一级建造师考试真题卷《建设工程法规及相关知识》2.docx
- 文档编号:13070914
- 上传时间:2023-06-10
- 格式:DOCX
- 页数:26
- 大小:28.71KB
一级建造师考试真题卷《建设工程法规及相关知识》2.docx
《一级建造师考试真题卷《建设工程法规及相关知识》2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一级建造师考试真题卷《建设工程法规及相关知识》2.docx(26页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
一级建造师考试真题卷《建设工程法规及相关知识》2
2015年一级建造师考试真题卷《建设工程法规及相关知识》
∙本卷共分为2大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。
∙
一、单项选择题(共25题,每题2分。
每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.甲仓库为乙单位保管500吨水泥,双方约定保管费用为1000元,后乙未能按约定支付保管费用,则甲可以__。
A.行使质押权变卖全部水泥
B.行使质押权变卖部分水泥
C.行使留置权变卖全部水泥
D.行使留置权变卖部分水泥
参考答案:
D
[考点]1Z302000合同法——1Z302080合同的担保——1Z302082掌握合同担保的方式——留置[思路]留置,是指债权人按照合同约定占有债务人的财产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照《担保法》规定,留置该财产。
以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。
因保管合同、运输合同,加工承揽合同发生的债权,债务人不履行债务的,债权人有留置权。
法律规定可以留置的其他合同,债权人也享有留置权。
留置的财产为可分物的,留置物的价值应相当于债务的金额。
[拓展]债权人和债务人应当在合同中约定,债权人留置财产后,债务人应当在不少于两个月的期限。
内履行债务。
债权人和债务人在合同中未约定的,债权人留置债务人财产后,应当确定两个月以上的期限,通知债务人在该期限内履行债务。
债务人逾期仍不履行的,债权人可以与债务人协议以留置物折价,也可以依法拍卖、变卖留置物。
留置物折价或者拍卖、变卖后,其价款超过债权数额的部分归债务人所有,不足部分由债务人清偿。
2.甲发包人与乙承包人订立建设工程合同,并由丙公司为甲出具工程款支付担保,担保方式为一般保证。
现甲到期未能支付工程款,则下列关于该工程款清偿的说法,正确的是__。
A.丙公司应代甲清偿
B.乙可要求甲或丙清偿
C.只能由甲先行清偿
D.不可能由甲或丙共同清偿
参考答案:
C
[考点]1Z302000合同法——1Z302080合同的担保——1Z302082掌握合同担保的方式——保证[思路]保证的方式有两种,一是一般保证,二是连带责任保证。
保证方式没有约定或约定不明确的,按连带保证承担保证责任。
(1)一般保证一般保证是指债权人和保证人约定,首先由债务人清偿债务,当债务人不能清偿债务时,才由保证人代为清偿债务的保证方式。
《担保法》第17条规定:
“一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担保证责任。
”
(2)连带责任保证连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式。
《担保法》第18条规定:
“连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
”[拓展]
(1)保证合同保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。
保证合同应包括以下内容:
①被保证的主债权种类、数量;②债务人履行债务的期限;③保证的方式;④保证担保的范围;⑤保证的期间;⑥双方认为需要约定的其他事项。
(2)担保范围保证责任范围,包括主债权及利息、违约金、损害赔偿和实现债权的费用。
保证合同另有约定的,按照约定。
当事人对保证责任范围无约定或约定不明确的,保证人应对全部债务承担责任。
保证人承担保证责任后,有权向债务人追偿。
(3)保证人的资格条件《担保法》第7条规定:
“具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民,可以作为保证人。
”
3.某建设工程采用招标方式选择承包人,则关于该建设工程招标投标过程中的各行为,下列说法中,正确的是__。
A.虽然投标邀请书的对象是明确的,但仍属要约邀请
B.投标人购买招标文件,属要约行为
C.投标人参加现场考察,属要约行为
D.评标委员会推荐中标候选人,属承诺行为
参考答案:
A
[考点]1Z302000合同法——1Z302090建设工程合同——1Z302091掌握建设工程合同的订立——施工合同订立的特殊性[思路]由于建设工程合同的特殊性,其合同的订立也存在自身的特殊性。
(1)招标公告(投标邀请书)是要约邀请。
(2)投标文件是要约。
(3)中标通知书是承诺。
[拓展]《合同法》第270条规定:
“建设工程合同应当采用书面形式。
”施工项目招标投标中,招标人必须具备的条件参见1Z301052,投标人具备的条件参见1Z301053。
4.某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是__。
A.予以追缴
B.不予支持
C.支付按合同约定全部支付
