云南省一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题I卷 附答案.docx
- 文档编号:13238922
- 上传时间:2023-06-12
- 格式:DOCX
- 页数:32
- 大小:31.41KB
云南省一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题I卷 附答案.docx
《云南省一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题I卷 附答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云南省一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题I卷 附答案.docx(32页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
云南省一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题I卷附答案
云南省2020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题(I卷)附答案
考试须知:
1、考试时间:
180分钟,满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共70题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、根据《仲裁法》,合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。
A.按照首席仲裁员的意见作出
B.按照多数仲裁员的意见作出
C.按照仲裁委员会主任的意见作出
D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出
2、下列行为中,属于《招标投标法》明令禁止的“限制和禁止”的招标行为是()。
A.招标文件要求投标人必须具有同类工程相关业绩
B.招标文件要求投标人在本地区必须设有常年办事机构
C.招标文件要求投标人必须获得过一定奖项
D.招标文件要求投标人必须获得质量标准体系的认证
3、根据我国《消防法》的规定,按照国家工程建筑消防设计标准需要进行消防设计的建筑工程,设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计,()应当将建筑设计的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。
A.施工单位
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位
4、关于施工许可制度的说法中,正确的是()。
A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**
C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续
5、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。
乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。
A.诉讼时效的中止
B.诉讼时效的中断
C.诉讼时效的延长
D.改变法定时效期间
6、关于招标文件的说法,正确的是()。
A.招标文件的要求不得高于法律规定
B.潜在投标人对招标文件有异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行
C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算
D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人
7、某建设项目实行施工总承包,则该建设工程的安全生产事故应急救援案应由()编制。
A.总承包单位和分包单位各自
B.建设单位统一组织
C.总承包单位统一组织
D.监理单位统一组织
8、在保险合同中,负有支付保险费义务的当事人是()。
A.受益人
B.投保人
C.被保险人
D.保险人
9、某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险,安装合同计于2007年7月2日完工,后安装工程于2007年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格,监理单位于6月8日签发验收合格书,6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用.则该项目安装工程一切险的责任终止日为()。
A.2007年7月2日
B.2007年6月5日
C.2007年6月8日
D.2007年6月20日
10、关于评标的说法,正确的是()。
A.评标委员会认为所以投标都不符合招标文件要求的,可以否决所以投标
B.招标项目设有标底的,可以以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的,视为不同意评标结果
D.投标文件中有含有不明确的内容的,评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明
11、分包工程总承包发生质量问题时,关于总分包质量责任的说法,正确的是()。
A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿,不足部分再向分包单位请求赔偿
B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿
C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿,也可以向总承包单位请求赔偿
D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿,不足部分再向总承包单位请求赔偿
12、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是()。
A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别
B.施工企业提取的的安全费用不列入工程造价
C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据
D.施工企业不得提高安全费用的提取标准
13、根据《建设工程质量管理条例》,下列不属于施工企业进行施工的依据为()。
A.施工合同中约定采用的推荐性标准
B.建筑法律
C.施工图设计文件
D.工程监理合同
14、施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。
A.20
B.16
C.18
D.14
15、施工单位向电梯生产公司订购两部A.型电梯,并要求5日内交货。
电梯生产公司回函表示如果延长一周可如约供货。
根据《合同法》,电梯生产公司的回函属于()。
A.要约邀请
B.承诺
C.新要约
D.部分承诺
16、关于施工许可制度的说法中,正确的是()。
A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**
C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续
17、施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的,可能承担的行政麦任是()。
A.取消投标资格
B.降低资质等级
C.责令限期改正
D.吊销企业资质证书
18、按照《建设工程质量管理条例》,施工单位应当建立质量责任制,确定工程项目的( )。
A.项目经理、技术负责人和质量员
B.项目经理、监督负责人和施工管理负责人
C.项目经理、技术负责人和监督负责人
D.项目经理、技术负责人和施工管理负责人
19、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。
A.监理单位B.建设单位
C.总承包单位D.分包单位
20、某建筑工程投入使用后,建设单位发现车库挡土墙发生偏移,经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致,建设单位委托施工单位进行了修缮加固处理,该部分费用施工单位应向()索赔.
