灵丘县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx
- 文档编号:10550564
- 上传时间:2023-05-26
- 格式:DOCX
- 页数:28
- 大小:31.50KB
灵丘县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx
《灵丘县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《灵丘县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx(28页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
灵丘县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案
灵丘县2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题(含答案)
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、根据《标准施工招标文件》,在索赔事件影响结束后的( )内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期。
A.7
B.14
C.28
D.42
2、某建设工程预计建设工期13个月,按照法律规定,建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的( )%。
A.20
B.30
C.40
D.50
3、下列变更中,属于完全狭义的合同变更的是()
A.客体.内容均变更
B.主体.客体均变更
C.主体.内容均变更
D.形式.主体均变更
4、关于行政复议的说法,正确的是( )。
A.行政复议既可以解决行政争议,也可以解决民事或者其他争议
B.在行政复议中随时可以调解
C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为
D.行政复议决定具有终局性
5、对于不符合开工条件而擅自开工的,主管部门可责令停止施工,并对()处以罚款。
A.建设单位
B.施工单位
C.建设单位和施工单位
D.监理单位
6、能引起法律关系产生、变更和终止的原因称为()。
A.法律现象
B.法律原因
C.法律事实
D.法律要件
7、当事人不得在合同中协议选择由()的人民法院管辖。
A.原告住所地B.合同签订地C.仲裁机构所在地D.标的物所有在
8、某施工工地脚手架垮塌,造成10人重伤,该事故的等级属于( )。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
9、根据《合同法》规定,债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起( )年内行使撤销权。
A.1
B.2
C.5
D.20
10、当事人对仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由( )
A.仲裁委员会决定
B.合同履行地中级人民法院裁定
C.被告所在地中级人民法院裁定
D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定
11、关于施工合同解除的说法,正确的是( )。
A.合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除
B.承包人将承包的工程转包,发包人可以解除
C.发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除
D.承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除
12、执行政府定价或者政府指导价,逾期交付标的物的,遇价格变化时,下列说法正确的是()。
A.遇价格上涨时,按照新价格执行B.按市场价格执行
C.遇价格上涨时,按照原价格执行D.遇价格下跌时,按照原价格执行
13、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。
对于保修费用,则由( )承担。
A.质量缺陷的责任方
B.施工单位
C.建设单位
D.修理方
14、某企业2019年12月31日应缴纳税款80000元,由于地震灾害,申请延期缴纳税款,但是直至2020年4月30日仍未能按时缴纳税款,以下说法正确的是()。
A.补交税款80000元
B.补交税款80000元,并征收万分之五的滞纳金
C.补交税款80000元,并征收千分之三的滞纳金
D.以上答案均不正确
15、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起()内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、30日
B、60日
C、15日
D、90日
16、要获得我国建筑业专业职业资格,需要经过的正确步骤为()。
A.参加统一考试、获得注册资格证书
B.参加统一考试、获得执业资格证书、注册
C.参加统一考试、注册、获得执业资格证书
D.注册、参加统一考试、获得执业资格证书
17、总承包单位收取固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。
从民事法律行为角度看,
该行为无效的原因是()。
A.行为人不具有相应的行为能力
B.行为人意思表示不真实
C.行为内容不合法
D.行为形式不合法
18、在民事诉讼中,当事人一方以合同中有仲裁条款为由,对人民法院受理本案提出异议的,应当在()提出。
A.首次开庭前B.收到传票之日起7日内C.举证期满前D.庭审结束前
19、关于留置的说法,正确的是()。
A.留置的标的是不动产
B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别
C.留置权人负责妥善保管留置财产的义务
D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物
20、下列财产中,不能作为抵押财产的是()。
A.正在建造的船舶
B.在建工程项目
C.城市土地使用权
D.被法院扣押的车辆
21、民事法律行为,是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为,下列属于民事法律行为的是()。
A.某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同
B.某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务
C.为了谋取中标,某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同
D.某分包单位在未征得总包单位同意的情况下,将工程再次分包
22、由于企业改制,或者企业分立、合并后组建设立的建筑业企业,其资质等级根据()按照规定的审批程序核定。
A.原企业的资质等级
B.实际达到的资质条件
C.降低一级原企业的资质等级
D.合并前较低的企业资质等级
