钢构合同样本(共8页)5000字.docx
- 文档编号:10830085
- 上传时间:2023-05-27
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:13.16KB
钢构合同样本(共8页)5000字.docx
《钢构合同样本(共8页)5000字.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钢构合同样本(共8页)5000字.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
钢构合同样本
钢构合同范文一
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲方现将自行车棚改造工程委托给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双发就本工程事项达成一致,特签订此合同,内容如下:
第一条:
工程内容和承包范围
1、工程内容:
2、承包范围:
第二条:
合同价款及承包方式
1、合同价款:
以每平方米120元计算,自行车棚每平方米200元计算,不开发票,不计任何额外费用。
2、承包方式:
按工程内容采取包工包料方式。
第三条:
工期要求
本合同施工工期为20天,从基础浇捣完后,开工日期依据甲方签证为准。
第四条:
工程款支付及结算
工程造价元;车棚钢结构元;地面含挖土方浇捣光面元。
工程总造价元,其中钢结构元,泥工元。
泥工工程完成后付清全款,钢结构验收合格后付95%,留5%作为保质金,一年内无质量问题付清余款。
第五条:
工程质量
1、本工程质量必须符合规范、行业标准、钢结构验收标准,质量等级为合格。
2、质量不合格必须按甲方要求进行返工,返工费用由乙方负责,工期不予延长。
3、乙方须建全质量检查制度,做好自检工作,发现问题及时整改。
第六条:
安全生产、文明施工
乙方必须文明施工采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全,接受安全教育,遵守安全生产条例。
若乙方未履行上述义务,造成财产损失和施工人员或第三者人生伤害,由乙方承担责任及其产生的费用。
第七条:
甲、乙双方义务
1、甲方责任:
(1)负责现场协调配合管理,监督检查工程质量、安全、文明生产。
(2)按合同规定,甲方工程审计及时支付工程款。
2、乙方责任:
(1)乙方按合同规定的承包范围及合同的要求保质、保量、保工期完成规定的工程内容。
(2)乙方必须服从甲方管理人员的指挥,按安全技术规范进行施工,并达到国颁验收标准,如有违反,工程师有权提出停工或责任乙方返工。
工程质量、工期发生严重问题,或多次不执行整改、甲方可终止合同另行委托其他人施工,由此造成的损失概由乙方负责。
(3)乙方在施工中须及时将建筑垃圾清理到甲方制定的地点,保持现场文明清洁。
工程竣工验收及移交前均应认真清理现场,做到工完场清。
第八条:
工程验收
1、乙方认为工程具备竣工验收条件,通知甲方验收。
2、甲方在收到通知后在约定的时间内组织工程验收。
如没达到合格要求或场地未整理清洁,甲方提出整改意见,整改完毕后再组织验收。
第九条:
保修期和最后结算
本工程以诚信为本,在保修期内(竣工验收之日起计算)乙方认真履行责任。
做到服务周到,随叫随到,保证保修的质量,若乙方不予以配合,甲方有权请他人代为整修,所产生的费用由乙方负责。
第十条:
附则
1、合同未尽事宜,甲、乙双方协商解决。
如意见严重分歧,双方签订补充协议。
2、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
经双方签字盖章后生效。
合同生效后付清工程余款及保修期终止后自行失效。
甲方签字:
乙方签字:
XX年月日
钢构合同范文二
工程名称:
委托单位:
检测单位:
委托单位(甲方):
检测单位(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规,结合本工程具体情况,为明确责任、协作配合,确保检测质量,经双方协商一致签订本合同,共同遵守。
第一条、工程概况
第二条、检测依据
2.1《钢结构工程施工质量验收规范》GBXXXX年5-XXXX年
2.2《钢结构超声波探伤及质量分级法》203-XXXX年
2.3《建筑钢结构焊接技术规程》81-XXXX年
