宁海高级职业技术中心学校建设工程一期.docx
- 文档编号:14141113
- 上传时间:2023-06-20
- 格式:DOCX
- 页数:126
- 大小:94.66KB
宁海高级职业技术中心学校建设工程一期.docx
《宁海高级职业技术中心学校建设工程一期.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《宁海高级职业技术中心学校建设工程一期.docx(126页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
宁海高级职业技术中心学校建设工程一期
XX县高级职业技术中心学校建设工程(一期)
正吉建代字-宁[2017]068
招
标
文
件
招标人:
XX县公共建设管理中心(盖章)
招标代理人:
正吉工程管理咨询(盖章)
时间:
二O一七年九月
第一章招标公告
第一章招标公告
项目编号:
17GC060199
一、项目概况及招标围
1.1工程名称:
XX县高级职业技术中心学校建设工程(一期)
1.2工程概况:
本工程位于项目位于XX县梅林街道三省西路以北,七星中路以块。
建设规模:
项目总建筑面积约6845平方米。
工程造价1901.0612万元,资金来源自筹。
招标工期263日历天。
质量要求符合现行国家有关工程施工质量验收规和标准要求,验收合格;安全要求合格。
招标方式:
公开招标。
1.3招标围:
设计围实训楼的土建装饰和安装等项目容(不包括智能化工程设备、附属工程,具体容见工程量清单)。
管理围:
上述承包围及电梯和空调等专业的管理。
1.4招标公告发布日期:
2017年9月7日10:
00时。
二、投标人资格要求
2.1投标人须具备独立法人资格和有效的营业执照。
2.2投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。
2.3投标人须为宁建发【2017】33号文件《关于公布2017年度房屋建筑和市政公用工程预选承包商名录的通知》中“2017年度房屋建筑工程预选承包商名录”中的企业,且未被清出该名录。
2.4投标人须具备有效的建筑施工企业安全生产许可证,企业主要负责人须具备建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书(包括企业法定代表人、企业负责人、企业技术负责人及企业分管安全生产副经理)。
2.5投标人须在“省建筑市场监管与诚信信息平台”、“市建筑市场信用信息系统”中审核通过,如投标人为省外企业还应提供省住房和城乡建设厅颁发的《省外企业进浙承接业务备案证明》。
2.6投标人须办妥有效的人工工资支付保函手续。
2.7投标人配备的项目负责人须符合下列条件:
①具备建筑工程专业二级及以上(含临时)建造师注册证书并取得有效的《项目负责人安全生产考核合格证书》;
②在《市建筑市场信用信息管理系统》中审核通过;
③不得在其他在建工程中担任关键岗位人员(市建筑市场信用信息管理系统中已解锁的除外),且不得为担任企业专职质量员和企业专职安全员职务的人员;
2.8本次招标要求投标人在3个月、配备的项目负责人在1年不得有不良行为记录[以市住房和城乡建设委员会(.nbjs.gov.)不良行为记录系统以及住房和城乡建设部(.cin.gov.)、省住房和城乡建设厅(省建设信息港.zjjs..)有关不良行为记录文件为准]。
2.9本次招标不接受联合体投标。
三、其他要求
3.1投标人须提供(投标人、法定代表人、拟派项目负责人)2014年1月1日至2017年9月7日《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的原件或彩色扫描件,如有行贿犯罪记录的,取消投标人投标资格。
“告知函”由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具,在XX县检察院查询的预约:
04。
3.2本次招标要求投标人及其法定代表人不得为失信被执行人。
招标代理人对投标人及其法定代表人失信信息进行查询【具体在以开标当天统一通过“全国法院失信被执行人信息公布与查询”(shixin.court.gov./)查询为准】,若为失信被执行人的,则否决其投标资格。
若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的,可以与县法院联系,到法院网系统查询。
如都无法查询的,可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询,如中标候选人为失信被执行人的,则取消中标候选人资格,重新招标。
四、开标时间和地点
4.1开标时间:
2017年9月28日09:
00时。
4.2开标地点:
XX县公共资源交易中心(XX县桃源街道金水东路5号五楼),具体开标室见当日公告栏。
五、资格审查方式:
资格后审
六、招标文件获取
2017年9月7日10:
00时起在XX县公共资源交易信息网(http//:
.nhztb.gov.)网页下方下载。
