保温施工合同范本.docx
- 文档编号:8724888
- 上传时间:2023-05-14
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:18.86KB
保温施工合同范本.docx
《保温施工合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《保温施工合同范本.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
保温施工合同范本
竭诚为您提供优质文档/双击可除
保温施工合同范本
篇一:
外墙保温合同样本
外墙保温施工合同
发包人:
(简称甲方)。
承包人:
按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则下,双方就本工程外墙保温工程事宜协商一致,达成以下合同条款。
一.工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程承包范围:
_________栋外墙保温工程(中空玻化微珠)。
工程量以实际完工收
方面积为准。
二.承包方式:
乙方包工、包料、单价包干的方式。
单价_________元/㎡。
包干价中含材料费、人工费、运输费、上下车费、管理费、损耗、材料检验、试验费、场内转运、保管、工机具费在内一次性包干。
三.付款方式:
保温层做完后甲方预付乙方总工程造价的80%;剩余18%待本工程验收完工后一次性付清;剩余2%待本工程自竣工日验收合格之日起计算一年后无质量问题再由甲方支付乙方。
四.施工工期:
自进场之日期,按项目总工期要求,不得拖延工期。
如果因甲方原因或建筑物主体不能进入保温施工工艺,工期顺延。
五.质量要求:
进场产品均为合格产品,且经“四川省建材产品质量监督监察中心”检验合格。
符合《居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程》的有关规定。
质量标准:
合格。
质量等级经质检部门、监理单位、建设单位验评后达不到合同规定标准,由承包方无偿返修。
达到合同规定质量等级后方可交工。
六.甲方工作:
1.向乙方进行技术交底,及时审定施工方案,并负责办理相关手续。
2.水、电、垂直运输及脚手架由甲方负责。
3.委派____________为现场代表,监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事
宜。
若发现有偷工减料,违反操作程序和原材料达不到合同约定要求等质量问
题,有权要求其返工直到合格为止。
造成工期延误,由乙方承担违约责任。
4.组织竣工验收和办理竣工结算。
5.协调乙方与其他施工班组关系,协助乙方成品保护。
6.按合同约定支付乙方工程款。
七.乙方工作:
1.在施工期间严格保证材料、施工质量,安全施工。
严格遵守国家现行施工规范、
规程。
2.若乙方质量原因造成财产和人身伤害,由乙方承担全部经济和法律责任,并负
责赔偿一切损失。
3.接受建设方委托的监理公司的监督、检查和评定工作。
4.委派____________为现场代表,监督、检查,处理工程质量、进度,验收事宜。
5.向甲方提供企业执照、资质、产品检验报告、合格证等全套软件资料。
6.乙方负责保管自己的材料、工机具及成品保护,若发生损坏和丢失,甲方概不
负责。
八.安全工作要求:
1.乙方在进场施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工
程安全操作规程》及现场安全生产规章、制度,做好安全、文明施工。
2.由于乙方施工设施不完善、操作不当导致在施工中发生安全事故;由此造成的
损失概由乙方负责;若乙方人员发生安全事故,费用在5000元以下由乙方自己
承担;费用在5000元以上,除保险公司赔偿后剩余部分甲、乙双方各自承担
50%。
3.乙方人员不得有盗窃行为,及打架斗殴行为;如有发生,按甲方规定对当事人
作相应罚款。
九.禁止转包或再分包:
乙方不得将本合同项下的工程作业转包或再分包给他人。
否则乙方将依法承担违
约责任。
十.其他约定:
1.双方履行完合同全部义务,工程价款支付完毕,乙方向甲方交付工程作业成果,