23、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料,不包括( )。
A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件
B.地下使用的防水材料
C.用于砌筑砂浆的水泥
D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂
24、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,除抢修、抢险等特殊情况外,禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业。
此处的噪声敏感建筑物未包括的是()。
A.医院、学校
B.饲养场
C.机关、科研单位
D.居民住宅
25、根据《产品标识与标注规定》,所有产品或者包装上的标识必须有()。
A.产品质量检测合格证明
B.中英文表明的产品名称、生产厂厂名和厂址
C.生产日期和安全使用期或失效日期
D.警示标志或者中英文警示说明
26、关于执行申请期间的说法,正确的是()
A.申请执行的期间为6个月
B.规定分期履行的,自最后一次履行期间的最后一日起算
C.法律文书未规定的,从法律文书作出之日起计算
D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算
27、合同的权利义务终止,不影响合同中( )条款的效力。
A.履行时间
B.履行地点
C.争议解决
D.质量检验
28、某施工企业签订了工程施工承包合同,在项目管理目标责任书中确定了成本目标,项目经理运用动态控制原理控制施工成本的步骤中,第一步应做的工作是()。
A.按照成本控制的要求收集施工成本的实际值
B.找出偏差采取纠偏措施
C.施工成本目标的逐层分解
D.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较
29、施工企业发生以下情形,建设单位请求解除施工合同,人民法院应予支持的是( )。
A.已经完成的建设工程质量不合格的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的
D.合同约定的期限内没有完工的
30、环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收同时进行。
需要进行试生产的建设项目,建设单位应当自建设项目投入试生产之日起( )内,向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门,申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
31、关于劳动合同效力的说法,正确的是( )。
A.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效
B.存在用人单位免除自己的法定责任,排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效
C.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间
32、合伙企业的利润和亏损,由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。
合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的,由各合伙人( )分配和分担。
A.按照出资比例
B.重新协议
C.请求法院
D.平均
33、在特定情况下,当事人可以不必经过协商而变更合同。
这种变更被称为()。
A.约定变更B.法定变更
C.协商变更D.临时变更
34、根据《物权法》,建设用地使用权自()之日起设立。
A.取得建设用地使用权证书
B.建设用地使用权登记
C.交付建设用地使用权转让价款
D.建设用地使用权登记信息公示
35、根据《物权法》的相关规定,以建筑物抵押的。
抵押权自( )时设立。
A.合同签订
B.备案
C.交付
D.登记
36、下列选项中,当事人应承担侵权责任的是( )
A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌
B.某施工单位未按照合同约定工期竣工
C.因台风导致工程损害
D.某工程存在质量问题
37、关于投标保证金的说法,正确的是( )。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.投标分两阶段进行,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出
C.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算
D.投标人终止招标的,应当及时退还已收取的投标保证金,招标文件未规定利息的,可以不返还利息
38、某建设工程项目在基坑开挖阶段,遇到不利的软弱土层,需要进行地基处理,使施工进度延误,施工费用增加,该风险属于( )。
A.组织风险
B.技术风险
C.工程环境风险
D.经济与管理风险
39、根据《建筑法》的规定,发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的,下列说法正确的是()。
A.由工商行政管理机关吊销营业执照
B.责令改正,处以罚款
C.发包无效,并承担赔偿损失
D.构成犯罪的,依法追究刑事责任
40、下列不属于工程建设的强制性标准的是( )。
A.工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准
B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C.工程建设的特殊技术术语
D.工程建设重要的通用的信息技术标准
41、因施工企业原因,工程未能如期竣工,建设单位听取监理单位建议后,在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任,之后发生地震致使工期再次拖延,则因此产生的工期责任由()承担。
A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门
42、关于投标文件撤回和撤销的说法,正确的是( )。
A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
B.招标人收取的投标保证金,应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还
C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的,招标人应当退还投标保证金
D.投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前通知招标人
43、项目经理强令作业人员违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的,其行为构成()。
A.重大劳动安全事故罪
B.重大责任事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.危害公共安全罪
