二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题.docx
- 文档编号:10880910
- 上传时间:2023-05-28
- 格式:DOCX
- 页数:20
- 大小:27.38KB
二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题.docx
《二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题.docx(20页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题
2016年二级建造师《建造工程法规及相关常识》考试真题卷
•本卷共分为1大题50小题,作答时刻为180分钟,总分100分,60分及格。
一、单项挑选题(共50题,每题2分。
每题的备选项中,只要一个最契合题意)
1.根据《企业安全出产费用提取和运用处理办法》的要求,施工单位安全费用不行()
A:
暂时安全防护设备开销
B:
应急演练开销
C:
新建项目安全点评
D:
安全出产宣扬开销
参考答案:
C
2.根据《消防法》有关规则,下列选项中不归于机关、团队、企业、作业等单位应当施行的消防安全职责的是()
A:
拟定救活和应急分散预案
B:
设置消防安全标志
C:
对修建消防设备工有必要每两年全面检侧一次
D:
确保分散通道疏通
参考答案:
C
3.在缺点职责期内因为承包人原因形成缺点,依照《建造工程质量确保金处理暂行办法》规则,下列有关其职责和费用的承当的说法中,过错的是()
A:
承包人应担任修理,并承当判定及修理费用
B:
承包人不修理也不肯承当费用的,发包人可按合同约好扣除确保金,由承包人承当违约职责
C:
承包人修理并承当相应费用的,革除其对工程的一般丢失补偿职责
D:
承包人不修理而愿承当费用的,发包人可担任组织修理,并按约从确保金中扣除费用
参考答案:
C
4.《工伤稳妥法令》规则,职工产生事端损伤或依照作业病防治法规则被确诊、判定为取业病,一般地点单位应当自事端损伤产生之日或许被确诊、判定为判定为作业病之日起()内,向统筹区域社会稳妥行政部分提出工伤确认恳求。
A:
10日
B:
20日
C:
30日
D:
60日
参考答案:
C
5.工人甲在现场作业时跌伤,将地点单位乙公司申述,现公司对人民法院作出“要求其现予付出部分工伤职工医疗费用”的判决表明不服,则下列说法正确的是()
A:
公司能够自收到判决之日起10日内上诉
B:
公司能够自作出判决之日起15日内上诉
C:
公司能够自收到判决之日起15日内上诉
D:
公司对此先予付出判决不得上诉
参考答案:
A
6.某法院院长发现经本院终审的一个合同胶葛案件确有过错,应当再审,下诉处理办法中正确的是()
A:
决议由本法院进行再审
B:
提交审判委员会评论
C:
提请上级人民法院判决
D:
报请上一级人民法院进行再审
参考答案:
A
7.诉讼进行中,假如原告发现()与被告有凶猛联络,不行以恳求回避。
A:
审判人员
B:
书记员
C:
翻译人员
D:
原告的辩护律师
参考答案:
D
8.《建造工程安全出产处理法令》规则,施工单位有()行为的,责令期限改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并以5万元以上10万地以下的罚款。
A:
运用未经检验的施工起重机械
B:
在城市市区内的建造工程的施工现场未施行关闭围挡
C:
在竣工的修建物内设置职工团体宿舍
D:
安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入运用
参考答案:
B
9.某施工单位在参与某建造工程的招标进程中,与另一招标单位提早联络并参议报价,给建造单位形成严重丢失,则该施工单位直接职责人应承当的刑事职责为()。
A:
歹意招标罪
B:
严重职责事端罪
C:
勾结招标罪
D:
玩忽职守罪
参考答案:
C
详见第四版教材P42。
勾结招标罪《刑法》第223条规则,招标人互相勾结招标报价,损害招标人或许其他招标人利益,情节严重的,处3年以下有期徒刑或许拘役,并处或许单处分金。