七、投标保证金:
1、名称:
XX县公共资源交易中心保证金专户
2、开户银行:
农行XX县支行营业部
3、银行:
4、保证金金额:
人民币叁拾捌万元
5、截止时间:
2017年9月28日8:
00时前实际到账。
6、投标人的投标保证金一律通过XX县公共资源交易信息网上的投标保证金缴纳系统缴纳。
投标人的基本在缴纳投标保证金前必须到XX县公共资源交易信息网上进行注册并到XX县公共资源交易中心提交审核,咨询:
65131823。
八、联系方式
招标人:
XX县公共建设管理中心
办公地址:
XX县跃龙街道世贸中心19楼
联系人:
智辉许锋锋
联系:
09
招标代理:
正吉工程管理咨询
办公地址:
XX县兴工一路251号
联系人:
劳巧贞胡旭辉
联系:
06
第二章投标人须知
第二章投标人须知
投标人须知前附表
条款号
条款名称
编列容
1.1.2
招标人
名称:
XX县公共建设管理中心
地址:
XX县跃龙街道世贸中心19楼
联系人:
智辉许锋锋
联系:
09
1.1.3
招标代理人
名称:
正吉工程管理咨询
地址:
XX县兴工一路251号
联系人:
劳巧贞胡旭辉
联系:
06
1.1.4
项目名称
XX县高级职业技术中心学校建设工程(一期)
1.1.5
建设地点
本工程位于项目位于XX县梅林街道三省西路以北,七星中路以块。
1.1.6
工程规模
项目总建筑面积约6845平方米。
1.1.7
工程造价
1901.0612万元
1.1.8
承包方式
施工总承包
1.1.9
招标方式
公开招标
1.2.1
合同形式
单价合同
1.2.2
资金来源
自筹
1.3.1
招标容
招标围:
设计围实训楼的土建装饰和安装等项目容(不包括智能化工程设备、附属工程,具体容见工程量清单)。
管理围:
上述承包围及电梯和空调等专业的管理。
1.3.2
计划工期
计划工期:
263日历天
计划开工日期:
2017年10月(以开工报告为准)
1.3.3
质量要求
符合现行国家有关工程施工质量验收规和标准要求,验收合格
1.3.4
安全要求
合格
1.3.6
工程类别
建筑装饰工程按按工业与民用建筑工程三类中值计取,安装工程按相应专业三类中值计取,建筑装饰及安装利润费率按相应工程中值计取,其中:
相应费率按浙建站定[2016]23号通知,民工工伤保险费取费按甬发改投资[2014]540号文件0.115%计入,税金费率为11%。
1.3.7
报价要求
上限:
18174356元;下限:
17505352元(均含本数)[其中:
暂定价、暂列金项目费用2285496元(含税、民工工伤保险费)均未下浮]
1.4.1
投标人资格条件
1、投标人须具备独立法人资格和有效的营业执照。
2、投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。
3、投标人须为宁建发【2017】33号文件《关于公布2017年度房屋建筑和市政公用工程预选承包商名录的通知》中“2017年度房屋建筑工程预选承包商名录”中的企业,且未被清出该名录。
4、投标人具备有效的建筑施工企业安全生产许可证,企业主要负责人须具备建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书(包括企业法定代表人、企业负责人、企业技术负责人及企业分管安全生产副经理)。
5、投标人须在“省建筑市场监管与诚信信息平台”、“市建筑市场信用信息系统”中审核通过,如投标人为省外企业还应提供省住房和城乡建设厅颁发的《省外企业进浙承接业务备案证明》。
6、投标人须办妥有效的人工工资支付保函手续。
7、投标人配备的项目负责人须符合下列条件:
①具备建筑工程专业二级及以上(含临时)建造师注册证书并取得有效的《项目负责人安全生产考核合格证书》;
②在《市建筑市场信用信息管理系统》中审核通过;
③不得在其他在建工程中担任关键岗位人员(市建筑市场信用信息管理系统中已解锁的除外),且不得为担任企业专职质量员和企业专职安全员职务的人员;
8、本次招标要求投标人在3个月、配备的项目负责人在1年不得有不良行为记录[以市住房和城乡建设委员会(.nbjs.gov.)不良行为记录系统以及住房和城乡建设部(.cin.gov.)、省住房和城乡建设厅(省建设信息港.zjjs..)有关不良行为记录文件为准]。
9、本次招标不接受联合体投标。
1.4.2
资格审查方式
资格后审
1.9
踏勘现场
踏勘现场:
各投标人自行前往建设地点踏勘,以便对该工程整体状况有较多了解,并结合招标文件中相关容,认真做好投标工作。
1.10
招标文件的质疑
投标人在2017年9月11日16时30分前对招标文件或踏勘现场后有疑问的,均可以在XX县公共资源交易信息(.nhztb.gov.)对应项目提问区提出疑问。
1.11
分包
分包前须征得业主书面意见并符合有关分包规定。
2.1
构成招标文件的其他材料
招标文件、施工图纸以及补充资料在同一网页下载。
2.2
招标文件的澄清、修改、补充
招标人和招标代理人将于2017年9月12日17:
00时前在XX县公共资源交易信息(.nhztb.gov.)上澄清、修改、补充,澄清、修改、补充容作为招标文件的补充文件。
