国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试I卷 附解析.docx
- 文档编号:14496582
- 上传时间:2023-06-24
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:29.51KB
国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试I卷 附解析.docx
《国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试I卷 附解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试I卷 附解析.docx(27页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试I卷附解析
国家2020年注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试(I卷)附解析
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人,乙公司XX制造和销售该专利产品。
甲发现后,对乙提起侵权之诉。
经查,乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件。
甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售每件获利1000元,乙应赔偿甲( )。
A.60万元
B.80万元
C.120万元
D.160万元
2、根据《民事诉讼法》,属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是( )。
A.执行案件申请人撤销申请的
B.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的
C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权力义务承受人的
3、工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。
施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向( )报告。
A、建设单位
B、有关主管部门
C、建设行政部门
D、当地人民政府
4、下列行为中,属于投标人与招标人串通投标行为的是()。
A.投标人为了争取中标而降低报价
B.投标人之间通过竞价内定中标人,再参加投标
C.某投标人为其他投标人陪标
D.开标前招标人将其他投标人投标信息告诉某投标人
5、主债权债务合同无效,担保合同( ),但法律另有规定的除外。
A.仍然有效
B.无效
C.在担保期间内有效
D.效力待定
6、甲乙双方在合同条款达成一致后,甲乙于当月4日签字盖章。
乙方于当月8日签字盖章。
该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效,当月18日取得公证书。
则该合同成立日期为当月()日。
A.8
B.4
C.18
D.24
7、债务人向债权人表示同意支付欠款,该行为将引起诉讼时效的()。
A.中止
B.中断
C.延长
D.消灭
8、某开发商通过信函的方式向另一城市某承包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件,但当承包商还未接到信函时,开发商就打电话通知对方取消该合同事宜,则开发商的行为属于()。
A.要约的撤回B.要约的失效
C.要约的撤销D.要约的消灭
9、关于财产保险合同的说法,正确的是( )。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
10、某建设工程项目在基坑开挖阶段,遇到不利的软弱土层,需要进行地基处理,使施工进度延误,施工费用增加,该风险属于( )。
A.组织风险
B.技术风险
C.工程环境风险
D.经济与管理风险
11、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下列各项中属于必须进行招标的是()。
A.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的
B.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的
C.勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的
D.单项合同估算价低于相应规定的标准,但项目总投资额在1000万元人民币以上
12、采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的,应承担的法律责任是( )。
A.责令停止施工,对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.由原发证机关收回施工许可证法,责令停止施工,对责任单位处以罚款
C.宣布该施工许可证无效,责令停止施工,没收非法所得
D.责令停止施工,没有违法所得的,处以5000元以上30000元以下的罚款
13、根据《建筑企业资质管理规定》,关于施工企业资质证书的说法,正确的是( )。
A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的,视为不准予延续
B.企业发生合并、分离、重组以及改制等事项,可以直接继承原施工企业资质
C.资质证书有效期届满,未依法申请延续的,资质许可机关应当撤回其资质证书
D.项目未取得施工许可证,施工企业擅自施工的,资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请
14、某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符,应由( )组织专题技术论证,并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
15、某建设工程施工招标,甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司,乙施工过程不符合规定的质量标准,给建设单位造成损失。
关于向建设单位承担赔偿责任的说法,正确的是( )。
A.甲、乙承担连带赔偿责任
B.建设单位与甲有合同关系,应由乙承担赔偿责任
C.乙为实际施工人,应由乙承担赔偿责任
D.甲和乙承担按份赔偿责任
16、某建筑工程公司与该省某建设行政部门就其办公楼改建签订工程承包合同,在法律上,其合同当事人是()关系。
A.领导与被领导B.管理与被管理
C.平等主体D.行政隶属
17、施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是( )。
A.合同正常履约
B.未发生违的行为
C.获得发包人奖励
D.获得建设行政主管部门表彰
18、《建设工程安全生产管理条例》规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,应当由()签字后实施。
A.施工单位技术负责人、专业监理工程师
B.施工单位技术负责人、建设单位负责人
C.建设单位技术负责人、总监理工程师
D.施工单位技术负责人、总监理工程师
19、根据《招标投标法实施条例》,履约保证金的上限是中标合同金额的( )。
