相关法规制度
1、劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过(A.1)月。
2、依据《劳动法》,劳动安全卫生设施必须符合(A.国家)规定的标准。
3、依据《劳动争议调解仲裁法》的规定,当事人向劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁争议的时效是(A.1)年。
4、建设项目对环境可能造成重大影响的,建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门提交(B.环境影响报告书)。
5、需要进行试生产的建设项目,建设单位应当自建设项目投入试生产之日起(C.3)个月内,向审批该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
6、对不符合民用建筑节能强制性标准的,建设工程规划许可证(A.不得)颁发。
7、按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、和照明设备的,建设单位应保证其应符合(A.施工图设计文件)要求。
8、关于消防设计图纸的审核,应由建设单位将消防设计图纸报送(C.公安消防机构)审核。
9、某建筑公司招聘,甲应聘电焊工、乙应聘气焊工、丙应聘消防材料保管员、丁应聘自动消防系统的操作人员,4人均无上岗证,根据消防法可以聘用上岗的是(C.丙)。
10、工程建设中采取下列措施不符合《消防法》规定的是(C.因生产供水缺乏,临时使用消防用水进行生产)。
第二章建设工程合同法律制度第一节合同与合同法概述
1、工程建设中,承发包双方签订的施工承包合同属于(A.双务合同)。
2、甲建筑工程公司将本公司工程机械设备赠与乙建筑工程公司,并签订了赠与合同。
该赠与合同属于(B.单务合同)。
3、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是(B.建设工程合同不是双务、有偿合同)。
4、某房地产开发公司与某设计单位签订的设计合同属于(A.要式合同)。
5、某水泥厂与张某签订了水泥供应合同,随后又与保证人签订了相应的担保合同。
后来水泥供应合同被法院裁定为无效合同,则担保合同(C.无效)。
6、某市水利工程项目进行招标,招标人在行政主管部门领导的干预下选择了甲建筑公司中标并与其签订了施工承包合同。
该行为违反了《合同法》中的(B.自愿原则)。
7、某建筑工程公司在施工中泄露了业主方的一些技术秘密,其行为违反了《合同法》中的(D.诚实信用原则)。
8、依据《合同法》有关规定,建设工程合同没有规定的,适用(A.承揽合同)的有关规定。
9、将建设工程合同按承发包的工程范围划分,分类不正确的是(B.建筑工程设计合同)。
10、建设工程合同不包括(B.监理合同)。
第二节建设工程合同的订立和效力
1、承包商甲向水泥厂乙发出了电子邮件,希望从乙处购买一批水泥,则承包商甲的该行为属于(B.要约)。
2、开发商甲通过信函的方式向承包商乙提出订立某项合同的意思表示及合同的具体条件,但当承包商还未接到信函时,开发商就打电话通知对方取消该合同事宜,则开发商的行为属于(A.要约的撤回)。
3、依据《合同法》的规定,合同形式中不属于书面合同形式的是(C.登记)。
4、下列关于承诺的说法中,正确的是(B.承诺可以撤回)。
5、接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应在(B.承诺到达要约人之前)
6、采用招标发包方式订立建设工程合同时,招标人发出中标通知书,确定中标人的行为属于(C.承诺)。
7、工程建设中,施工合同的标的应为(D.工作成果)。
8、甲市某房地产公司在乙市投资一工程项目,丙市的某建筑公司成功中标,则该施工合同的主要履行的地点是B.乙市。
9、甲施工企业与乙设备租赁站订立了一年的设备书面租赁合同,合同到期后,甲继续使用并向乙缴纳租金,乙接受,那么该合同(A.有效)。
10、根据《合同法》的规定,缔约过失责任应该发生在(C.合同订立阶段)。
11、下列关于合同生效的要件中,错误的是(A.合同当事人具有完全的民事行为能力和民事权利能力)。
12、下列合同属于无效合同的是(D.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的合同)。
13、李某与某开发公司订立了商品房买卖合同,后发现开发公司在签订合同时提供的《商品房预售许可证》是假的,因此,该合同属于(B.无效)合同。
14、下列情形中属于效力待定的合同是(D.10周岁的儿童将自己家的电脑卖给40岁的张某)。
第三节建设工程合同的履行、变更和转让
1、按照《合同法》规定,如果价款或报酬不明确,合同履行中应按(B.订立合同时履行地的市场价格)。
2、执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,计价执行应按照(D.交付时价格)。
3、执行政府定价或者政府指导价,逾期交付标的物的,遇价格变化时,下列说法正确的是(C.遇价格上涨时,按照原价格执行)。
4、《合同法》中规定的合同履行抗辩权,是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而(D.中止履行合同义务)的行为。
5、某供应商在与建设单位签订合同时约定货到付款,但其发现建设单位经营状况严重恶化,供应商拒绝供货,供应商行使的是(C.不安)抗辩权。
6、合同履行中,债权人请求代位行使债务人的债权,只能向(C.人民法院)申请。
7、合同变更的效力应当表述为(A.变更的效力仅及于变更的部分)。
8、债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当经(C.债权人)同意。
9、甲、乙双方约定,由丙每月代乙向甲偿还债务5000元,期限2年。
丙履行5个月后,以自己并不对甲负有债务为由拒绝继续履行。
甲遂向法院起诉,要求乙、丙承担违约责任。
法院应如何处理?
