一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案详细解析.docx
- 文档编号:10754141
- 上传时间:2023-05-27
- 格式:DOCX
- 页数:43
- 大小:41.04KB
一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案详细解析.docx
《一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案详细解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案详细解析.docx(43页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案详细解析
2018一级建造师法规真题及答案详细解析
一、单项选择题
1.不同行政法规对同一事项的规定,新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由()裁决。
A.国务院主管部门B.最高人民法院C.国务院
D.全国人大常委会
【答案】C
【解析】新法、旧法对同一事项有不同规定时,新法的效力优于旧法。
同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机关即国务院裁决。
2.某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。
业务员王某在与施工企业洽谈时提出,合同定价遵守公司规定,但王某本人按每台50
元补贴施工企业。
施工企业表示同意,遂与王某签订了订货合同,并将获得的补贴款入账。
王某行为的法律定性是()。
A.合法行为
B.无权代理C.不正当竞争D.滥用代理权
【答案】A
【解析】注意“账外暗中”给予对方回扣的,作为受贿处理。
本案的补贴如实入账,不得视为不正当竞争行为。
3.被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失,应()。
A.由被代理人向第三人承担责任,代理人承担连带责任
B.由被代理人独自向第三人承担责任
C.由第三人自己承担损失
D.由代理人独自向第三人承担责任
【答案】A
【解析】委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任。
4.建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。
经双方订立合同,约定建
设单位向该企业支付用地费用,该企业向建设单位提供场地。
在此合同中,建设单位拥有的权利是()。
A.相邻权
B.地役权
C.土地出租权
D.建设用地使用权
【答案】B
【解析】地役权是指为使用自己不动产的便利或提高效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。
他人的不动产为供役地,自己的不动产为需役地。
5.施工企业购买材料设备后交付承运人运输,未按约定给付承运费用时,承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物,承运人行使的是()。
A.抵押权B.质权C.留置权
D.所有权
【答案】C
【解析】留置是指债权人按照合同的约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期
限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
6.根据《建筑业企业资质管理规定》,属于建筑业企业资质序列的是()。
A.工程总承包B.专业分包C.专业承包
D.劳务承包
【答案】C
【解析】根据《建筑业企业资质管理规定》,建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
7.资质许可机关的上级机关,根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤消建筑业企业资质的情形是()。
A.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包工程转包或违法分包的
D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的
【答案】B
【解析】撤销、吊销、失效、注销的区别。
撤销是因为行政机关工作人员的过错,或者所
依据的法律、法规出现变化,或者为了公共利益,可以中止行政许可;(过错在行政机关)吊销则专指行政处罚(注册人有过错)注销:
无论以上哪种情况,或者
是客观情况导致,只要不能继续执业的,均需注销,是动词失效:
一些中性的原
因,无法严格判定是谁的错语(客观情况),是注销的结果。
8.安全生产许可证的有效期为()年。
A.1
B.2
C.3
D.5
【答案】C
【解析】安全生产许可证有效期为3年。
9.施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同,并足额缴付了保费,
但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单,后施工企业发生保险事故要求赔偿时,保
险公司称张某已离职,且其未将保险合同和保费交回公司。
关于该案中责任承担的说法,正确的是()。
A.张某应当向施工企业赔偿损失B.施工企业补缴保费后,保险公司方可赔偿损失C.保险公司找到张某追回保费后,方可给予施工企业赔偿