招标人与招标人勾结招标,损害国家、团体、公民的合法利益的,依照以上规则处分。
10.某建造单位欲新建一座大型归纳商场,于2012年3月20日领到工程施工答应证。
开工后因故于2012年10月15Et间断施工。
根据修建法施工答应证准则的规则,该建造单位向施工答应证发证机关陈述的最迟期限应是2012年()
A:
10月15日
B:
10月22日
C:
11月14日
D:
12月14日
参考答案:
C
答案C
《修建法》第十条规则:
在建的修建工程因故间断施工的,建造单位应当自间断施工之日起一个月内,向发证机关陈述。
11.甲乙两家修建公司联合招标某一工程。
在提交招标文件截止之现在,甲公司拟承当另一项目而退出该联合体,并引荐具有相同才干和资历条件的丙公司与乙公司从头组成联合体。
该联合体被招标人回绝,回绝的理由应是()
A:
改动后的联合体削弱了竞赛
B:
丙公司是资历预审后添加的成员,招标无效
C:
新联合体组成的时刻过晚
D:
新联合体的资质低于规则的最低标准
参考答案:
B
《招标招标法施行法令》进一步规则,招标人应当在资历预审布告、招标布告或许招标约请书中载明是否承受联合体招标。
招标人承受联合体招标并进行资历预审的,联合体应当在提交资历预审恳求文件前组成。
资历预审后联合体增减、替换成员的,其招标无效。
12.甲公司授权其收购员去收购乙公司的某产品l00件,收购员拿着甲公司的空白合同书与乙公司缔结了购买200件某产品的合同,由此产生胶葛后,应当采纳的处理方法是()
A:
甲公司付出l00件产品的货款
B:
甲公司能够向乙公司无偿退货
C:
由乙公司交给100件产品,甲公司付出相应的货款
D:
由乙公司交给200件产品,甲公司付出相应的货款
参考答案:
D
答案D
此题是考无权署理人代订合同行为有用的规则。
行为人没有署理权、逾越署理权或署理权停止后以被署理人的名义缔结合同,相对人有合理的理由信任行为人有署理权的,即表见署理,该署理行为有效。
收购员拿着公司的空白合同书与A公司签订合同,A公司有理由信任收购员是全权署理公司的事务,因而本题应选D。
13.某工程施工合同中约好竣工日期为2012年10月31日,工程施工进程中呈现了以下状况:
(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场所;
(2)施工中产生了水灾,延迟施工7天;(3)施工中非承包商原因停水、停电累计到达8小时;(4)设计改动导致工程量添加的作业量到达7天,则该工程的实践竣工日期应为()。
A:
2012年11月7日
B:
2012年11月14日
C:
2012年11月21日
D:
2012年11月28日
参考答案:
B
【解析】本题中
(1)归于承包商职责,工期不能顺延,
(2)归于产生了不行抗力事情,工期应该顺延,(3)尽管对错承包商原因停电停水逾越了8小时,可是并不是在一周内产生的,因而工期不能顺延,(4)是能够顺延的,因而
(2)和(4)能够顺延的天数总共是14天。
故选项B正确。
拜见考试用书2Z204012。
14.某工程施工合同中约好2012年11月20日竣工,并于l个月内交给给发包方运用,可是施工进程中因为承包方处理不善的原因,形成工程拖期3个月,发包方在合同约好的竣工日期后2个月时,未经检验直接运用和占有了该工程,因而,该工程的竣工日期为()
A:
2012年11月20日
B:
2012年12月20日
C:
2013年1月20日
D:
2013年2月20日
参考答案:
C
答案C
根据标题条件能够进行推定,所约好的竣工日期为2012年11月20日,但承包方的原因导致拖期3个月,则竣工日期应为2013年2月20日,可是建造工程未经竣工检验,发包人私行运用的,以搬运占有建造工程之日为竣工日期,标题中发包方在合同约好的竣工日期后两个月时,也便是2013年1月20日,直接占该工程,因而,这个日期才是终究的竣工日期。
15.甲、乙两边在合同中约好补偿丢失为5万元,甲方因违约给乙方形成直接丢失2万元,直接丢失1.5万元,那么,甲方应向乙方付出的补偿金为()。