(A.判决乙承担违约责任)
10、建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点,后双方对此没有达成补充协议,也不能依其他方法确定,则供货商备齐钢材后(D.可通知建设单位自提)。
第四节建设工程合同终止和违约责任
1、某施工合同因解除而效力终止,随着该合同的终止而效力不受影响的是(D.结算、清理)条款。
2、合同终止的原因不包括(A.一方拒不履行合同)。
3、甲公司购买乙公司设备欠付设备款20万元,而乙公司也拖欠甲公司20万元的咨询费用已近三年。
对此,下列说法正确的是(C.甲公司主张抵销,须经乙公司同意)。
4、施工单位甲欠施工单位乙5万元,施工单位丙又欠甲五万元,甲和乙约定由丙代替甲向乙还钱,若丙未能履行该项债务,则(C.甲向乙承担违约责任)。
5、某建设工程施工合同履行过程中,出现了发包方拖延支付工程款地违约情况,则承包方要求发包方承担的违约责任可以是(C.要求发包方支付逾期利息)。
6、某施工单位向水泥厂订购水泥100吨,总货款3万元,约定9月1日交货,逾期交货的,水泥厂应支付违约金3000元,后水泥厂未能如期交货,则下列表述正确的是(B.水泥厂支付违约金后,仍应继续履约合同)。
7、建设单位与设计院签订了一份标的额为100万元的设计合同,约定一方违约应承担5万元违约金,后建设单位违约,造成设计单位损失4万元,则设计单位最多可请求建设单位承担(B.5)万元的违约责任。
8、给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金,收受定金的一方不履行约定的债务的,应当(B.2)倍返还定金。
9、李某与某供应商签订了购货合同并交了定金,到了约定提货期的前一天,供应商突然通知李某定的货被别人买走了,近期无货。
对此,下列说法正确的是(B.供应商属于先期违约)。
10、《合同法》规定,违约责任除另有规定外,实行( B.严格责任)原则。
第五节建设工程施工合同纠纷的处理
1、甲单位为房屋建筑工程施工总承包二级资质,不能满足某工程项目要求的一级资质,因此乙单位的一级资质参与了项目投标,最终甲单位中标并与发包方签订了合同,则该合同为(A.无效)合同。
2、建设单位与不满足资质要求的施工企业签订了施工合同,工程竣工验收合格后,施工企业要求建设单位支付工程款,则(C.合同无效,但建设单位应当支付工程款)。
3、甲公司的工程部在公司不知情的情况下以甲公司名义对某工程项目进行了公开招标,并与中标的乙企业签订了施工合同,甲公司总部得知此事后并未反对,该合同(B.有效)。
4、开发公司甲的工程部在公司不知情的情况下以工程部名义与乙施工企业签订了施工合同,开发公司甲总部在得知此事后明确表示反对,该合同(A.无效)。
5、发包人请求解除建设工程施工合同的,下列情形不予支持的是C.施工企业已经完成的建设工程质量不合格。
6、施工单位由于技术措施不当,导致建筑物外墙渗水,建设单位要求施工单位对外墙进行修复,修复完成后,施工单位就修复费用和工期向建设单位提出索赔,则(B.费用工期均不予补偿)。
7、建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用后,发包人发现质量存在下列问题,其中应由承包方承担相应责任的是(C.横梁裂缝超过规范要求)。
8、在施工过程中,由于出现下列情形,造成建设工程的质量缺陷,不应该由发包人承担过错责任的是(A.所选定的承包商出现偷工减料的现象)。
9、施工单位甲于2011年7月1日向建设单位乙提交了竣工验收报告,建设单位乙在8月10日组织了竣工验收,工程竣工验收合格,则工程的竣工日期为(A.7月1日)。
10、建设单位甲和施工单位乙针对某工程签订了施工合同,合同对付款时间约定不明确,竣工验收交付后,乙要求甲支付剩余工程款及相应利息,其中利息的计算起始时间为(D.交付使用的的时间)。
11、建设单位甲和施工单位乙签订了某工程施工合同,甲以资金不足为由未按照约定支付工程款,乙催告建设单位乙在一个月内支付工程款,甲未在一个月内支付,则乙可以(C.与发包人协商将工程折价)。
12、建设单位甲与施工单位乙就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,则结算工程价款应根据(D.备案的中标合同)。
第三章建设工程项目管理第一节建设工程项目管理概述
1、项目工作与常规的企业运作最显著的区别是(A.一次性).