A.设计单位
B.建设单位
C.审图单位
D.监理单位
21、根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中,应当由施工单位承担保修责任的是()。
A.因使用不当造成的质量缺陷
B.因用户装修引起的卫生间渗漏
C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝
D.地震导致的剪力墙裂缝
22、注册建造师王某与原施工单位解除了聘用合同,选择一家在本专业有多项工程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理,则他必须进行( )。
A.初始注册
B.延续注册
C.变更注册
D.增项注册
23、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道,导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日,请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益:
()。
A.请求解除合同
B.请求返还财产
C.请求确认物权
D.请求赔偿损失
24、2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。
要求乙在3月5日前承诺。
3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。
******,3月5日,**乙正确的是()。
A.甲3月2日的行为属于要约邀请
B.乙3月4日的行为属于新要约
C.甲的要约已经撤销
D.甲乙之间买卖合同成立
25、某工程建设项目设计招标中,甲设计单位投标报价为2000万元,则其投标保证金最高应为()万元。
A.40
B.4
C.20
D.10
26、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法,正确的是()。
A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分
B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年
C.建设用地使用权期间届满的,自动续期
D.建设用地使用权消灭的,建设用地使用权人应当及时办理注销登记
27、甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同,总计金额约600万.甲先行支付定金150万,剩余款项根据供应进度结算;同时约定,若乙方迟延供货,违约金为按日支付5万元.后由于乙混凝土厂设备检修,迟延供货达30日.则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当()。
A.要求乙双倍返还定金300万元
B.要求乙支付违约金150万元,并返还定金150万元
C.要求乙双倍返还定金240万
D.要求乙支付违约金150万元,并返还定金120万元
28、某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过,建筑公司对此结果不服,以下说法正确的是()。
A.建筑公司只能提起民事诉讼
B.建筑公司既可以提起行政复议,也可以提起行政诉讼
C.建筑公司应当先申请行政复议,不服的再提起行政诉讼
D.建筑公司只能申请行政复议,不能提起行政诉讼
29、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》,全部或部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。
A.3%
B.5%
C.10%
D.15%
30、某施工项目材料采购合同中,当事人对价款没有约定,未达成不成协议,也无法根据合同有关条款或交易习惯确定,应按照()的市场价格履行。
A.履行义务一方所在地
B.材料所在地
C.合同签订地
D.订立合同同时履行地
31、下列物权中,不属于用益物权的是()。
A、土地所有权
B、土地承包经营权
C、建设用地使用权
D、地役权
32、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,下列施工企业的行为中,属于工程安全不良行为认定标准的是()。
A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的
B.在施工中偷工减料的
C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
D.拖延履行保修义务的
33、某建设工程因故中止施工,期间停工达18个月之久,下列行为中合法的是( )。
A.监理单位应按照规定安排好建设工程的维护管理工作
B.施工单位应提出延期复工的申请
C.中止施工之日起1个月内向发证机关报告
D.复工前建设单位应当重新办理施工许可证
34、甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。
在运输过程中,家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。
该案中水泥的损失应由()。
A.丙公司承担
B.甲施工企业承担
C.乙公司承担
D.甲施工企业和丙公司分担
35、下列法律文书中不具有强制执行效力的是()。
A.由仲裁机构作出的仲裁调解书
B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书
C.由国家行政机关作出的调解书
D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书
36、关于仲裁审理的说法,正确的是()。
A.仲裁审理,必须开庭审理作出裁决
B.涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理
C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决
D.被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求
37、由于建设单位错误管理引起的损坏,由( )负责修理。
A.建设单位
B.施工单位
C.使用单位
D.物业单位
38、施工过程中,建设单位违反规定提出降低工程质量要求时,施工企业应当()。
A.予以拒绝
B.征得设计单位同意
C.征得监理单位同意
D.与相关各方协商一致
39、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,应由()组织召开专家论证会。
A.安全监督管理机构
B.施工单位
C.建设单位
D.监理单位
40、关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()。
A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体
B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域
C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定
D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准
41、根据《建没工程质量管理条例》,下列情开中,属于违法分包的是()。
A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的
B.分包单位特其承包的建设工程再分包给具有相应资质条牛的施工企业的
C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的
D.施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的
42、根据《物权法》,建设用地使用权属于()。
A.所有权
B.用益物权
C.担保物权
D.留置权
43、依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起()日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.20
B.30
C.60
D.15
44、关于工程再分包的说法,正确的是()。
A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包
B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包
C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包
D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人
45、根据《注册建筑师管理规定》,负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。
A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
B.国务院建设主管部门
C.中国建筑业协会建造师分会
D.国务院发展和改革委员会
46、李某原是甲建筑公司材料员,辞职后成立一物资经销公司.李某利用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同,木材公司对李某辞职并不知晓.请问,对该合同承担付款义务的是()。
A.甲建筑公司
B.物资经销公司
C.李某
D.李某和甲建筑公司
47、某一建筑工程计划建设工期为1年8个月,工程合同价格为600万元,按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定,其到位资金原则上不得少于()万元.