A:
2万元
B:
3.5万元
C:
5万元
D:
8.5万元
参考答案:
C
详见第四版教材P114作为约好补偿丢失,一旦产生违约并形成受害人的损害今后,受害人不用证明其详细损害规模即可根据约好补偿丢失条款而获得补偿。
本题中尽管清晰了直接丢失和直接丢失,但因为有约好补偿丢失,因而补偿金应为5万元。
故选项C正确。
16.某监理公司为了承包某开发公司的监理事务,在开发公司的要求下,同意为其免费进行招标署理,可是在招标署理作业结束后,开发公司并未将监理事务托付给该监理公司,则招标署理合同归于()。
A:
可吊销合同
B:
有用合同
C:
无效合同
D:
效能待定合同
参考答案:
A
【解析】按国家规则,招标署理事务归于有偿服务,其费用能够由两边洽谈确认,本合同中开发公司选用诈骗手法由监理公司免费招标署理,缔结的合同显失公正,《合同法》规则,在没有损害国家利益、团体利益或许第三人利益的状况下,归于可吊销合同。
故选项A正确。
拜见考试用书2Z204015。
17.施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的收购合同,数量l0万块,总价款5万元。
后来,砖厂乙因故将3万元的债款转让给砖厂丙,并告诉了施工企业甲。
根据《合同法》的规则,施工企业甲对砖厂乙3万元债款的抗辩权应向()建议。
A:
砖厂乙
B:
砖厂丙
C:
砖厂乙或砖厂丙均可
D:
砖厂乙或砖厂丙均不行
参考答案:
B
答案B
据《合同法》中关于债款转让效能的规则,因为债款现已转让,3万元的债款现已由丙替代,所以,债款人甲的抗辩权就不能再向原债款人乙行使了,而要向新的债款人丙行使。
正确答案为B。
18.甲向乙购买价值50万元的钢材,合同约好甲应于12月12日付款。
此前因另一合同联络,乙欠甲30万元,此欠款已于12月1日到期,而乙一向未付。
12月25日,甲收到乙的告诉,得知乙已将50万元钢材款债款转让于丙。
l2月28日,丙向甲索要50万元钢材款。
则下列选项正确的是()
A:
乙转让债款的行为无效,甲敷衍50万元给乙
B:
乙转让债款的行为无效,甲只需付20万元给乙即可,另30万元可建议抵消
C:
乙转让债款的行为有用,甲敷衍50万元给丙
D:
乙转让债款的行为有用,甲只需付20万元给丙即可.另30万元可建议抵消
参考答案:
D
答案D
本题首要考到两个常识点,一个是合同权力转让的条件,要求债款人转让债款应该告诉债款人,本题中,甲收到乙的告诉,得知乙已将50万元钢材款债款转让于丙,因而该债款转让是有用,另一个是抵消权的搬运,本题中债款转让是有用的,合同的从权力也随之搬运,依照《合同法》规则,债款人在接到债款人转让告诉时,债款人对让与人享有债款,而且债款人的债款先于转让的债款到期或许一起到期的,债款人能够向受让人建议抵消,因而本题应选D。
19.安全及劳作卫生规程未对用人单位提出严格要求的是()。
A:
实行国家劳作安全卫生规程和标准
B:
为劳作者处理意外损伤稳妥
C:
对劳作者进行劳作安全卫生教育
D:
对从事有作业损害作业的劳作者应当定时进行健康查看
参考答案:
B
第四版教材P223新修订的《修建法》规则,修建施工企业应当依法为职工参与工伤稳妥交纳工伤稳妥费。
鼓舞企业为从事风险作业的职工处理意外损伤稳妥,付出稳妥费。
而不是要求为每一个劳作者处理意外损伤稳妥
20.施工现场环境噪声污染的防治中,关于政府监管部分现场查看的规则,过错的是()。
A:
县级以上人民政府有权对任何排放环境噪声的单位进行现场查看
B:
被查看的单位有必要照实反映状况,并供给必要的材料
C:
查看部分、组织应当为被查看的单位保存技术隐秘和事务隐秘
D:
查看人员进行现场查看,应当出示证件
参考答案:
A
【解析】《环境噪声污染防治法》规则,县级以上人民政府环境维护行政主管部分和其他环境噪声污染防治作业的监督处理部分、组织,有权根据各自的职责对统辖规模内排放环境噪声的单位进行现场查看。
被查看的单位有必要照实反映状况,并供给必要的材料。
查看部分、组织应当为被查看的单位保存技术隐秘和事务隐秘。
查看人员进行现场查看,应当出示证件。