D.保险公司应当支付保险金,并可向张某追偿
【答案】D
【解析】这是典型的表见代理。
张某有足够的理由让对方相信。
表见代理的后果由被代理人承担,被代理人可以向无权代理人追偿因表见代理而遭受的损失。
10.下列责任种类中,属于行政处罚的是()。
A.管制B.赔偿损失C.返还财产
D.罚款
【答案】D
【解析】
民事责任行政责任刑事责任
停止侵害排除妨碍消除危险返还财产恢复原状修理、重作、更换赔偿损失支付违约金消除影响、恢复名誉赔礼道歉
行政处罚警告罚款没收违法所得、没收非法财物责令停产停业暂扣或吊销许可证和执照行政拘留行政处分警告记过记大过降级撤职开除
主刑管制拘役有期徒刑无期徒刑死刑附加刑罚金剥夺政治权利没收财产驱逐出境
11.施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单,后因故又发出加急
通知取消了该采购清单。
如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处,
则该取消通知从法律上称为()。
A.要约撤回B.要约撤消C.承诺撤回D.承诺撤消
【答案】A
【解析】要约可以撤回,但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。
要约可以撤销,但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知
之前到达受要约人。
12.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的()标准。
A.推荐性
B.国家C.强制性D.行业
【答案】C
【解析】与安全有关的均是强制性标准,必须执行。
13.某建设工程项目分包工程发生生产安全事故,负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是()。
A.现场施工人员
B.分包单位C.建设单位D.总承包单位
【答案】D
【解析】实行施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。
14.王某的日工资为80元。
政府规定2010年10月1日至7日放假7天,其中3天属于法定休假日,4
天属于前后两周的周末休息日。
公司安排王某在这7天加班不能安排补休。
公司应当向王某支付加班费合计()元。
A.560
B.1360
C.800
D.1120
【答案】B
【解析】安排劳动者延长工作时间的,支付不低于150%的工资报酬。
休息日安排劳动者工
作又不能安排补休的,支付不低于工资200%的工资报酬,法定休假日安排劳动者工作的,支付不低于300%的工资报酬。
4天双倍工资,加上3
天3倍工资。
4×80×2+3×80×3=1360。
15.根据《民事诉讼法》,申请仲裁裁决强制执行的期间()。
A.6个月B.1年C.2年
D.3年
【答案】C
【解析】仲裁裁决强制执行期间为两年,自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算,分期履行的,每次履行期间的最后1
日计算。
16.根据《劳动合同法》,在劳务派遣用工方式中,订立劳务派遣协议的主体是()。
A.派遣单位与用工单位B.用工单位与劳动者C.用工单位与当地人民政府
D.派遣单位与劳动者
【答案】A
【解析】劳务派遣里涉及两个合同,一个是劳务派遣单位与被派遣的劳动者订立的劳动合同,一个是劳务派遣单位与用工单位之间签订的劳务派遣协议。
17.对于土方开挖工程,施工企业编制专项施工方案后,经()签字后实施。
A.施工企业项目经理、现场监理工程师
B.施工企业技术负责人、建设单位负责人C.施工企业技术负责人、总监理工程师
D.建设单位负责人、总监理工程师
【答案】C
【解析】对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,要编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全
生产管理人员进行现场监督。
18.关于建设工程分包的说法,正确的是()。
A.劳务作业的分包可以不经建设单位认可B.承包单位可将其承包的全部工程进行分包
C.建设工程主体结构的施工可以分包D.建设单位有权直接指定分包工程的承包人
【答案】A
【解析】A劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定,可不经建设单位的认可,这是一个特例,其它的分包人均应取得建设单位认可。
B
相当于转包,转包是严格禁止的;C承包单位只能将承包工程中的非主体、非关键性工作分包给他人完成,主体结构的施工必须由承包单位自己完成;D
选择分包工程的承包人是承包单位的权利,建设单位无权直接指定,但除特殊情况外,承包人选择分包人,须经建设单位认可。
19.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。
施工期间,建设单位要求施工企业购买某品
牌设备,理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系,关于本案中施工企业的行为,正确的是()。
A.施工企业应同意建设单位自行采购
B.设计单位提出此要求,施工企业就必须接受C.建设单位以书面形式提出要求,施工企业就必须接受D.施工企业可拒绝建设单位的要求
【答案】D
【解析】按照合同约定,建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的,发包单位