并经建设部门验收合格后,本合同即告终止。
2.乙方必须做到施工中的场地清理,建筑垃圾清扫,卫生整洁。
3.本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决或者要求有关主管部门调解,协商调
解不成,可向峨眉山市人民法院起诉。
4.本合同壹式两份。
由甲、乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)乙方(盖章)
代表签字:
代表签字:
电话:
电话:
时间:
年月日时间:
年月日
篇二:
外墙保温工程施工合同书
外墙保温工程施工合同书
甲方:
锦宸集团有限公司重庆分公司第七项目部乙方:
重庆有益建筑劳务工程有限公司
依据《中华人民共和国经济合同法》和建筑工程承包条例,为明确双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商达成合同条款如下:
一、工程项目
12
3、工程范围及内容:
⑴、工程范围:
4#楼外墙保温工程。
⑵、工程内容:
4#楼外墙保温人工。
⑶、合同单价:
人工费15元/㎡
二、材料供应
1、外保温材料由建设单位提供。
三、工期:
根据工程需要,外保温施工工期为70天,以实际进场施工时间为准(下雨等特殊情况顺延)。
四、工程质量及竣工验收:
1、质量检验及验收标准:
按施工图纸、设计变更通知及国家、地方颁发的现行施工验收标准为依据。
使用材料质量及规格由建设方负责。
五、工程价款支付
1、保温工程人工费按照经聚金公司审定后的月进度工程款中劳务费的80%进行支付,余下的20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方。
2、保温工程人工费的支付依据:
由甲方在本合同签订后,向聚金实业(集团)有限公司出具外墙保温工程人工费支付不可撤销委托书,委托书在甲方和聚金公司盖公章后立即生效。
3、每月工程款的发票由甲方提供给聚金公司,每月工程款中应支付的人工费,由甲乙双方确认并盖公章,由乙方作为向聚金公司领款的凭据。
六、施工安全:
1、严格执行安全生产责任制。
2、乙方在施工期间应安全生产、文明施工,避免一切事故的发生。
对已发生的事故必须及时向甲方及相关部门汇报,做到及时处理。
3、乙方必须接受甲方(总承包方)的安全检查,及时整改事故隐患;禁止擅自使用机具设备、电气和从事特种作业。
甲方对违反安全法规的人员有权处理,直至劝其离场或终止合同。
乙方有权拒绝甲方的违章指挥。
4、安全事故赔偿责任按原甲乙双方签订的《建设工程劳务承包合同》有关条款执行。
七、违约责任:
合同从签定之日起生效,共同信守,严格执行,如一方违约,按工程总价的10%处以违约金。
八、解决合同纠纷的方式:
事先由各方协商解决,在双方协商解决未达成一致时,可申请当地人民法院判决。
九、其他约定事项:
1、施工节点、大样图由建设方提供。
十、附则;
本合同一式肆份,双方签字盖章后具有同等法律效力,工程尾款结清后本合同自动失效。
甲方(盖章):
委托代理人:
电话:
乙方(盖章):
委托代理人:
电话:
签订日期:
年月日
外墙保温工程施工合同书
甲方:
正太集团有限公司重庆分公司第三项目部乙方:
重庆有益建筑劳务工程有限公司
依据《中华人民共和国经济合同法》和建筑工程承包条例,为明确双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商达成合同条款如下:
一、工程项目
12
3、工程范围及内容:
⑴、工程范围:
6#楼外墙保温工程。
⑵、工程内容:
6#楼外墙保温人工。
⑶、合同单价:
人工费15元/㎡
二、材料供应
1、外保温材料由建设单位提供。
三、工期:
根据工程需要,外保温施工工期为70天,以实际进场施工时间为准(下雨等特殊情况顺延)。
四、工程质量及竣工验收:
1、质量检验及验收标准:
按施工图纸、设计变更通知及国家、地方颁发的现行施工验收标准为依据。
使用材料质量及规格由建设方负责。
五、工程价款支付
1、保温工程人工费按照经聚金公司审定后的月进度工程款中劳务费的80%进行支付,余下的20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方。