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%
20、代履行是行政机关强制执行方式之一,关于代履行的说法,正确的是( )。
A.行政机关只能委托第三人代履行
B.代履行不适用与人身有关的义务
C.代履行的适用与不履行义务的后果无关
D.代履行程序启动后,当事人履行不导致代履行停止
21、投标行为从性质上讲,属于()。
A.要约
B.要约邀请
C.有效承诺
D.无效承诺
22、关于代理的说法,正确的是( )。
A.经被代理人同意的转代理,代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人
C.作为委托人的法人、非法人组织终止的,委托代理终止
D.表见代理是有权代理
23、关于劳动合同效力的说法,正确的是( )。
A.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效
B.存在用人单位免除自己的法定责任,排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效
C.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间
24、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是( )。
A.承包人的优先受偿权优于抵押权
B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者
C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失
D.承包人行使优先受偿权的期限为1年
25、《安全生产法》规定,生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议,免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任,该规定为了保护从业人员()的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业
B.紧急避险
C.请求赔偿
D.批评.检举和控告
26、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
27、甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同,经甲同意,乙将原材料采购事务转委托给丙。
关于该委托中承担责任的说法,正确的是( )。
A.乙对丙的行为承担责任
B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任
C.甲与乙对丙的行为承担连带责任
D.乙对丙的选任及其对丙的指示,由甲与乙承担连带责任
28、合伙企业的利润和亏损,由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。
合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的,由各合伙人( )分配和分担。
A.按照出资比例
B.重新协议
C.请求法院
D.平均
29、甲施工单位由于施工需要大量钢材,逐向乙供应商发出要约,要求其在一个月内供货,但数量待定,乙回函表示一个月内可供货2000吨,甲未作表示,下列表述正确的是( )。
A.该供货合同成立
B.该供货合同已生效
C.该供货合同效力特定
D.该供货合同未成立
30、在下列选项中,不属于要式合同的是( )
A.建设工程设计合同
B.企业与银行之间的借款合同
C.法人之间签订的保证合同
D.自然人之间签订的借款合同
31、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定,资格审查分为资格预审和资格后审。
采取资格预审的,招标人应当在()中载明资格预审的条件、标准和方法。
招标人不得改变载明的资格条件或者以没有载明的资格条件对潜在投标人进行资格预审。
A.招标通知B.招标文件
C.招标说明D.资格预审文件
32、某施工工地脚手架垮塌,造成10人重伤,该事故的等级属于( )。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
33、根据工程承包相关法律规定,建筑业企业( )承揽工程。
A.可以超越本企业资质等级许可的业务范围
B.可以另一个建筑施工企业的名义
C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内
D.可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书
34、根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是( )。
A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系
B.监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任
C.未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
D.施工图深化文件是监理工作的主要依据
35、施工合同履行过程中场中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是( )。
A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误
C.施工企业的设备损坏,导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误
36、施工现场发现的地下遗存文物,所有权属于( )。
A.施工企业
B.建设单位
C.建设用地使用权人
D.国家
37、环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收同时进行。
需要进行试生产的建设项目,建设单位应当自建设项目投入试生产之日起( )内,向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门,申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
38、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于施工企业资质不良作为的是( )。
A.以他人名义投标
B.将承包的工程违法分包
C.未在规定期限内办理资质变更手续
D.未按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重
39、从事建设项目环境影响评价工作的单位,必须取得(国务院环境保护行政主管部门)颁发的资格证书,按照资格证书规定的等级和范围,从事建设项目环境影响评价工作,并对评价结论负责。
( )。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院发展与改革委员会
C.省级环境保护行政主管部门
D.国务院环境保护行政主管部门
40、对于可撤销的合同,当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使撤销权。
A.1年B.1.5年
C.2年D.3年
41、起重吊装工程是一个危险性工程,对于起重吊装工程的说法不正确的是()
A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施