不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。
20.下列情形中,属于施工作业人员的安全生产义务是()。
A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受安全生产教育和培训
C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D.拒绝违章指挥和强令冒险作业
【答案】B
【解析】ACD是施工作业人员的权利,不是义务。
21.根据相关法律规定,建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为
()。
A.竣工验收合格后B.提交竣工验收报告时C.竣工验收时D.交付使用时
【答案】B
【解析】质量保修书是进行竣工验收的前提条件,所以它只能在提交竣工验收报告时,不可能再迟。
22.某场馆工程的质量保修书的保修期限中,符合行政法规强制性规定的是()。
A.主体结构工程为10年
B.供热与供冷系统为3年C.屋面防水工程为3年D.有防渗漏要求的房间和内外墙为2年
【答案】B
【解析】具体项目的保修期限可双方约定,可以高于但不得低于行政法规的强制性规定。
A主体结构应为设计文件规定的该工程的合理使用年限;B供热与供冷系统,为
2个采暖期、供冷期。
C屋面防水为5年;D有防渗漏要求的房间和内外墙为5
年。
23.某市政工程由于政府部门规划调整,导致该工程停工达1年之久,施工企业拟让该工程的
项目经理甲担任其他市政工程的项目经理,根据有关规定,关于甲任职的说法,正确的是
()。
A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理B.经建设单位同意,甲可以同时担任该两个项目的项目经理C.经施工单位同意,甲可以同时担任该两个项目的项目经理
D.经建设主管部门同意,甲可以同时提任该两个项目的项目经理
【答案】B
【解析】建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,但有三种情况下可以:
一是同一工程相邻分段发包或分期施工的;二是合同约定的工程验收合格的;三是因非承包方原因致使工程项目停工超过120天,经建设单位同意的。
本题符合
第三条规定。
24.根据《建设工程质量管理条例》,建设单位最迟应当在()之前办理工程质量监督手续。
A.竣工验收
B.签订施工合同C.进场开工D.领取施工许可证
【答案】D
【解析】建设单位在领取施工许可证或者开工报告前,应当办理工程质量监督手续。
工程质量监督手续是法定程序,不办理不发施工许可证,不得开工。
25.经定作人同意,承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。
关于责任承担的说法,正确的是()。
A.第三人就完成的工作成果向定作人负责
B.承揽人不再承担责任C.承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责
【答案】D
【解析】在承揽合同中,经定作人同意,承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成,但应就第三人完成的工作成果向定作人负责。
26.建筑施工企业的管理人员和作业人员每()应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。
A.半年
B.二年C.一年D.三年
【答案】C
【解析】施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训。
27.根据《合同法》,下列合同转让合法生效的是()。
A.某教授与施工企业约定培训一次,但因培训当天临时有急事,便让自己的博士生代为授
课
B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人,便打电话通知了乙
C.建设单位到期不能支付工程款,书面通知施工企业其将债务转让给第三人,请施工企业向第三人主张债权
D.监理单位将监理合同转让给其他具有相应监理资质的监理单位
【答案】B
【解析】AC错,债务转移需债权人同意;B正确,债权转让须通知债务人,但无须债务人同意。
D错误,监理合同依法不得转让。
28.关于投标有效期的说法,正确的是()。
A.投标有效期延长通知送达投标人时,该投标人的投标保证金期限随之延长
B.投标人同意延长投标有效期的,不得修改投标文件的实质性内容C.投标有效期内,投标文件对投标人和招标人具有合同约束力
D.投标有效期内撤回投标文件,投标保证金应予退还
【答案】B
【解析】投标有效期是从投标人提交投标文件截止之日起计算,一般至中标通知书签发日期止。
A
招标人可以发出延长投标有效期的通知,但投标人可以同意延长,则投标保证金期限随之延长,也可以拒绝,则投标的失效。
C在投标有效期内,投标
文件具有法律效力,但不是合同约束力。
D投标有效期内撤回投标文件,投标保证金不予退还。
29.生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订一次。
A.1
B.2
C.4
D.3
【答案】D
【解析】生产经营单位制定的应急预案应当至少每3年修订一次,有特殊情形时,可及时
修订。
30.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。
执行中与乙公司达成和解协议。
和解协议约定:
将乙所欠220万元债务减少为200