2.4《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GBXXXX年5-89
2.5《紧固件螺栓、螺柱》XXXX年.1
2.6《钢结构高强度大六角螺栓大六角热圆技术条件》XXXX年
2.7《钢网架螺栓节点》JG10
第三条、检测项目、数量及收费
第四条、结算与付款方式
4.1双方约定采用下列第条方式进行结算。
4.1.1按双方约定的检测费人民币(大写):
实行总包。
4.1.2按第三条的收费标准,以实际检测量进行结算。
(实际检测量为报告数量)
4.2双方约定采用下列第条方式进行付款。
4.2.1合同签订日内,甲方一次性支付全部检测费元。
4.2.2甲方预付检测费元,余款在领取报告时凭乙方出具的《检测结算单》一次性付清。
4.2.3甲方在领取报告时一次性付清全部检测费。
第五条、收费依据
1.《关于核定新增建设工程质量检测项目收费标准(试行)的批复》九价费字(XXXX年)38号;
2.《关于核定新增建筑节能等建设工程质量检测项目收费标准(试行)的批复》九价费字[XXXX年]24号;
3.《关于核定新增建筑节能等建设工程质量检测项目收费标准(试行)的批复》九价费字[XXXX年]14号;
4.暂无国家收费标准的项目由甲、乙方商议确定。
第六条、双方义务、权利
6.1甲方义务
6.1.1向乙方提供与检测相关的设计图纸及相关技术资料;
6.1.2根据乙方要求做好现场准备工作;
6.1.3协调建设单位、监理单位、施工单位共同做好现场检测的见证工作;
6.1.4根据合同约定按时支付检测费用。
6.2甲方权利
5.2.1对测试数据有知情权;
6.2.2从乙方获取相关检测咨询服务。
6.3乙方义务
6.3.1根据甲方需要提供检测资质证明文件;
6.3.2进入工地现场后天内完成现场检测工作。
遇特殊情况应及时与甲方沟通。
6.3.3现场检测全部结束后天内出具正式报告。
6.3.4遵守甲方工地文明施工有关规定,安全操作。
6.4乙方权利
6.4.1甲方未按合同约定交纳检测费有停止检测及提交检测报告的权利。
6.4.2根据《建设工程质量检测管理办法》的规定将检测不合格结果报建设行政主管部门。
第七条、样品处置
7.1乙方对检测合格的或破坏性样品原则上不予保留,不合格样品保留十五天,甲方如有其它要求,请在&;委托协议书&;中说明。
7.2甲方对贵重的或要求回收的样品应在&;委托协议书&;中注明,并于送检的十五天内办理领取回收手续,逾期由乙方自行处理。
第八条、检测结论异议的处理
8.1甲方对检测结果持有异议,应及时与乙方协商,也可经双方共同认可的检测机构复检。
8.2复检结果与原结果相同时,由甲方支付检测费用,反之由乙方承担复检费用。
8.3若甲乙双方对复检结果仍有异议,应向当地建设主管部门申请解决。
第九条、说明
9.1正式进场时间由检测联系人电话确认,届时甲方务必完成现场的准备工作,否则延误检测的责任由甲方自负。
9.2对检测的服务与质量有议异可向乙方申诉(申诉电话:
)。
第十条、未尽事宜,双方友好协商解决。
第十一条、本合同一式份,甲乙双方各份,双方签字盖章后生效。
第十二条、补充条款:
甲方代表:
乙方代表:
联系电话:
联系电话:
开户行:
单位盖章:
签订日期:
帐号:
单位盖章:
签订日期:
钢构合同范文三
发包方(以下简称甲方)发包方(以下简称甲方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其
他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方充分协商,同意订立本合同。
第一条:
工程项目
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围和形式:
发包方(以下简称甲方)
4、工程建筑面积㎡,工程楼层层,工程总价款元,大写:
5、工程立项批准文号:
6、附注:
第二条施工准备
(一)甲方:
月日前使施工场地具备施工条件,包括:
1、施工场地及道路的清理、平整、并提供涉及到工程的隐蔽及障碍物资料,与钢结构安装的相关资料:
2、提供施工用水、用电、施工专用配电板一处,保证满足乙方施工用水、用电的需要,提供施工人员的食宿用房;
3、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计义底。
4、甲方派驻为工程现场代表,全权代表甲方履行职责。
(二)、乙方:
1、负责施工区域临时设施的使用及维护、有关规定造成的损失。