A.180
B.200
C.240
D.300
48、根据《合同法》,债权人将合同中的权利转让给第三人的,()。
A.需经债务人同意,且需办理公证手续
B.无需经债务人同意,也不必通知债务人
C.无需债务人同意,但需办理公证手续
D.无需债务人同意,但需通知债务人
49、根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()。
A.用工单位申请,劳务派遣单位协助
B.被派遣劳动者申请,劳务派遣单位协助
C.劳务派遣单位申请,用工单位协助
D.被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助
50、下列建设项目中,可以不招标的是()。
A.个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同
B.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同
C.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同
D.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同
51、下列纠纷中,适合《仲裁法》仲裁的是()。
A.总分包之间的合同纠纷
B.继承纠纷
C.劳动合同纠纷
D.对罚款不服发生的纠纷
52、采用普通程序开庭审理民事纠纷过程中,准备开庭后正确的审理程序是()。
A.法庭调查、法庭辩论、宣判、法庭笔录
B.法庭调查、法庭辩论、合议庭评议、宣判
C.法庭辩论、法庭调查、法庭笔录、宣判
D.法庭辩论、法庭笔录、法庭调查、宣判
53、甲公司向乙公司购买50吨水泥,后甲通知乙需要更改购买数量,但一直未明确具体数量。
交货期截止,乙将50吨水泥交付给甲,甲拒绝接受,理由是已告知要变更合同。
关于双方合同关系的说法,正确的是()。
A.乙承担损失
B.甲可更具实际情况部分接受
C.双方合同已变更,乙送货构成违约
D.甲拒绝接受,应承担违约责任
54、下列选项中,当事人不能据以向人民法院申请执行的是()。
A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书
B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书
C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书
D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书
55、张某继承了一套商铺,在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某,并由李某使用。
张某在办理了产权登记后,又以380万元的价格将这套商铺卖给王某,并办理了过户手续。
对此,下列选项中正确的说法是( )。
。
A.张某与李某间的买卖合同无效
B.张某与王某间的买卖合同无效
C.这两个买卖合同均有效
D.张某办理产权登记前不享有所有权
56、关于施工图设计文件,下面说法正确的是( )。
A.施工图设计文件与施工组织设计文件都是设计单位编制
B.施工图设计文件与施工组织设计文件都是施工单位编制
C.施工图设计文件与施工组织设计文件必须经过监理工程师审查方可使用
D.施工图设计文件必须经过建设行政主管部门审查通过后,建设单位才可以交给施工单位使用
57、关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是()。
A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用
B.已发行的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复
C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追秀项目负责人的责任
D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题
58、合同中具有相对独立性,效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是( )条款。
A.违约责任
B.解决争议
C.价款或酬金
D.数量和质量
59、当事人的下列行为中,根据《合同法》已经构成缔约过失责任的是()。
A.甲企业为获取某商业秘密,假意与权利人进行缔约谈判,获取该商业秘密后,拒绝与权利人签订合同,并不当使用了该秘密
B.乙公司出售的产品不合格,卖方要求予以赔偿
C.丙建筑公司没有相关的施工资质,于是假借其他公司的资质证书进行投标,但其施工质量十分优良
D.丁单位领导在招投标过程中,接受投标人的贿赂而使其中标,并与之签订了承包合同
60、关于法的效力层级的说法,正确的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下,法律、法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法
61、安装、拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。
A.施工企业负责项目管理的技术负责人
B.监理单位负责安全的工程师
C.出租单位生产管理人员
D.安装、拆卸单位的专业技术人员
62、关于行政调解的说法。
正确的是()。
A.行政调解属于诉讼内调解
B.行政调解达成的协议具有强制约束力
C.行政调解应当事人的申请方可启动
D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解
63、根据《消防法》,关于建设刚才竣工消防验收的说法,正确的是()。