2、建设单位甲和施工单位乙在施工合同中约定给工程项目质量必须达到市优,这体现了项目(C.有明确目标)的特征。
3、下列属于工程项目与一般项目相比独有的特征是(C.建设周期长)。
4、从项目构思、策划、实施到项目建成交付使用,这通常是(B.建设方)所从事的项目管理。
5、横道图法主要适用于(B.进度管理)。
6、项目经理编制项目的目标计划,下列不属于项目的三大目标的是(D.风险)目标。
7、明确实施工程项目的目的,确定工程项目目标,通过WBS分解出工程项目的主要交付成果,这属于工程项目管理中的(D.范围)管理。
8、在建设工程项目管理的内涵中,“费用目标”对业主而言是指(C.投资)目标。
9、某施工企业在基础工程施工过程中,通过采用价值工程优化了施工方案,结果在不增加施工成本的前提下,缩短了工期并提高了工程质量。
这体现了项目的成本目标、进度目标和质量目标之间存在(C.统一)的关系。
10、对于某政府机关办公楼项目业主方项目管理而言,其进度目标是该项目的(B.启用时间目标)。
11、某企业承包了某石化炼油工程的设计和施工任务,则该企业的项目管理属于建设项目的(B.工程总承包方的项目管理)
12、远华公司作为项目业主通过公开招标的方式选择东安建筑公司作为该公司新办公大楼项目的施工方,那么东安建筑公司的项目管理目标包括(A.工期、质量、成本目标)。
第二节工程项目组织管理
1、在正规的项目管理中,每个参加者在项目组织中的地位是由(D.所承担的任务)决定的。
A.级别 B.企业规模 C.隶属关系
2、下列对企业和工程项目组织之间复杂关系表述不正确的是A.企业和项目组织之间存在着清晰的委托关系。
3、甲施工单位在项目实施的过程中,公司根据项目的不同阶段对项目的人员安排进行了调整,这表明项目组织具有(B.弹性)的特征。
4、在工程项目的全过程中必须承认并顾及各方面的利益,使项目相关者各方满意,才可能实现项目组织设计中的(A.目标一致)原则。
.
5、依据有关规定,业主有变更工程范围的权力,但其要承担由于变更产生损失的责任,这体现了项目组织中(B.责权利平衡)的原则。
6、在工程项目中,监理单位发现施工单位的不安全生产行为时,可以要求施工单位改正,对情节严重的,可要求其停工,这体现了项目组织中(C.组织制衡)的原则。
7、在工程项目中,利用“设计—采购—施工”总承包方式,可以保证项目组织的(D.连续性)。
8、下列不属于采用窄跨度、多层次的组织结构的特点的是(D.造成项目组织效率高)。
9、常见的工程项目组织形式不包括(A.流线式)。
10、下列组织工具中,能够反映一个组织系统中各工作部门或管理人员之间指令关系的组织工具是(B.组织结构模式)。
11、直线式组织的优点不包括(D.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 二级 建造 继续教育 培训 建筑 公共课 法规 项目 管理
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)