简单承包合同范本(共3页)1500字.docx
- 文档编号:10602041
- 上传时间:2023-05-26
- 格式:DOCX
- 页数:5
- 大小:9.10KB
简单承包合同范本(共3页)1500字.docx
《简单承包合同范本(共3页)1500字.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《简单承包合同范本(共3页)1500字.docx(5页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
简单承包合同范本
简单承包合同范文1
发包人:
(简称甲方)
承包人:
(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
;
2、工程地点:
;
3、工程范围:
。
二、合同工期
开工日期:
年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);
三、质量标准
工程质量标准:
合格。
四、合同价款
工程单价为,工程量为。
总计合同金额(大写)(人民币),小写¥。
五、付款方式
付款方式:
工程竣工和验收合格后一次性付清。
六、安全责任
1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。
本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
年月日年月日
简单承包合同范文2
发包人(全称):
(简称甲方)
承包人(全称):
(简称乙方)
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:
。
2.工程承包范围:
二、合同工期
计划开工日期:
****年**月**日。
计划竣工日期:
****年**月**日。
工期总日历天数:
***天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准:
工程质量符合**标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为:
人民币(大写)捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌圆(&;XXXX年88元);
2.合同价格形式:
固定价+变更签证
五、结算及付款方式:
1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
********
2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
六、违约责任及处理方式
1、发包方的责任:
周边施工环境及现场协调工作由甲方负责,由此造成的窝工等问题工期顺延。
2、承包方的责任:
工程质量不符合合同规定的,承包方负责无偿修理或返工。
3、发生争议时,双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。
七、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
八、合同生效
本合同自签字、盖章之日起生效。
九、附则
1、本合同一式*份,其中发包方*份,承包方*份。
2、本合同自双方签字后生效,全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
年月日年月日
简单承包合同范文3
发包人:
(简称甲方)
承包人:
(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
;
3、工程范围:
二楼房顶钢架。
4、承包方式:
包工包料。
5、承包面积为㎡,每平方价格为元。
二、合同价款
总计合同金额(大写)(人民币),小写¥。
三、付款方式
付款方式:
工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款。
本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
年月日年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 简单 承包合同 范本 1500