D.只支持按银行同类贷款利息支付
参考答案:
D
[考点]1Z302000合同法——1Z302090建设工程合同——1Z302091掌握建设工程合同的订立——涉及施工合同订立的争议的解决:
建设工程垫资利息问题[思路]于垫资问题产生的纠纷,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》作了明确的规定:
“当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资利息的,应予以支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。
”[拓展]《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》第4条规定,任何建设单位都不得以要求施工单位带资承包作为招标投标条件,更不得强行要求施工单位将此类内容写入工程承包合同。
该通知第5条规定,施工单位不得以带资承包作为竞争手段承揽工程,也不得用拖欠建材和设备生产厂家贷款的方法转嫁由此造成的资金缺口。
显然,带资承包违反上述规定。
但是,《民法通则》《合同法》乃至《建筑法》等有关建筑方面的法律、行政法规都没有作出禁止“带资承包”的规定。
带资承包并没有违反法律、行政法规定的强制性规定,“带资承包”条款并不影响合同效力。
5.某扩建工程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验而使用该工程,11月20日承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织验收,12月3日工程竣工验收合格,则该工程竣工日期为__。
A.11月15日
B.11月20日
C.11月30日
D.12月3日
参考答案:
A
[考点]1Z302000合同法——1Z302090建设工程合同——1Z302092掌握建设工程合同的履行——对竣工日期的争议问题[思路]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第14条规定:
“建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
”[拓展]我国《建设工程施工合同(示范文本)》第32.4款规定:
“工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。
工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
”由于建设单位和施工单位对于工程质量是否符合合同约定产生争议而导致对竣工日期的争议。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,应该以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。
由于发包人拖延验收而产生的对实际竣工日期的争议,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第14条规定:
“承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
”
6.某建设工程合同约定,“工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款”。
2005年10月1日工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包人将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款。
2006年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。
则利息起算日应为__。
A.2005年10月10日
B.2005年10月20日
C.2005年12月1日
D.2006年5月1日
参考答案:
C
[考点]1Z302000合同法——1Z302090建设工程合同——1Z302092掌握建设工程合同的履行——对计价方法的争议问题:
因利息产生的纠纷[思路]对于因利息而产生的纠纷,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18条规定:
“利息从应付工程款之日计付。
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间。
(1)建设工程已实际交付的,为交付之日。
(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日。
(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
”本题中,当事人有约定,即为竣工验收后2个月,2005年10月1日通过验收,2个月后是2005年12月1日。
故答案为C。
[拓展]因工程质量验收不合格导致的纠纷,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条作出了规定,建设工程施工合同有效,但建设工程经竣工验收不合格的,工程价款结算参照本解释第三条规定处理。
即:
(1)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予以支持;
(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。