故选项A正确。
拜见考试用书2Z205011。
21.根据我国民事诉讼法的规则,不具有实行效能的法令文书是()。
A:
产生法令效能的民事判定书
B:
当事人到达的宽和协议
C:
产生法令效能的判决调解书
D:
赋予强制实行效能的公证债款文书
参考答案:
B
【解析】实行根据首要有:
(1)人民法院制造的产生法令效能的民事判定书、判决书以及收效的调解书等;
(2)人民法院作出的具有产业给付内容的产生法令效能的刑事判定书、判决书:
(3)判决组织制造的依法由人民法院实行的收效判决判决书、判决调解书;(4)公证机关依法作出的赋予强制实行效能的公证债款文书;(5)人民法院作出的先予实行的判决、实行反转的判决以及供认并协助实行外国判定、判决或判决的判决;(6)我国行政机关作出的法令清晰规则由人民法院实行的行政决议。
本题B项,宽和协议不具有强制实行的效能,最契合题意。
考点:
调查实行根据
22.施工企业新聘任的项目经理因改动注册申报不及时影响注册建造师执业、导致项目呈现丢失,对建造单位的民事补偿职责由()承当。
A:
建造师原注册单位
B:
建造主管部分
C:
施工企业
D:
项目经理自己
参考答案:
C
详见第四版教材P66因改动注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目呈现丢失的,由注册建造师地点聘任企业承当职责,并作为不良行为记入企业信用档案。
故选C
23.下列景象中,构成托付署理停止的是()。
A:
署理人辞去托付
B:
被署理人获得民事行为才干
C:
被署理人逝世
D:
被署理人与署理人之间的监护联络消除
参考答案:
A
【考点】本题调查托付署理停止的景象【解析】根据《民法通则》第69条规则,托付署理停止的景象有:
“
(一)署理期间届满或许署理事务结束;
(二)被署理人撤销托付或许署理人辞去托付;(三)署理人逝世;(四)署理人损失民事行为才干;(五)作为被署理人或许代理人的法人停止”。
考生首要要求了解托付署理与法定、指定署理停止景象的差异;其次要求了解不构成托付署理停止的特别景象。
需求留意的是,法定、指定署理的产生均触及人身联络,即被署理人归于未成年人或不具有彻底民事行为才干,所以被署理人和署理人均只能是天然人;而托付署理的产生不触及人身联络,其被署理人和署理人既能够是法人也能够是天然人。
本题选项中,A选项“署理人辞去托付”归于法令规则的托付署理停止景象,契合题干要求,是正确选项。
而B选项“被署理人获得民事行为才干”以及D选项“被署理人与署理人之间的监护联络消除”等景象均触及人身联络,应归于法定署理、指定署理的停止景象;C选项“被署理人逝世”只归于法定署理或许指定署理停止的景象,不能构成托付署理停止。
因而B、C、D选项均不契合法令规则的托付署理停止景象,不契合题干要求。
24.逾越诉讼时效期间,当事人()的,不受诉讼时效的束缚。
A:
提申述讼
B:
提出恳求
C:
建议权力
D:
自愿施行
参考答案:
D
【考点】调查逾越诉讼时效期间的法令作用【解析】《民法通则》第138条规则:
“逾越诉讼时效期间,当事人自愿施行的,不受诉讼时效束缚”。
法令设置诉讼时效准则是为了催促权力人应当及时行使自己的权力,使得买卖状况尽早得以安稳;若逾越法令规则的时效期间权力人不行使自己的权力,将损失司法给予终究确保的时机,即所谓“损失胜诉权”。
但因实体权力本来存在,损失司法确保的时机并不阻碍债款人自愿施行其债款,且施行后不得以不当得利为由要求债款人返还。
归纳上述法令规则,逾越诉讼时效景象下,A选项“提申述讼”、B选项“提出恳求”、C选项“建议权力”等行为的胜诉权都现已损失,因而A、B、C选项都不契合同题干要求。
只要D选项债款人“自愿施行债款”不受时效束缚,因而只要D选项契合题干要求,是正确选项。
25.未进行不动产挂号而使得不动产品权的转让行为不收效,则当事人应由此承当()职责。
A:
侵权
B:
违约
C:
不当得利
D:
无因处理
参考答案:
B