44、建设工程施工合同无效,将不会产生()的法律后果。
A.返还财产B.折价补偿C.赔偿损件D.支付违约金
45、下列不属于企业法人的是()。
A.股份有限公司
B.基金会
C.有限责任公司
D.集体企业法人
46、我国《安全生产法》规定,建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位,应当()。
A.设置安全生产监督机构
B.配备兼职安全生产管理人员
C.设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
D.设置安全生产监督机构并且配备专职安全生产管理人员
47、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下列各项中属于必须进行招标的是()。
A.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的
B.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的
C.勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的
D.单项合同估算价低于相应规定的标准,但项目总投资额在1000万元人民币以上
48、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
49、招标投标活动应当遵循公开原则,这是为了保证招标活动的广泛性、竞争性和透明性。
公开原则,首先要求()公开。
其次,公开原则还要求招标投标过程公开。
A.招标信息B.评标方式
C.投标单位D.评标委员会成员
50、根据工程承包相关法律规定,建筑业企业( )承揽工程。
A.可以超越本企业资质等级许可的业务范围
B.可以另一个建筑施工企业的名义
C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内
D.可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书
51、法人可以分为()。
A、行政法人和事业法人
B、企业法人和非企业法人
C、行政法人和社团法人
D、非企业法人和事业法人
52、建设工程质量必须实行( )监督管理。
A、建设单位
B、建立单位
C、工商行政管理部门
D、政府
53、根据《合同法》规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为
A.变更
B.重新协定
C.原则上变更
D.未变更
54、下列纠纷、争议中,适用于《仲裁法》调整的是( )
A.财产继承纠纷
B.劳动争议
C.婚姻纠纷
D.工程款纠纷
55、因欺诈、胁迫订立的合同,()的应认定为无效合同。
A.当事人产生重大误解
B.损害合同相对人利益
C.当事人意思表示不真实
D.损害国家利益
56、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法,正确的是( )。
A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金
B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付
C.劳动者依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资
D.劳动者在婚丧假期间。
用人单位可以不支付工资
57、起重吊装工程是一个危险性工程,对于起重吊装工程的说法不正确的是()
A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施
B.需要编制专项施工方案,并附安全验算结果
C.经专职安全管理人员签字后实施
D.由专职安全管理人员进行现场监督
58、某工程监理单位中标获得某工程项目的监理任务,该监理单位应当就该监理任务与该项目的()签订书面委托合同。
A.施工单位B.建设单位
C.设计单位D.建设行政主管部门
59、根据《劳动合同法》,劳动者不能胜工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者()后,可以解除劳动合同。
A.其同住的近亲属B.发布决定C.额外支付劳动者一个月工资D.赔偿损失
60、下列各项中,关于施工总承包资质的申请说法正确的是()。
A.申请施工总承包资质的建筑业企业应当在总承包序列内选择一类资质作为本企业的主项资质
B.施工总承包企业可以在总承包序列内再申请其他类资质
C.施工总承包企业可以申请专业承包资质
D.施工总承包企业承担总承包项目范围内的专业工程必须再申请相应专业承包资质
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、下列招标情形中,属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有( )。
A.招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B.设定的资格、技术、条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应
C.先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准
E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
2、下列投标人不正当竞争的情形中,视为投标人相互串通投标的有( )。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D.不同投标人的投标报价呈规律性差异
E.投标人之间约定中标人
3、关于施工企业项目经理部的说法,正确的是( )。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理经施工企业授权管理施工项目
C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
D.项目经理是施工企业的内部岗位
E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果
4、有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人( )。
A.劳动者患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的
B.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的
C.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的
E.严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的
5、下列情形中,人民法院应该再审的有()
A.管辖错误的
B.剥夺当事人辩论权利的
C.缺席判决的
D.原判决超出诉讼请求的
E.审判庭组成不合法
6、下列属于违法分包的是()。