2.3
招标紧急通知时间
2017年9月27日17:
00时前
3.2.3
工程报价方式
按工程量清单综合单价法
3.3
投标有效期
投标截止日起60天(含60天)
3.4
投标保证金
1、名称:
XX县公共资源交易中心保证金专户
2、开户银行:
农行XX县支行营业部
3、银行:
4、保证金金额:
人民币叁拾捌万元
5、截止时间:
2017年9月28日08:
00时前实际到帐。
6、投标人的投标保证金一律通过XX县公共资源交易信息网上的投标保证金缴纳系统缴纳。
投标人的基本在缴纳投标保证金前必须到XX县公共资源交易信息网上进行注册并到XX县公共资源交易中心提交审核,咨询:
65131823。
投标保证金有效期和投标有效期一致。
3.7.3
投标文件装订和签署
1、投标文件根据本章第3.1.1款组成并装订成册,其中资格审查资料和工程量清单投标报价文件二部分容的每一页必须由投标人法定代表人亲自签署(或加盖法定代表人印鉴)并加盖投标人公章,其余容根据招标文件提供的格式要求签署。
2、工程量清单投标报价文件须由造价人员签字盖专用章,具体要求如下:
(1)造价人员须符合下列条件:
具有全国注册的造价工程师;
(2)如投标人具备相应造价人员的,由本单位造价人员签字并加盖专用章;
(3)如投标人不具备相应造价人员的,可以委托具有相应资质的造价咨询单位进行编制,并由受委托单位造价人员签字并加盖专用章,同时在商务标中附入委托咨询合同原件和受托单位造价咨询资质证书复印件。
两家及以上投标人不得委托同一家造价咨询单位编制投标报价文件。
3、投标文件应用不褪色的材料书写或打印。
应尽量避免涂改、行间插字或删除,如果出现上述情况,改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人签字确认。
3.7.4
投标文件份数
①投标文件:
一份正本,一份副本;每一份的封面上均应有清晰的正本、副本标识字样。
②《工程量清单投标报价文件》电子光盘一份。
4.1
投标文件和资格审查资料原件的密封和标记
①投标文件、资格审查资料原件和《工程量清单投标报价文件》电子光盘必须单独密封,在包封中(在包封容量不足的情况下,允许使用多个包封),并在包封上正确标明“投标文件”或“资格审查资料原件”或“《工程量清单投标报价文件》电子光盘”的标识字样。
②包封上应标明招标人名称、地址、工程名称、招标编号、投标人名称、地址、邮政编码,并标明“开标时间前不得”的标识字样。
③投标人应在规定日期将投标文件、资格审查资料原件和《工程量清单投标报价文件》电子光盘分别单独密封,并在封口上加盖法定代表人印鉴或法定代表人亲自签署和投标人公章。
4.2.1
投标截止时间
2017年9月28日09时00分00秒
4.2.2
投送地址
开标地址
XX县公共资源交易中心(XX县桃源街道金水东路5号五楼),具体开标室见当天公告栏。
4.2.3
投标文件和资格审查资料原件的递交
由投标人交易员本人携带交易员证书及《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件或彩色扫描件递交投标文件、《工程量清单投标报价文件》电子光盘与资格审查资料原件。
注:
在投标截止时间前如未按上述要求递交,招标人不予受理。
4.2.4
是否退还投标文件和资格审查资料原件
无论投标结果如何,投标文件将不予退回。
资格审查资料原件在资格评审结束后退回。
5.1
开标时间和地点
开标时间:
同投标截止时间
开标地点:
XX县公共资源交易中心(XX县桃源街道金水东路5号五楼),具体开标室见当天公告栏。
5.2
开标提示
所有投标人的法定代表人或其授权委托代表、项目负责人必须在投标截止时间准时参加开标会议,并提供法定代表人或授权委托代表和项目负责人、授权委托书(如法定代表人本人到场不需提供);如投标人未按上述要求参加投标,将视为未实质性响应招标文件要求,其所投标书将不予开启,不得参与后续评标。
5.3
开标程序
开标顺序:
按开标会议签到表的签到顺序为准,
①开标顺序:
身份核对→密封情况的检查→开标→评标→确定下浮率A、浮动率B、权重C→推荐中标候选人并公布。
6.1.1
评标委员会的组成
评标委员会构成:
专家5人。
评标专家确定方式:
专家评委库中随机抽取。
6.3
评标办法
经评审的合理投标价法
7.1
推荐中标候选人数
评标委员会推荐中标候选人一名。
7.3.1
履约担保
按照《关于印发XX县房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法(试行)的通知》(宁建[2014]67号)和XX县人民政府办公室转发《关于开民建设工程综合保险试点工作的通知》规定,向发包人提供履约担保一份。
7.3.3
支付担保
不需提供。
10
奖励
提前竣工奖励,按合同工期每提前一天奖励2000元累计计算。
11
违约责任
1、发生下列情况之一,视作承包人违约,并承担相应金额违约金,违约金从履约担保中支出(履约担保余额不足以支付的,不足部分在工程竣工决算款中扣除;履约担保终止的,在工程竣工决算款中扣除)。