7.发包人与承包人约定按照固定价结算工程款,因合同履行过程中材料价格上涨,承包人请求进行造价鉴定,则人民法院对承包人的请求应__。
A.予以支持
B.不予支持
C.征求发包人意见
D.要求承包人提供证据
参考答案:
B
[考点]1Z302000合同法——1Z302090建设工程合同——1Z302092掌握建设工程合同的履行——对计价方法的争议问题:
因合同计价方式产生的纠纷[思路]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第22条规定:
“当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,不予支持。
”[拓展]合同价可以采用固定价、可调价和成本加酬金三种方式。
由于工程建设的外部环境处于不断的变化之中,这些外部条件的变化就会导致施工单位成本的增加。
例如,某种建材的大幅度涨价,或者发生了一定程度的设计变更使得工程量有所增加,都会让承包商承担了更大的成本。
这种情况下,承包商就可能提出索赔的要求,要求建设单位支付增加部分的成本。
对于上述三种合同形式,如果采用的是可调价合同或者成本加酬金合同,建设单位就应该在合同约定的范围内支付这笔款项。
8.某工程需租用钢管,双方约定租赁期限为8个月,则下列关于该租赁合同的说法,错误的是__。
A.应以书面方式订立
B.若以口头方式订立,则租赁期视为6个月
C.若以口头方式订立,出租人可随时解除合同
D.若以口头方式订立,承租人可随时解除合同
参考答案:
B
[考点]1Z302000合同法——1Z302100与工程建设相关的其他合同——1Z302101掌握转移财产权利的合同——租赁合同[思路]根据租赁合同是否约定租赁期限,可以将租赁划分为定期租赁和不定期租赁。
就不定期租赁而言,任何一方当事人有权随时解除合同,但是应在解除合同之前通知对方。
无论如何确定租赁期限,租赁期限均不得超过二十年。
租赁期在6个月以下的,当事人可以自由选择合同形式;租赁期在6个月以上的,应当采用书面形式,否则无论当事人是否约定租赁期限,均视为不定期租赁。
本题中租赁期限为8个月,按照上述规定,应当采用书面形式订立合同。
以口头方式订立时,视为不定期租赁。
而就不定期租赁而言,任何一方均有权在通知对方的前提下随时解除合同。
故本题只有B选项是错误的。
[拓展]租赁合同当事人的权利义务如下。
(1)出租人的主要义务:
①交付出租物;②保持租赁物符合约定用途;③保证无第三人对租赁物主张权利。
(2)承租人的主要义务:
①支付租金;②恰当使用租赁物;③妥善保管租赁物;④不得擅自在租赁物上改善和增设他物;⑤及时通知义务;⑥返还租赁物。
9.施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议,双方多次协商,但没有达成和解,则关于此争议的处理,下列说法中,正确的是__。
A.双方依仲裁协议申请仲裁后,仍可以和解
B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议。
该和解协议即具有法律强制执行力
C.如果双方通过诉讼方式解决争议,不能再和解
D.如果在人民法院执行中,双方当事人达成和解协议,则原判决书终止执行
参考答案:
A
[考点]1Z303000建设工程纠纷的处理——1Z303010民事纠纷处理的方式——1Z303013熟悉和解与调解——和解[思路]和解的应用非常广泛,发生争议后,当事人可自行和解;即使在申请仲裁和诉讼后,仍然可以和解。
故A选项正确,C选项错误。
当事人申请仲裁后,自行和解,达成和解协议的,可以请求仲裁庭根据和解协议作撤裁定书,也可以撤回仲裁申请。
当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,可以根据仲裁协议申请仲裁。
仲裁中的调解书具有法律效力,和解协议不具有法律强制力。
B项错误。
和解可以发生在民事诉讼的任何阶段。
当事人在诉讼中和解的,应由原告申请撤诉,经法院裁定撤诉后结束诉讼,当事人经过和解处理纠纷,但审判阶段的和解没有法律效力。
当事人和解后,可以请求法院调解,制作调解书,产生法律效力。
在执行中,双方当事人在自愿协商的基础上,达成的和解协议,产生结束执行程序的效力。
如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的,对方当事人可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。
D选项错误。
[拓展]仲裁中的和解和调解。
(1)仲裁中的和解根据《仲裁法》的规定,当事人申请仲裁后,可以自行和解,达成和解协议的,可以请求仲裁庭根据和解协议做出裁决书,也可以撤回仲裁申请。
当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,可以根据仲裁协议申请仲裁。
(2)仲裁中的调解根据《仲裁法》的有关规定,仲裁庭在作出裁决前,可以先行调解。
当事人自愿调解的,仲裁庭应当调解。
调解不成立的,应当及时做出裁决。
调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。
调解书与裁决书具有同等法律效力。
调解书经双方当事人签收后,即发生法律效力,在调解书签收前当事人反悔的,仲裁庭应当及时做出裁决。
10.建设单位以工程质量不合格为由,拒绝支付工程款,施工单位诉至人民法院。
向人民法院提交的下列资料中,不属于证据的是__。
A.工程质量检测机构出具的鉴定报告
B.建设单位职工的书面证明材料
C.建设单位与施工单位签订的施工合同
D.建设单位提交的答辩状
参考答案:
D