B.需要编制专项施工方案,并附安全验算结果
C.经专职安全管理人员签字后实施
D.由专职安全管理人员进行现场监督
42、违约责任承担的方式包括()
A.继续履行B.提供担保C.解除合同D.代位赔偿
43、未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效,则当事人应由此承担()责任。
A.侵权B.违约C.不当得利D.无因管理
44、建设工程项目作为一个系统,与一般的系统相比,具有的特征是( )。
A.建设工程项目都是一次性的,但也会出现完全相同的项目
B.建设工程项目全寿命周期一般由决策阶段、实施阶段和运营阶段组成
C.建设工程项目全寿命周期各阶段的工作任务和工作目标不同,各阶段参与或涉及的单位也不相同,建设项目的全寿命周期持续时间较短
D.一个建设项目的任务往往由多个单位共同完成,他们的合作关系都是固定的
45、根据《合同法》,不属于承诺构成要件的是()。
A.承诺需由受要约人向要约人作出
B.承诺必须以书面的形式通知要约人
C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致
D.承诺必须在要约有效期限内作出
46、关于招标文件澄清或者修改的说法,正确的是( )。
A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件
B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改
C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的,在征得全部投标人同意后,可按原投标截止时间开标
47、设备采购合同约定,任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。
采购人按照约定向供应商交付定金8万元,合同履行期限届满,供应商未能交付设备,则采购人能获得法院支持的最高请求额是( )万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
48、建筑工程一切险的保险终止日应为( )。
A.工程竣工验收之日
B.工程验收合格之日
C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日
D.合同双方约定的终止日
49、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担( )。
A、全部责任
B、次要责任
C、主要责任
D、同等责任
50、我国《安全生产法》规定,县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内()应急救援预案,建立应急救援体系。
A.重大生产安全事故B.一般生产安全事故
C.特大生产安全事故D.严重生产安全事故
51、发售招标文件收取的费用应当限于补偿( )的成本支出。
A.编制招标文件
B.印刷、邮寄招标文件
C.招标人办公
D.招标活动
52、根据《劳动合同法》,劳动者不能胜工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者()后,可以解除劳动合同。
A.其同住的近亲属B.发布决定C.额外支付劳动者一个月工资D.赔偿损失
53、险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的( )限额。
A.最低
B.实际损失
C.损失后评估
D.最高
54、监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时,应当( )。
A.责令施工企业整改
B.向施工企业项目经理报告
C.向建设单位驻工地代表报告
D.向建设行政主管部门报告
55、根据《关于民事诉讼证据的若干规定》,当事人申请证书保全的,应在()提出。
A.举证期限届满前
B.首次开庭前15日
C.不迟于举证期限届满前7日
D.一审法庭辩论终结前
56、在施工过程中,必须经总监理工程师签字的事项是( )
A.建筑材料进场
B.建筑设备安装
C.隐蔽工程验收
D.工程竣工验收
57、下列应承担侵权责任的行为是()。
A.工地的塔吊倒塌造成临近的小吃部房屋被砸塌
B.某建筑公司未按照合同约定的时间竣工
C.工地工人在施工中不慎从楼上掉下来摔伤
D.工地工人李某在工地食堂下毒,致使工人集体中毒
58、下列关于法人在建设工程中的作用,说法正确的是( )。
A、法人是建设工程的基本主体
B、法人是建设工程的领导核心
C、确立了建设领域所有企业的所有权和经营权的分离
D、确立了国有企业的所有权和经营权的分离
59、当工程质量缺陷经过修补处理后不能满足规定的质量标准要求,或不具备补救可能性,则必须采取( )措施。
A.加固处理
B.报废处理
C.返工处理
D.限制使用
60、《建设工程安全生产管理条例》规定,作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受()培训。
A.安全生产责任B.安全生产检查
C.安全生产教育D.安全生产制度
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、不能作为民事诉讼证人的有()
A.本案书记员
B.本案鉴定人员
C.本案诉讼代理人
D.无民事行为能力人
E.当事人亲属
2、根据《仲裁法》,仲裁裁决可能被撤销的情形有()。
A.裁决的事项超出仲裁协议约定的范围
B.依据伪造的证据做出的裁决
C.双方当事人均对裁决不服
D.重大案件适用了独任庭审理
E.没有仲裁协议
3、关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法,正确的有()。
A.建设单位应当在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B.施工企业应当在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位分别提供各环节文件资料
C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录
D.工程检验评定资料应当由施工企业提交
E.工程检验评定资料无需在竣工时提交
4、未取得《建筑业企业资质证书》承揽工程的,应承担的责任有()。
A.民事责任
B.行政责任
C.经济责任
D.刑事责任
E.违宪责任
5、有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人( )。
A.劳动者患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的
B.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的
C.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的
E.严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的
6、关于施工企业项目经理部的说法,正确的是( )。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理经施工企业授权管理施工项目
C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
D.项目经理是施工企业的内部岗位
E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果