【考点】调查合同之债与侵权之债、不当得利之债、无因处理之债的辨认【解析】从本题题干上看“…使得不动产品权的转让行为不收效…”,阐明当事人两边从前就不动产的转让到达过合意,即两边产生过要约及许诺,缔结过一个不动产转让的合同;“未进行不动产挂号…”,阐明有一方当事人未依照两边到达的合意(不动产转让合同)施行,此行为将产生合同之债,应承当违约职责。
B项正确。
26.当事人之间缔结转让不动产品权的合同,未处理物权挂号的,除法令还有规则或许合同还有约好外,()。
A:
合同不收效
B:
不影响合同效能
C:
合同无效
D:
合同停止
参考答案:
B
【考点】区别债款行为与物权行为【解析】《物权法》第15条规则:
当事人之间缔结有关树立、改动、转让和消除不动产品权的合同,除法令还有规则或许合同还有约好外,自合同树立时收效;未处理物权挂号的,不影响合同效能。
合同收效归于债款行为,不动产挂号归于不动产品权改变的准则;合同收效与不动产品权挂号是两个不同的事情。
物权改变的根底往往是合同联络,如买卖合同导致物权的转让。
本题B项正确。
27.某修建工程因故间断施工已满一年,在康复施工前,建造单位已收取的施工答应证应当()。
A:
恳求延期
B:
自行废止
C:
报发证机关核验
D:
从头替换
参考答案:
C
【考点】调查施工答应证核验准则【解析】《修建法》第10条规则:
在建的修建工程因故间断施工的,建造单位应当自间断施工之日起一个月内,向发证机关陈述,并依照规则做好修建工程的维护处理作业。
修建工程康复施工时,应当向发证机关陈述;间断施工满一年的工程康复施工前,建造单位应当报发证机关核验施工答应证。
C项正确。
28.下列承包工程的景象中,契合工程承包处理相关规则的是()。
A:
逾越本企业资质等级答应的事务规模承包工程
B:
以联营方法运用其他施工企业的营业执照及资质证书承包工程
C:
子公司运用母公司的营业执照及资质证书承包工程
D:
分公司运用总公司的营业执照及资质证书承包工程
参考答案:
D
【考点】调查工程承包准则中关于资质处理规则【解析】《修建法》第26条规则:
制止修建施工企业逾越本企业资质等级答应的事务规模或许以任何方式用其他修建施工企业的名义承包工程。
制止修建施工企业以任何方式答应其他单位或许个人运用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承包工程。
《建造工程质量处理法令》第25条规则:
制止施工单位逾越本单位资质等级答应的事务规模或许以其他施工单位的名义承包工程。
制止施工单位答应其他单位或许个人以本单位的名义承包工程。
A项过错,B、C项归于答应其他单位或许个人以本单位的名义承包工程;D项正确。
回答本题时应清晰的是:
子公司归于独立法人,而分公司不归于法人,分公司归于法人(总公司)的一部分,故D项正确。
29.某建造工程施工合同约好价款为1亿元。
施工本钱0.9亿元,按发包人核算造价为0.95亿元,按建造主管部分发布的造价信息核算为1.1亿元。
后该施工合同无效,但建造工程经竣工检验合格,则该施工企业能获得人民法院支撑的最高结算价款为()亿元。
A:
0.9
B:
0.95
C:
1
D:
1.1
参考答案:
C
【考点】调查无效施工合同的结算准则【解析】《最高人民法院关于审理建造工程施工合同胶葛案件适用法令问题的解说》第2条规则:
建造工程施工合同无效,但建造工程经竣工检验合格,承包人恳求参照合同约好付出工程价款的,应予支撑。
本题中建造工程施工合同无效,但工程竣工检验合格,应参照无效合同的约好予以付出工程价款;C项正确。
30.建造单位不得()具有相应资质等级的分包单位。
A:
回绝
B:
指定
C:
认可
D:
调查
参考答案:
B
【考点】本题调查工程分包准则【解析】《工程建造项目施工招标招标处理办法》第66条规则:
招标人不得直接指定分包人。
回答本题需求留意的是:
分包工程须经建造单位认可,不等于建造单位能够直接指定分包人。
关于建造单位引荐的分包单位,总承包单位有权作出回绝或许选用的挑选。
B项正确。
31.天然人是作为民事主体的一种,能否通过自己的行为获得民事权力、承当民事责任,取决于其是否具有()才干。
A:
民事行为
B:
承当民事责任
C:
法令判别