[考点]1Z303000建设工程纠纷的处理——1Z303020证据——1Z303021掌握证据的种类——书证和物证、鉴定结论[思路]根据《民事诉讼法》第63条的规定,根据表现形式的不同,民事证据有以下七种,分别是:
书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录。
书证一般表现为各种书面形式文件或纸面文字材料(但非纸类材料亦可成为书证载体),如合同文件、各种信函、会议纪要、电报、传真、电子邮件、图纸、图表等。
[拓展]详见2006年单项选择第57题[拓展]。
11.人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法,下列行为不是证据保全方法的是__。
A.没收
B.扣押
C.查封
D.勘验
参考答案:
A
[考点]1Z303000建设工程纠纷的处理——1Z303020证据——1Z303022掌握证据的保全——证据保全的实施[思路]根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第24条规定,人民法院进行证据保全,可以根据具体情况,采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。
人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场。
[拓展]根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第23条规定,当事人依据《民事诉讼法》第74条的规定向人民法院申请保全证据的,不得迟于举证期限届满前7日。
当事人申请保全证据的,人民法院可以要求其提供相应的担保。
根据《民事诉讼法》第74条的规定:
“在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,诉讼参加人可以向人民法院申请保全证据,人民法院也可以主动采取保全措施。
”《仲裁法》第46条也规定:
“在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,当事人可以申请证据保全。
当事人申请证据保全的,仲裁委员会应当将当事人的申请提交证据所在地的基层人民法院。
”
12.某人民法院终审判决,建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。
建设单位未履行判决。
依照有关法律规定,施工单位申请执行的期限不得迟于__。
A.2006年9月1日
B.2006年12月1日
C.2007年3月1日
D.2007年6月1日
参考答案:
B
[考点]1Z303000建设工程纠纷的处理——1Z303030民事诉讼法——1Z303035熟悉执行程序——执行的申请[思路]根据《民事诉讼法》第219条的规定,申请执行的期限,双方当事人是公民的为1年,双方是法人或者其他组织的为6个月。
该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算,法律文书规定分期履行的,从规定的每次履行期间的最后一日起计算。
[拓展]据以申请执行的主要法律文书,根据《民事诉讼法》的有关规定,对于下列具有法律效力的法律文书,一方当事人不履行的,对方当事人可以向有管辖权的法院申请执行:
(1)法院制作的发生法律效力的民事判决、裁定以及生效的调解书;
(2)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的仲裁裁决书、生效的仲裁调解书;(3)公正机关依法赋予强制执行效力的债权文书等。
13.某施工单位拖欠王某工资,经劳动仲裁后,王某不服,将施工单位起诉至人民法院。
在一审人民法院开庭审理的过程中,王某的儿子有病住院急需用钱,则关于本案中先予执行的适用,下列说法中,正确的是__。
A.人民法院可直接裁定先予执行
B.王某可请求一审人民法院裁定先予执行
C.因尚未审理完毕,当事人不能申请先予执行
D.若王某败诉,不须赔偿由此给施工单位造成的损失
参考答案:
B
[考点]1Z303000建设工程纠纷的处理——1Z303030民事诉讼法——1Z303033掌握财产保全及先予执行的规定——先予执行[思路]根据《民事诉讼法》第97条的规定,人民法院对下列案件,根据当事人的申请,可以裁定先予执行:
(1)追索赡养费、抚养费、抚育费、抚恤金、医疗费用的;
(2)追索劳动报酬的;(3)因情况紧急需要先予执行的。
[拓展]先予执行的适用条件。
根据《民事诉讼法》第98条的规定,人民法院裁定先予执行的,应当符合下列条件:
(1)当事人之间权利义务关系明确,不先予执行将严重影响申请人的生活或者生产经营的;
(2)被申请人有履行能力的。
人民法院可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,驳回申请。
申请人败诉的,应当赔偿被申请人因先予执行遭受的财产损失。
14.某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案,由某人民法院开庭审理。
建设单位经传票传唤,无正当理由拒不到庭,则人民法院可以__。
A.撤销案件
B.中止审理
C.终结审理
D.缺席判决
参考答案:
D
[考点]1Z303000建设工程纠纷的处理——1Z303030民事诉讼法——1Z303034掌握审判程序——一审程序[思路]根据《民事诉讼法》的有关规定,被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决。