万元,乙自协议生效之日起2个月内还清。
协议生
效2个月后,乙并未履行协议的约定。
下列说法中,正确的是()。
A.甲可向法院申请恢复原判决的执行
B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼
C.由法院执行和解协议
D.由法院依职权恢复原判决的执行
【答案】A
【解析】各阶段和解的效力。
法律效力备注
诉讼前和解具有法律约束力,但无强制执行力
诉讼中和解无法律约束力
执行中和解具有法律约束力,但无强制执行力
仲裁中和解具有法律约束力,但无强制执行力
相当于签订一个协议
相当于签订了一个协议,如不履行,恢复对原中止执行的法律文书效力
可撤回仲裁申请也可根据和解协议作出裁决撤回仲裁协议后又反悔的,可再仲裁
31.甲乙双方签订总价为100万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为()万
元。
A.10
B.30
C.50
D.20
【答案】D
【解析】定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。
32.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的,必须经()批准。
A.县级人民政府
B.省级人民政府C.国务院D.省级文物行政部门
【答案】B
【解析】在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的,必须经省、
自治区、直辖市人民政府批准,在批准前应当征得国务院文物行政部门的同意。
33.关于建设工程施工承包联合体的说法,正确的是()。
A.联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定
B.联合体属于非法人组织
C.联合体各方独立承担相应的责任
D.联合体的成员可以对同一工程单独投标
【答案】B
【解析】A联合体的资质等级按照组成联合体中资质等级较低的单位确定;C联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任;D
联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己名义单独投标,也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。
34.根据《建筑法》,领取施工许可证后因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期,关于申请延期的说法,正确的是()。
A.延期每次不超过3个月
B.应当由施工企业提出申请
C.延期没有次数限制
D.超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效
【答案】A
【解析】B施工许可证由建设单位申领,延期也由建设单位提出。
C延期最多两次。
D无宽限期之说。
35.根据《注册建造师管理规定》,注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为
()。
A.同时受聘于两个或两个以上单位的
B.被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的C.因执业活动受到刑事处罚,刑事处罚执行完毕已满5年的D.年龄超过60
岁的
【答案】B
【解析】C只要满5年就可以注册。
D年龄超过65周岁的才不予注册,60岁的可以注册。
AB都不可以注册,但单选题只有一个答案,但A表述不严密,同时受聘于两个
或两个以上单位,且申请在两个以上单位注册的,才不予注册,并不是说不可以受聘于两家单位。
申请人有下列情形之一的,不予注册:
(一)不具有完全民事行
为能力的;
(二)申请在两个或者两个以上单位注册的;(三)未达到注册建造师继续教育要求的;(四)受到刑事处罚,刑事处罚尚未执行完毕的;(五)因执业
活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;
(六)因前项规定以外的原因受到刑事处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(七)被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满
2年的;(八)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重
大质量和安全事故的;(九)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(十)年龄超过65周岁的;(十一)法律、法规规定不予注册的其他情形。
36.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保,中标人拒绝提交,则应()。
A.按中标无效处理
B.视为放弃投标
C.按废标处理
D.视为放弃中标项目
【答案】D
【解析】如果招标人要求提交履约担保,中标人拒绝提交的,视为放弃中标。
37.关于施工现场环境噪声污染防治的说法,正确的是()。
A.国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度
B.土石方施工阶段,噪声限值是昼间70分贝,夜间55分贝C.打桩施工阶段,噪声限值是昼间80分贝,夜间禁止施工
D.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业