2、保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
第三条工程工期
1、根据双方协商,商定总工期天(日历天),自乙方收到甲方约定的金额定金以后天内进场开工,进场前天,甲方向乙方发出进场通知书,工期以进场通知书说明的进行时间开始计算。
即年月日以前竣工。
2、遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延。
2.1甲方不能提供本合同第二条第一项的要求,影响进场施工时间或影响工程的进度的。
2.2在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的材料不准确而延误工期的;
2.3因为变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的
2.4天气因素影响施工的,包括下雨和刮台风
2.5未按本合同规定支付定金或工程进度款;
2.6人力不可抗拒的因素而延误工期
2.7因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工,及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的。
2.8乙方在以上情况发生后的第三天内,就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告,甲方代表收到报告后,应在三天内予以确认答复,逾期不予答复,则被视为乙方的报告内容和延期要
第四条工程质量
1、本工程质量经甲、乙方双方约定要求达到合格标准;
2、乙方必须严格按照施工图纸、规范和标准进行制度和施工,并按甲方派驻代表的监督;
3、工程质量达不到约定的部分,甲方代表一经发现,应及时通知乙方,要求拆除或重新施工,乙方就按要求拆除或重新施工,直到复合约定标准。
因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
4、承包方对该工程实行保修。
保修时间为本工程竣工验收合格之日的
第二条期个月。
第五条工程价款的支付与计算
1、本合同签订后,甲方即支付合同总价%定金,计人民币元给乙方;
2、乙方钢构材料进场安装时,甲方即支付合同总价%,计人民币元给乙方;
3、钢构主体安装完成及彩钢板进场时,支付合同总价%,计人民币元给乙方;
4、竣工验收合格后七天内,余款元一次性付清。
(留1%半年内无质量问题付清)
第六条施工与设计变更
1、本工程的施工以设计文件和图纸会审为依据,未经甲方或设计单位同意,乙方不得擅自作出修改。
2、甲方如需设计变更,必须提前提出书面修改通知给乙方,并征得设计单位同意,出具修改联系单。
涉及工程款或工期变化时,由甲乙双方另行订立补充协议,参照全国、浙江工程预算、费用定额和罚款。
第七条工程验收
2、工程具备竣工验收条件乙方应及时向甲方提出竣工验收申请。
甲方在收到竣工验收报告次日起七天应组织验收,逾期不组织验收,视为竣工验收合格。
竣工验收通过,竣工日期为乙方竣工验收报告提交之日。
经验收需要改进行,应为改进后提请甲方验收的日期。
第八条奖罚及责任
1、乙方如未在约定的工期内完成施工任务,延期完工的,应当向甲方支付违约金,违约金的计算方法:
以工程总价款为基数,按人民银行同期限贷款利率,自应该竣工之日起计算至实行竣工之日止;
2、甲方也应按时支付工程款和工程余款,否则按2%承担相应的违约责任;
3、工程竣工未经验收或验收未通过,甲方不得擅自使用,否则视为验收合格。
第九条纠纷解决办法
1、本合同在履行中如有争议,双方应协商解决。
双方协商不成的,可依法向人民法院起诉,双方约定由合同签订地人民法院管辖。
合同签订地为乙方住所地。
第十条附则
1、本合同一式份,甲方双方各执份
2、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章生效;
3、本合同未尽事宜,参照《建筑工程施工合同(示范文本)》(GF-XXXX年-XXXX年)执行。
4、补充协议:
发包方(单位盖章)承包方(单位盖章)
法定代表人:
法定代表人:
委托代表人:
委托代表人:
单位地址:
单位地址:
开户银行:
开户银行:
银行账号:
银行账号:
联系电话:
联系电话:
传真:
传真:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 合同 样本 5000