A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的,修改后建设单位不必重新申请消防设计备案
B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收,并出具消防验收意见
C.公安机关消防机构实施消防验收,可以收取成本费
D.依法不需要取得施工许可的建设工程,可以不进行竣工验收消防备案
64、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。
施工期间,建设单位要求施工企业购买某品牌设备,理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系。
关于本案中施工企业的行为,正确的是()。
A.施工企业应同意建设单位自行采购
B.设计单位提出此要求,施工企业就必须接受
C.建设单位以书面形式提出要求,施工企业就必须接受
D.施工企业可拒绝建设单位的要求
65、在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生噪音污染的,施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
A.7
B.10
C.15
D.3
66、根据《水污染防治法》的规定,排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准,或者超过重点水污染物排放总量控制指标的,由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理,限期治理的期限最长不超过()
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
67、根据《民事诉讼法》关于特殊地域管辖的规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者()人民法院管辖。
A.原告住所地
B.合同签订地
C.合同履行地
D.标的物所在地
68、根据《商标法》,注册商标有效期限为10年,自()。
之日起计算
A、注册商标申请人寄出申请书
B、商标局收到申请书
C、公告发布
D、核准注册
69、按照《民法通则》规定,下列情形中不属于委托代理终止的是( )。
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.代理人丧失民事行为能力
C.被代理人丧失民事行为能力
D.被代理人法人终止
70、根据《安全生产法》,不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是()。
A.保证本单位安全生产投入的有效实施
B.及时、如实报告生产安全事故
C.为从业人员缴纳意外伤害保险费
D.建立、健全本单位安全生产责任制
二、多选题(共30题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、下列工程项目中无须办理施工许可证的是()。
A.建筑面积为350平方米采暖改造工程
B.工程投资额约为28万元的节能工程
C.南水北调主线施工工程
D.防洪堤汛期抢修工程
E.外资工程
2、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案键使用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。
A、提供的设计有缺陷
B、提供的建筑材料不符合强制标准
C、指定购买的建筑构配件不符合强制标准
D、同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程
E、直接指定分包人分包专业工程
3、某施工企业将采购的多种货物提交承运人,其中我包括有腐蚀性的危险物品。
但是,该企业并未如实告知承运。
在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。
该承运人权利的说法,正确的有()。
A、承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装
B、托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输
C、承运人有权要求托运人支付额外的包装费用
D、承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失
E、货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取费用的,承运人有权要求支付运费
4、下列建设工程合同中,属于无效合同的有()。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.发包人胁迫施工企业订立的合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同
E.施工企业与发包人订立的重大误解合同
5、使用单位自购的建筑其重机械中,应当报废并向原备案机关办理注销手续的有()。
A.经检验达不到安全技术标准规定的
B.属国家明令淘汰或者禁止使用的
C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
D.没有完整安全技术档案的
E.没有齐全有效的安全保护装置的
6、下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有()。
A.产权转移证书
B.营业账簿
C.权利、许可证照
D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 云南省一级建造师建设工程法规及相关知识模拟试题I卷 附答案 云南省 一级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 模拟 试题 答案