①质量:
未达到验收合格的,承担违约金为中标价3%;
②安全:
未履行安全等级施工承诺的,承担违约金为中标价3%;
③主要机械设备:
未履行按投标文件配备施工所需的主要机械设备到场承诺的,承担违约金为中标价1%;
④延误工期按每天支付违约金2000元累计计算,最高限额为中标价3%。
2、发生下列情况之一,视作承包人违约。
违约金从工程竣工决算款中扣除。
①未履行项目负责人及项目部关键岗位人员月实际施工期到场承诺违约金1000元/人/天。
②承包人擅自更换项目负责人违约金10000元/次。
③承包人擅自更换项目部其余关键岗位人员违约金5000元/人/次。
3、承包人应当在工程竣工验收合格后60天向发包人提交工程竣工结算书及其完整的结算资料叁份,承包人未按时提交工程竣工结算书及其完整的结算资料的,按每天支付违约金1000元累计计算,承担违约金上限为中标价的1%。
12
中标承诺
承诺中标后投入的施工机械、人员、机具必须与投标文件承诺的相一致。
13
项目部关键岗位人员配备
本项目要求投标人配备的项目部关键岗位人员,除投标人资格审查要求中配备的项目负责人外,还需配备项目技术负责人、施工员、质检员和安全员。
具体配备要求见附表一《项目部关键岗位人员配备要求》。
中标人需在施工合同签订前办妥项目部关键岗位人员配备的审核手续(见附表二)。
14
行贿犯罪查询
投标人须提供(投标人、法定代表人、拟派项目负责人)2014年1月1日至2017年9月7日《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的原件或彩色扫描件,如有行贿犯罪记录的,取消投标人投标资格。
“告知函”由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具,XX县检察院查询的预约:
04。
15
失信信息查询
本次招标要求投标人及其法定代表人不得为失信被执行人。
招标代理人对投标人及其法定代表人失信信息进行查询【具体在以开标当天统一通过“全国法院失信被执行人信息公布与查询”(shixin.court.gov./)查询为准】,若为失信被执行人的,则否决其投标资格。
若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的,可以与县法院联系,到法院网系统查询。
如都无法查询的,可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询,如中标候选人为失信被执行人的,则取消中标候选人资格,重新招标。
16
其他
1、在工程开工后直至完工退场,工地现场发生的卫生费、治安费等均由中标人承担。
2、中标人应做好施工场地周围文物保护建筑、古树名木的保护工作。
发生保护措施费用根据实际情况由发包人、监理人签证。
施工场地周围邻近建筑物、地下管线、构筑物由中标人负责保护及承担措施费用。
保护期间若发生损坏,由承包人承担。
3、实际施工时,无论工程量增减多少,承包人均应无条件服从。
增减工程量或工程项目按价款结算的有关条款结算,施工单位不得提出额外索赔。
4、中标单位须自中标通知书发出之日起30天与发包人签订合同,30天未与发包人签订合同的视作放弃中标资格,并被没收投标保证金。
5、中标单位在合同签订前必须按约定提交履约保证金。
6、施工合同备案:
合同签订后15个工作日报住房和城乡建设局备案。
中标单位须协助招标人在“省建筑市场监管与诚信信息平台”上填报合同备案相关事宜,并协助招标人办理施工许可证。
7、施工过程中临时围护费用由中标人自行负责。
8、须自备发电机,保证在停电时能连续施工,费用由中标人自理。
9、投标人对本工程配备的项目部关键岗位人员每月实际施工期到位天数不得少于20天。
招标人将对投标人配备的项目部关键岗位人员实行按月实际施工期到位天数考核。
配备的项目部关键岗位人员在中标后直至竣工验收合格非特殊原因一律不得更换。
10、需总承包单位参与管理、协调、配合的服务项目及计取费用的约定:
(容详见合同条款)
发包人另行招标工程:
①空调工程按工程安装合同价的2%支付;电梯按每台2000元支付;以上费用包干使用均含税。
②水电使用费,按实计量。
如难以计量时,按另行招标的工程合同价的0.6%支付。
以上费用均含税。
③上述另行招标的工程,总承包单位需做好施工管理、协调、配合等工作。
相关费用均由各另行招标工程的承包单位支付给总承包单位。
④总承包单位需做好专业配套工程的施工协调、配合等工作,但不得另行对其他配套专业工程收取协调、配合的服务费用;其他配套专业工程如:
高低压成套设备、变压器、变配电设备及安装、燃气及热力(压力)管道、自来水、煤气、电力、有线电视、网络、通讯等的协调、配合等服务费均由总承包单位在投标报价时综合考虑,不另行支付。
12、中标单位收到中标通知书后三日需提供投标文件副本六份,其中:
工程量清单投标报价文件通过《工程量清单投标报价文件》电子光盘导出并打印成册,加盖单位公章,提交至招标代理人。