【答案】A
【解析】建筑施工场界环境噪声排放限值,昼间70dB(A),夜间55dB(A)。
夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。
选项D
在城市市区噪声建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工
艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外,此时必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明,同时必须公告附近居民。
第三版教材用的是旧规范,所以
当年这道真题只有选项A是正确的,按照现在新教材内容,选项B也是正确的。
38.某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可,但重新检验后发现质量未达到合同约定的要
求,则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法,正确的是()。
A.费用和工期损失全部由承包商承担
B.费用和工期损失全部由业主承担
C.费用由承包商承担,工期给予顺延
D.费用由业主承担,工期不顺延
【答案】A
【解析】本题有些超纲。
监理工程师的认可不能免除责任方的责任。
对隐蔽工程重新检验相关的费用与时间的拖延,主要取决于质量是否合格,如质量不合格即为施工单
位原因,则工期不予顺延,重新检验相关的费用由施工单位承担。
如质量合格,则工期可以顺延,相关费用由建设单位承担。
39.施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款,发包方没有按期付款,承包方欲请求法
院保护其民事权利,该诉讼时效期间应从()之日算起。
A.第一次付款期限届满B.最后一次付款期限届满C.每次付款期限届满
D.提交工程款支付申请
【答案】B
【解析】当事人约定同一债务分期履行的,诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。
40.因企业分立而新设立的建筑业企业,其资质等级应按()。
A.原企业的资质等级确定B.降低一级原企业的资质等级确定C.最低资质等级核定
D.实际达到的资质条件核定
【答案】D
【解析】企业合并的,新的企业可以承继合并前各方中较高的资质等级;企业分立的,分立后企业的资质等级,根据实际达到的资质条件核心;企业改制的,如资质条件
不变,可以办理变更,如资质条件不符合原资质标准,应按其实际达到的标准重新核定。
41.《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()。
A.安全生产法
B.宪法
C.建筑法
D.建设工程安全生产管理条例
【答案】A
【解析】《安全生产许可证条例》是行政法规,其上位立法必须是有关安全生产方面的法律。
42.某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息,施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利
息时,根据相关法律规定可以预见的判决结果是()。
A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B.认定垫资违法,利息予以没收
C.返还垫资但不支付利息
D.返还垫资并双倍支付利息
【答案】C
【解析】垫资虽然违法,但不是无效合同。
当事人对垫资和垫资利息有约定的,承包人请求返还垫资和利息的,应予支持,但利息高于中国人民银行发布的同期同类贷款
利率的部分除外。
当事人对垫资没有约定的,按工程欠款处理。
当事人对垫资利息没有约定的,承包人请求支付利息的,不予支持。
43.建设单位应自建设项目投入试生产之日起()个月内,向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.3
B.1
C.2
D.5
【答案】A
【解析】建设单位应自建设项目投入试生产之日起3个月内,进行配套建设的环保设施竣工验收。
44.某施工合同约定按固定价结算工程价款。
完工后双方无法就调价问题达成一致,施工企业
起诉并请求进行造价鉴定。
关于该案鉴定的说法,正确的是()。
A.鉴定申请应当在庭审结束前提出
B.鉴定报告由造价主管部门出具C.法院对鉴定请求不予支持D.鉴定期间计入审限
【答案】C
【解析】固定价结算工程价款,不能进行调价。
45.仲裁裁决书自()之日起发生法律效力。
A.发出B.当事人收到C.申请撤销期限届满D.作出
【答案】D
【解析】仲裁裁决自作出之日起发生法律效力,因仲裁是一裁终局,没有上诉之说,不需
要等一段时间过了上诉期。
46.甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁,乙申请财产保全,要求扣押甲
在中国某港口的一批设备,仲裁委员会对乙的申请的处理,正确的是()。
A.将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定
B.不予受理,告知乙直接向有关法院提出申请
C.将乙的申请提交甲所在
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 一级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 答案 详细 解析