D:
产业维护
参考答案:
A
32.制止招标人低于本钱竞价,其间“本钱”是指()。
A:
直接费
B:
项目施工本钱
C:
企业单个本钱
D:
社会均匀本钱
参考答案:
C
【考点】低于本钱价竞标【解析】《招标招标法》第33条规则:
“招标人不得以低于本钱的报价竞标”。
在这儿,所谓“本钱”,应指招标人的单个本钱,该本钱是根据招标人的企业定额测定的本钱。
C项正确。
33.法人的民事行为才干是法令赋予法人独立进行民事活动的才干,其行为才干总是有限的,由其树立的主旨和()所决议。
A:
注册资金
B:
事务规模
C:
企业规模
D:
事务才干
参考答案:
B
34.根据《招标招标法》,依法有必要进行招标的项目,自招标文件开端宣布之日起至招标人提交招标文件截止之日止,最短为()日。
A:
5
B:
10
C:
15
D:
20
参考答案:
D
【考点】调查编制招标文件的时刻【解析】《招标招标法》第24条规则:
“招标人应当确认招标人编制招标文件所需求的合理时刻;可是,依法有必要进行招标的项目,自招标文件开端宣布之日起至招标人提交招标文件截止之日止,最短不得少于20日。
”D项正确。
35.招标有用期的开始时刻是()时。
A:
出售招标文件
B:
招标截止
C:
评标完毕
D:
宣布中标告诉书
参考答案:
B
详见第四版教材P76。
招标有用期从提交招标文件的截止之日起算。
36.作为法令联络客体的行为是指责任人所要结束的能满意权力人要求的作用。
这种作用表现为物化作用和非物化作用。
非物化作用表现为必定的()
A:
思想作用
B:
物化产品
C:
行为进程
D:
资金及有价证券
参考答案:
C
此题应选C,理由是:
作为法令联络客体的行为是指责任人所要结束的能满意权力人要求的作用。
这种作用表现为两种:
物化作用和非物化作用。
物化作用是指责任人的行为凝聚于必定的物体,产生必定的物化产品。
例如:
房子、路途等建造工程。
非物化作用是指责任人的行为没有转化为物化实体,仅表现为必定的行为进程,终究产生了权力人所希望的法令作用。
如企业对职工的训练行为。
37.建造单位在恳求收取()时,应当供给建造工程有关安全施工办法的材料。
A:
建造用地规划答应证
B:
建造工程规划答应证
C:
建造工程施工答应证
D:
房子出售答应证
参考答案:
C
【考点】施工答应证获得条件【解析】《修建法》第8条规则:
恳求收取施工答应证,应当具有下列条件:
(1)现已处理该修建工程用地同意手续;
(2)在城市规划区的修建工程,现已获得规划答应证;(3)需求拆迁的,其拆迁进展契合施工要求;(4)现已确认修建施工企业;(5)有满意施工需求的施工图纸及技术材料;(6)有确保工程质量和安全的详细办法;(7)建造资金现已执行;(8)法令、行政法规规则的其他条件。
从上述规则的第(6)项上能够看出,本题C项正确。
38.施工企业的项目担任人应当对()担任。
A:
本单位的安全出产
B:
本单位安全出产所需资金
C:
风险性较大的专项施工计划确认
D:
建造工程项意图安全施工
参考答案:
D
详见第四版教材P204《建造工程安全出产处理法令》规则,施工单位的项目担任人应当由获得相应执业资历的人员担任,对建造工程项意图安全施工担任,执行安全出产职责准则、安全生产规章准则和操作规程,确保安全出产费用的有用运用,并根据工程的特色组织拟定安全施工办法,消除安全事端隐患,及时、照实陈述出产安全事端。
故选D
39.法令联络改动中的主体改动包含主体数目产生改动和主体改动。
主体改动也称为(),由另一个新主体替代原主体享有权力、承当责任。
A:
权力移送
B:
责任分管
C:
合同改动
D:
合同转让
参考答案:
D
此题应选D,理由是:
合同的转让,是指当事人一方将其合同权力、合同责任或许合同权力责任,悉数或许部分转让给第三人。
合同的转让,也便是合同主体的改动,精确的说是合同权力、义务的转让,即在不改动合同联络内容的前提下,使合同的权力主体或许责任主体产生改变。
40.《安全出产答应
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 考试