13、本工程采用《电子标书和计算机辅助评标系统》进行评标。
14、根据《XX县人民政府办公室关于印发2013年建设工程扬尘综合整治专项行动实施方案的通知》(宁政办发[2013]83号)文件规定,中标人应做好防止扬尘污染环境等相关工作,该费用已按甬建价[2014]5号文件规定,调整后计入招标控制价中。
15、投标人应向招标代理人提交200元的资料费。
1.总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现对本工程施工进行招标。
1.1.2本招标项目招标人:
见投标人须知前附表。
1.1.3本工程招标代理人:
见投标人须知前附表。
1.1.4本招标项目名称:
见投标人须知前附表。
1.1.5本工程建设地点:
见投标人须知前附表。
1.1.6本工程规模:
见投标人须知前附表。
1.1.7本工程工程造价:
见投标人须知前附表。
1.1.8本工程承包方式:
见投标人须知前附表。
1.1.9本工程招标方式:
见投标人须知前附表。
1.2资金来源
用于本工程的建设资金已通过自筹方式获得,能够保证用于完成本合同合格工程的支付。
1.3招标容、计划工期和质量、安全、报价要求
1.3.1本次招标容:
见投标人须知前附表。
1.3.2本工程的计划工期:
见投标人须知前附表。
1.3.3本工程的质量要求:
见投标人须知前附表。
1.3.4本工程的安全要求:
见投标人须知前附表。
1.3.5本工程的创优夺杯要求:
见投标人须知前附表。
1.3.6本工程的工程类别:
见投标人须知前附表。
1.3.7本工程的报价要求:
见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本工程施工的资格条件。
投标人资格条件:
见投标人须知前附表。
1.4.2资格审查方式:
见投标人须知前附表。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一:
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;
(3)为本标段的监理人;
(4)为本标段的代建人;
(5)为本标段提供招标代理服务的;
(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理人同为一个法定代表人的;
(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理人相互控股或参股的;
(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理人相互任职或工作的;
(9)被责令停业的;
(10)被暂停或取消投标资格的;
(11)上一年度XX县建筑施工企业年度考核等级为不合格的或在投标截止日市建筑市场信用信息系统用等级为D的。
1.5费用承担
1.5.1投标人应向招标代理人提交200元的资料费。
1.5.2投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。
必要时专用术语应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1招标人将按前附表所述时间开放投标人对工程现场及周围环境进行踏勘,以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。
但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。
投标人应对自身原因造成的勘察现场人员伤亡、财产损失以及其他损坏和风险承担全部费用。
踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
1.9.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据,是招标人现有的能使投标人利用的资料。
招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
1.9.3如果投标人认为需要再次进行现场踏勘,招标人将予以支持。
1.10招标文件的质疑
1.10.1投标人在投标人须知前附表规定的时间前对招标文件或踏勘现场后有疑问的,均可以在“XX县公共资源交易信息”对应项目提问区提出疑问。
1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应符合投标人须知前附表规定的分包容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件,并经招标人同意。
2.招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括:
(1)招标公告;
(2)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 宁海 高级 职业技术 中心 学校 建设 工程 一期