[拓展]根据《民事诉讼法》的有关规定,原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以按撤诉处理;被告反诉的,可以缺席判决。
15.某施工单位在一起工程质量诉讼中,委托其法务部负责人李某为诉讼代理人,其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理,未列举具体权限,则李某有权__。
A.进行辩论
B.进行和解
C.提起反诉
D.提起上诉
参考答案:
A
[考点]1Z303000建设工程纠纷的处理——1Z303030民事诉讼法——1Z303032掌握诉讼参加人的规定——诉讼代理人[思路]委托他人代为诉讼的,必须向人民法院提交由委托人签名或盖章的授权委托书,授权委托书必须记明委托事项和权限。
针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形,最高人民法院特别规定,在这种情况下不能认定为诉讼代理人以获得特别授权,即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求,进行和解,提起反诉或者上诉。
[拓展]《民事诉讼法》第58条第1款规定:
“当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。
”委托诉讼代理人既可以是律师,也可以是当事人的近亲属,有关的社会团体或者所在单位推荐的人,以及经人民法院推荐的其他公民。
16.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。
在法庭调查时,乙出示了双方订立的有效仲裁协议,此时人民法院应当__。
A.驳回起诉
B.继续审理
C.终止起诉
D.将案件移交合同约定的仲裁机构
参考答案:
B
[考点]1Z303000建设工程纠纷的处理——1Z303040仲裁法——1Z303041掌握仲裁协议——仲裁协议的效力[思路]有效的仲裁协议将排除法院的司法管辖权。
根据《仲裁法》第26条的规定,当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议,人民法院受理后,另一方在首次开庭前提交仲裁协议的,人民法院应当驳回起诉(但仲裁协议无效的除外)。
本题为乙方在法庭调查时出示有效仲裁协议,不符合上述驳回起诉的规定,故人民法院应当继续审理。
[拓展]详见2005年单项选择第37题[拓展]。
17.某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后,在赔偿数额上形成三种意见,甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15,16,20万元,其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。
此案中,应当裁决赔偿__万元。
A.15
B.16
C.17
D.20
参考答案:
D
[考点]1Z303000建设工程纠纷的处理——1Z303040仲裁法——1Z303042掌握仲裁程序——开庭和裁决:
仲裁裁决[思路]根据《仲裁法》第31条规定,当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员,第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。
第三名仲裁员是首席仲裁员。
根据《仲裁法》的有关规定,仲裁裁决应当按熙多数仲裁员的意见作出,少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。
仲裁庭不能形成多数意见时,裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。
[拓展]裁决书自作出之日起发生法律效力。
具体体现在:
(1)当事人不得就已经裁决的事项再申请仲裁,也不得就此提起诉讼;
(2)仲裁裁决具有强制执行力。
18.下列关于仲裁开庭的说法,正确的是__。
A.仲裁应当开庭进行,当事人也可以协议不开庭
B.仲裁应当不开庭进行,当事人也可以协议开庭
C.仲裁不公开进行,当事人协议公开的必须公开
D.仲裁公开进行,当事人可以协议不公开
参考答案:
A
[考点]1Z303000建设工程纠纷的处——1Z303040仲裁法——1Z303042掌握仲裁程序——开庭和裁决:
仲裁开庭和审理[思路]
(1)仲裁应当开庭进行,当事人可以协议不开庭。
当事人应当对自己的主张提供证据。
仲裁庭认为有必要收集的证据,可自行收集。
证据应当在开庭时出示,当事人可以质证。
当事人在仲裁过程中有权进行辩论。
(2)仲裁以不公开审理为原则,体现了仲裁的保密性。
[拓展]详见2007年单项选择第54题[拓展]。
19.甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位,双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。
后双方因质量问题发生争议,同时发现该分包行为未经建设单位同意。
下列关于本案仲裁协议效力的说法,正确的是__。
A.分包合同无效,则仲裁协议无效
B.分包合同有效,则仲裁协议有效
C.分包合同效力待定,则仲裁协议效力待定
D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性
参考答案:
D
[考点]1Z303000建
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 一级 建造 考试 真题卷 建设 工程 法规 相关 知识