7、我国《安全生产法》规定,从业人员安全生产中的义务包括()义务。
A.自律遵规B.检举
C.自觉学习安全生产知识D.危险报告
E.批评
8、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,建筑起重机械不得出租、使用的情形有()。
A.经检验未达到安全技术标准规定的
B.属于国家不鼓励使用的
C.没有完整安全技术档案的
D.安全保护装置齐全有效的
E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
9、关于劳动合同订立的说法,正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同
10、下列各项中,属于编制施工投标文件内容的有()。
A.投标保证金
B.合同条件
C.法定代表人资格证明书
D.辅助资料表
E.合同协议条款
11、某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下属于委托代理权消灭的原因有( )
A.诉讼终结
B.当事人解除委托
C.代理人辞去委托
D.委托代理人死亡
E.委托代理人有过错
12、关于资本(或股本)溢价说法正确的是()。
A.资本(或股本)溢价是指企业投资者投人的资金超过其在注册资本中所占份额的部分
B.资本溢价是指企业在筹集资金的过程中,投资人的投入资本超过其注册资金的数额
C.所有制单一的企业,也存在资本溢价问题
D.股票溢价是股份有限公司按溢价发行股票时,公司所取得的股票发行收人超过股票面值的数额
E.股票溢价归股份有限公司全体股东所有
13、专利权的客体包括( )
A.技术秘密
B.计算机软件
C.发明
D.实用新型
E.外观设计
14、下列有关鉴定的情形中,属于可以申请重新鉴定的有()。
A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格
B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关
C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的
D.鉴定程序本身严重违法
E.鉴定结论明显依据不足
15、根据《招标投标法》规定,投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,法律责任的承担方式有()。
A.中标无效,处以中标项目金额千分之五以下的罚款
B.情节严重的,取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照
C.有违法所得的,并处没收违法所得
D.给他人造成损失的,依法承担赔偿责任
E.构成犯罪的,依法追究刑事责任
16、关于总承包模式下各单位质量责任的说法,正确的有()
A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责
B.施工总承包单位对施工质量负责
C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责
D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任
E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责
17、有下列情形中( )的,法院应当裁定中止执行。
A.申请人表示可以延期执行
B.申请人撤销申请的
C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的
D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务的
E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的
18、下列责任中,属于行政处罚的有().
A.责令停产停业
B.罚金
C.暂扣或者吊扣执照
D.赔偿损失
E.治安拘留
19、下列情形中,符合工程发包.分包管理相关规定的有()
A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工
B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标
C.施工企业按照承包合同约定,直接将部分专业工程进行分包
D.施工企业将包含人.机.料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包
E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包
20、建造师的执业范围包括( )。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.以建造师的名义单独执业,参与建设工程的招投标
E.开展建设项目施工管理的培训工作
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、【答案】C
【解析】本题考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。
赔偿损失的数额有4种确定方法:
①侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;②实际损失难以确定的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 国家注册二级建造师建设工程法规及相关知识模拟考试I卷 附解析 国家 注册 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 模拟考试 解析
文档标签
- 建设工程法规及相关知识版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题I卷附解析国家
- 建设工程法规及相关知识版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题I卷附答案国家
- 建设工程法规及相关知识国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试I卷附解析国家
- 建设工程法规及相关知识版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试B卷附解析国家
- 建设工程法规及相关知识国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题A卷附解析国家
- 建设工程法规及相关知识版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题I卷附解析国家
- 建设工程法规及相关知识版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试II卷附解析国家
- 建设工程法规及相关知识版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试I卷附解析国家
- 建设工程法规及相关知识版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题I卷附解析国家
- 建设工程法规及相关知识版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题I卷附解析国家