A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
B.建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C.施工总承包单位将建设工程基础工程的施工分包给其他单位的
D.分包单位将其承包的建设工程再分包的
E.分包取得发包人同意的
7、下列投标人投标的情形中,评标委员会应当否决的有( )。
A.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改
B.联合体未提交共同投标协议
C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
D.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
8、关于民法的说法,正确的有( )。
A.商法是民法的特别法
B.民法不调整人身关系
C.合同法与民法是并列关系
D.《建筑法》不属于民法
E.经济法是民法的组成部分
9、关于定金与付款的说法,正确的有()。
A.定金与预付款的约定都是在交款后生效
B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款
C.定金是为了担保合同履行,预付款是为对方履行合同提供资金相助
D.定金是从合同,预付款是主合同的组成部分
E.定金和预付款都适用双倍规则
10、民事诉讼的基本特点包括()
A.公权性
B.自愿性
C.保密性
D.强制性
E.程序性
11、在员工出现下列情形时,施工企业可随时解除劳动合同的有()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件
B.严重失职给本单位造成重大损失
C.严重违反施工企业规章制度
D.被依法追究民事责任
E.被依法追究刑事责任
12、根据《建设工程质量管理条例》,最低保修期限不低于2年的工程有()。
A.外墙防渗漏
B.设备安装
C.给排水管道
D.防水工程
E.装修工程
13、下列合同中,属于可变更,可撤销合同的有()
A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同
B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同
C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同
D.建设单位为偷税而订立的施工合同
E.村民胁迫施工企业订立的供货合同
14、申请建造师注册人员必须同时具备下列条件( )。
A、取得建造师执业资格证书
B、无犯罪记录
C、无行政处罚记录
D、身体健康,能坚持在建造师岗位上工作
E、经所在单位考核合格
15、未经注册,擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动的,( )。
A、责令停止违法行为
B、没收违法所得
C、处违法所得2倍以上5倍以下罚款
D、给他人造成损失的,依法承担赔偿责任
E、追究刑事责任
16、下列情形中,招标人应当拒收的投标文件有()。
A.逾期送送达的
B.投标人未提交投标保证金的
C.投标人的法定代表人未到场的
D.未按招标文件要求密封的
E.投标人对招标文件有异议的
17、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。
在合同对违约责任没有具体约定的情况下,违约方应当承担的法定违约责任有( )
A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.支付违约金
E.定金
18、关于建设单位安全责任的说法,正确的有( )。
A.不得压缩合同工期
B.确保地下管线的安全
C.需要临时占用规划批准范围以外场地的,办理批准手续
D.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
E.审查专项施工方案
19、下列法律事实中,不属于无因管理的是( )
A.船工张某冒险救人而损坏了船浆
B.村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾
C.警察钱某勇往直前,生擒了小偷
D.消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿
E.台风将至,市民李某拿自家物料加固朋友的房屋
20、根据《劳动合同法》,劳动合同无效或部分无效的情形有()。
A.劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者失踪的
B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的
C.以欺诈、胁迫的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的
D.劳动者被依法追究刑事责任的
E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、【答案】:
C
2、【答案】B
【解析】《建筑工程施工许可管理办法》第4条规定,建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的50%,建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
3、答案:
A
解析:
狭义的合同变更不包括主体变更。
4、【答案】C
【解析】选项A行政复议的任务是解决行政争议,而不是解决民事或其他争议。
选项B行政复议以书面审查为主,以不调解为原则;选项D,行政复议后还可以向人民法院提请诉讼。
5、正确答案:
C
6、正确答案:
C
7、答案:
A
解析:
通常实行的是“原告就被告”原则。
即以被告住所地作为确定管辖的标准。
8、参考答案:
C
9、【答案】A
【解析】《合同法》第75条规定:
"撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使,自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的,该撤销权消灭"。
10、【答案】D
【解析】当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后,一方以仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的,由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖,当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的,由被告所在地的中级人民法院管辖。
11、【答案】B
【解析】本题考查的是合同的履行、变更、转让、撤销和终止。
承包人具有下列情形之一,发包人请求
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 灵丘县版二级建造师建设工程法规及相关知识试题 含答案 灵丘县 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 试题 答案