2、保温工程人工费的支付依据:
由甲方在本合同签订后,向聚金实业(集团)有限公司出具外墙保温工程人工费支付不可撤销委托书,委托书在甲方和聚金公司盖公章后立即生效。
3、每月工程款的发票由甲方提供给聚金公司,每月工程款中应支付的人工费,由甲乙双方确认并盖公章,作为乙方向聚金公司领款的凭据。
六、施工安全:
1、严格执行安全生产责任制。
2、乙方在施工期间应安全生产、文明施工,避免一切事故的发生。
对已发生的事故必须及时向甲方及相关部门汇报,做到及时处理。
3、乙方必须接受甲方(总承包方)的安全检查,及时整改事故隐患;禁止擅自使用机具设备、电气和从事特种作业。
甲方对违反安全法规的人员有权处理,直至劝其离场或终止合同。
乙方有权拒绝甲方的违章指挥。
4、安全事故赔偿责任按原甲乙双方签订的《建设工程劳务承包合同》有关条款执行。
七、违约责任:
合同从签定之日起生效,共同信守,严格执行,如一方违约,按工程总价的10%处以违约金。
篇三:
保温工程承包协议书
保温工程承包协议书
总包单位:
(全称)江西冰西建安集团工程有限责任公司
(以下简称甲方)
分包单位(全称)滕州涛金工程施工队
(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方充分协商,甲方将工程以总包方式发包给乙方施工。
为明确双方权利义务,将签订如下协议条款共同遵守:
一、工程概况
工程名称:
紫金雅苑住宅保温。
工程地点:
江苏徐州贾汪区紫金雅苑小区。
工程内容:
以甲方的任务单为准。
二、承包范围和方式
乙方以垫资方式包工包料。
内容:
以厚度8cm挤塑聚苯板;厚度12cmr发泡水泥板;厚度10.5cm的发泡水泥板;厚度4.5cm的发泡水泥板;厚度4cm的挤塑聚苯板;粘点砂浆,刮面砂浆,网格布锚栓、人工费。
(注
不合税收、检测费用,无指定厂家材料)
三、外墙仿真石漆
1、涮底漆;2、喷沙;3、喷面油;4、网格布;5面油(水性);
四、合同工期
开工日期:
以业主确定时间为准;
竣工日期:
以业主确定时间为准;
五、工程质量标准:
以合格为标准,为满足业主发包方的具体质量标准和要求。
六、合同价款支付方式
合同价款以垫付、总包的方式确定。
七、合同价款的组成
所约定的合同价款包括属乙方承包范围的材料费、人工费、机械费、外架费及部分机械调遣费用、现场管理费、安全文明施工费、以及所需支付员工与农民工工资意外伤害保险费、社保金和风险费用等,甲乙双方协商,在原来的基础报价上适加每平方两元为外架吊篮运输安装、检测费用。
1、外墙仿真石漆49.3元/平方米;
2、保温发泡水泥板4.5cm,57.2元/每平方米、10.5cm80.05/平方米、12cm87元/平方米;挤塑聚苯板8cm70元/平方米、4cm62元/平方米;
八、工程价款的拨付与结算
1、乙方每完成一栋楼保温,向甲方报送已完工程进展报表及工程价款结算单,按照甲方分包款审批程序拨付。
甲方以结算单完成3栋付乙方保温总工程款的40%,完工后,乙方上报总工程量的结算单,甲方审计后签证结算全部工程量的清单。
余款至验收合格15日付总工程款的95%,余款5%的质保金一年内付清。
九、工程质量与验收
1、工程质量必须满足甲方制订的质量要求。
2、乙方必须严格按照规范施工,确保工程质量,满足甲方要求,并对工程质量承担责任,因乙方原因所造成的质量事故,所造成的损失由乙方承担全部法律责任和经济责任。
3、工程交付前,乙方负责对其产品进行保护,工程交付使用后,乙方按甲方规定负责保修。
十、安全施工和环境保护
1、乙方必须严格执行国家关于安全生产环境保护使用性法律、法规和公司相关的规章制度,服从施工现场管理,接受现场管理人员的检查、指导和监督。
2、乙方对分包工程区域进行文明施工的防护,做到文明施工。
加强自检,发现隐患及时予以消除和报告,并做好相应的记录。
3、乙方保证做到不上访,不拖欠民工工资,及时上报民工工资发放表,做到人均(身份证复印件、工资表、手机号、民工手印签字)如乙方拖欠民工工资甲方有权在工程款内扣除直接支付拖欠的工资款。
以上协议一式叁份,甲乙双方签字生效。
甲方(签字盖章):
乙方(签字盖章):
年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 保温 施工 合同范本