小型建筑合同书_3篇(共5页)3000字.docx
- 文档编号:11027463
- 上传时间:2023-05-28
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:10.68KB
小型建筑合同书_3篇(共5页)3000字.docx
《小型建筑合同书_3篇(共5页)3000字.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小型建筑合同书_3篇(共5页)3000字.docx(7页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
小型建筑合同书
小型建筑合同书范文一
发包方(甲方)
承包方乙方)
为了明确责任,按质、按量、按时完成建筑安装任务,依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标、投标法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。
第一条工程概况
一、工程名称:
干灰系统改造工程
二、工程地点:
万能达公司厂区内
三、工程范围和内容:
(详见议标文件)
四、工程总造价:
叁拾肆万捌仟元整,&;XXXX年00元
五、质量等级:
合格
六、开工日期:
全部工程自XXXX年8月20日开工,至XXXX年11月10日竣工验收。
第二条承包方式
本工程按中标价叁拾肆万捌仟元一次包干,除下列情况外,不作调整。
一、自然灾害及人力不可抗拒的因素。
二、重大设计变更、修改(直接费累计在XXXX年0元以上)。
第三条价款支付与结算
本工程合同签订后即预付备料款30%(拾万元整);桩基完工后付20%(柒万元整);罐体制作(半成品)运至现场后付20%(柒万元整)。
工程竣工验收后,扣除5%(壹万柒仟元整)保修金一年支付,其余款项一次付清。
第四条工程变更
本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。
如确需变更时,应由建设单位报原设计单位签发变更通知(文件、图),双方签证协议后通知有关单位,方可变更。
第五条工程验收
一、竣工工程验收、以国家颁发的《工程施工验收规范》、《建筑安装工程质量验收评定标准》、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据;
二、工程施工中地下工程、结构工程需具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。
工程竣工质量检验合格后,甲方须及时办理签证手续;
三、工程竣工验收后,甲方方可使用
第六条保修条件及期限
本工程保修期一年,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。
第七条双方责任
一、工程开工前,应交给乙方施工图纸肆份,地质勘察报告壹份,并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。
二、甲方按现状提供道路场地,乙方按施工组织设计自行解决。
甲方指定地点给乙方接施工用水源、电源(水、电费已在报价中扣除)。
三、工程所用材料均由乙方自行采购。
第八条违约责任
一、非甲方原因造成的工程质量不符合合同规定的,乙方负责无偿修理和返工。
二、乙方不能按合同规定的工期交付使用的。
逾期按XXXX年元/天给予罚款。
第九条附则
一、双方协商同意的有关修改建筑设计变更文件、洽商记录、会议记要、以及资料图表等,也是本合同的组成部分;
二、甲方指定为工地代表
乙方指定盖忠坤为工地代表
三、本合同未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》等国家及省颁发的有关文件精神,由双方另订补充协议。
四、本合同发生纠纷时,甲乙双方应及时协商解决,协商不成可由马鞍山市仲裁委员会仲裁解决。
五、议标文件、廉洁协议、安全协议所列条款,作为合同附件,与合同具有同等效力。
六、本合同一式陆份,甲乙双方各执正本一份。
副本分送甲乙双方各有关部门备案。
发包方(甲方)
承包方乙方)
年月日:
小型建筑合同书范文二
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
第二炮兵文工团新营区建设围墙外道路铺设及草坪土置换
工程
二、工程地点:
北京市昌平区东三旗甲一号
三、承包方式:
大包(即包工、包料)
四、承包范围:
文工团新营区建设围墙外道路铺设及草坪土置换。
五、工程承包造价(金额大写):
壹拾陆万圆¥XXXX年00.00元
六、工期:
本合同工程定于XXXX年8月20日开工,于XXXX年9月15日竣工,合同工期日历天数为25天。
七、工程质量验收及保修:
工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市
工程竣工有关规定,发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。
发包方承包办理工程竣工验收手续后,发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。
承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。
八、工程价款支付及结算:
1、本工程无预付款。
2、工程完成甲方向乙方支付至总价款的80%(XXXX年00元)。
3、本工程完成后审计结束甲方向乙方支付至总价款100%(XXXX年00元)。
4、本工程无质保金。
九、争议:
发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。
不愿调解或调解不成的,可以向北京市昌平区人民法院起诉。
十、违约:
发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
十一、安全措施与责任:
在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中,承包人应严格遵守国家安全生产法规,执行国家及北京市有关安全施工的规定,严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,加强施工作业管理,配备必要的安全施工保护设施,加强对施工人员的安全教育,为公众和其他人员提供必要的临时道路,人行道防护棚及围栏,夜间要设警告信号和看守,如发生安全及质量事故全部由承包人负责,发包人无任何责任。
十二、合同份数:
本合同一式六份,甲方四份乙方二份。
十三、合同有效期
1、本合同签订之日起生效
2、工程结束甲方完款项支付本合同失效
发包方:
(签章)
承包方:
(签章)
年月日:
小型建筑合同书范文三
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
密云北甸子村过街牌楼
二、工程地点:
密云县古北口镇北甸子村
三、承包方式:
大包(即包工、包料)
四、承包范围:
图纸以内的所有工程
五、工程承包造价(金额大写):
壹拾肆万伍仟元整,¥XXXX年0元
六、工期:
本合同工程定于XXXX年9月4日开工,于XXXX年11月4日竣工,合同工期日历天数为60天。
七、工程质量验收及保修:
工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。
发包方承包办理工程竣工验收手续后,发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。
承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。
八、工程价款及结算:
工程进场3日内拨付伍万元,结构完成拨付伍万元,竣工拨付肆万元,扣除保修金伍仟元。
九、争议:
发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。
不愿调解或调解不成的,可以向密云县人民法院起诉。
十、违约:
发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
十一、安全措施与责任:
在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中,承包人应严格遵守国家安全生产法规,执行国家及北京市有关安全施工的规定,严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,加强施工作业管理,配备必要的安全施工保护设施,加强对施工人员的安全教育,为公众和其他人员提供必要的临时道路,人行道防护棚及围栏,夜间要设警告信号和看守,如发生安全及质量事故全部由承包人负责,发包人无任何责任。
十二、合同份数:
本合同两份,具有同等法律效力。
本合同订立时间:
(即日起生效)。
发包方:
承包方:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 小型 建筑 合同书 _3 3000