1、预售房转让协议预售房转让协议范文1出卖人：（以下简称甲方）身份证号，住址出卖人：（以下简称乙方）身份证号，住址买受人：身份证号，住址甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，就预售房权益转让事宜，签订本协议，以资共同遵守。一、该房屋权属状况如下：1、甲方于年月日与房地产开发有限公司(以下称开发商)订立商品房买卖合同(合同编号：)，该合同约定：甲方以人民币元整的总价款购买位于的房屋一套(以下称该房屋)：房屋相关信息见商品房买卖合同(合同编号：)。上述合同已由登记备案，由于甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲
2、方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币元整买卖该房屋，甲、乙双方间的实际付款方式如下：1、乙方于签约后日内以方式，支付甲方房款人民币元整;2、乙方于甲、乙双方至房屋管理部门将房产转移所有手续办理完毕前日，支付甲方其余房款元;3、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由承担。三、甲方的义务为：1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权益转让;2、甲方应在年月日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续;3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方，待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方;四、乙
3、方的义务：1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用;2、该房屋的维修基金由乙方承担;3、乙方应在年月日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续;五、若甲方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，反悔不出售该房地产给乙方，则乙方有权单方面终止本协议，同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有房款;六、若乙方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，乙方反悔不购买上述房地产，则甲方有权单方面终止本协议，同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金;七、若乙方未按本协议时间交付甲方房款，每逾期一日，应支付甲
4、方违约金(违约金为乙方未付款的万分之三)。逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金;八、甲、乙双方约定，如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的权益转让事宜。则双方应在获知本情况后，七日内依本协议总房款及其他条款约定另行签订房地产买卖合同。任何一方不得以任何理由拒绝签订房地产买卖合同的，逾期达15日，则视为违约，同时违约方应按照本协议约定的总房款的10%向守约方支付违约金。九、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日预售房转让协议范文2本协议双方当事人：转让方(以下简称
5、甲方)：地址：身份证号码：邮政编码：联系电话：。委托代理人：地址：邮政编码：联系电话：受让方(以下简称乙方)：地址：身份证号码：邮政编码：联系电话：。委托代理人：地址：邮政编码：联系电话：根据合同法、城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就甲方与(以下简称：开发商)签订的商品房预售合同(合同编号为：)项下房产转让事宜，达成如下预约协议，以供双方共同遵守。第一条交易标的。本预约协议的交易标的为：甲方与开发商签订的商品房预售合同项下，甲方预期可取得的房产。第二条交易标的所涉及的房产面积。乙方向甲方购买的预售合同项下房产的建筑面积共平方米，共间。(该商品
6、房房屋平面图见预售合同附件一。)上述面积为预售合同中所记载的建筑面积。如将来预售合同约定面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积为准，甲方不承担因面积误差而导致的房价变化，但须配合乙方处理与开发商之间的补偿事宜。第三条甲方对预售合同项下的权利作如下保证：1、该预售合同已经登记机关登记备案。2、该预售合同项下的房产尚未与开发商办理交房手续。3、在乙方办妥与开发商之间的预售合同更名之前，该房产不存在也不会被抵押、查封;4、在乙方办妥与开发商之间的预售合同更名之前，甲方不存在与任何第三方签署涉及该房产的转让、租赁协议;5、该预售合同项下房产权属共有人完全同意甲
7、方与乙方签订本协议，及办理今后的预售合同更名手续，并同意在相关的各项法律文件、合同、声明上签字确认。第四条转让费用。该预售合同转让费用为：(币)_百_拾_万_千_百_拾_元整。本费用包含甲方因与开发商签订的商品房预售合同项下的一切费用。包括，但仅限于开发商交房前甲方应承担的一切费用。因预售合同转让所产生的一切费用，包括，但不限于：开发商收取的更名费、登记机关收取的变更费用等，由(甲方)(乙方)承担。由于预售合同项下房产属于政府定价的预售商品房，有权批准单位最后核定的价格与本条第1款规定的转让费用不一致的，以本协议约定的转让费用为准。预售合同项下的房产在开发建设过程中，如遇政府收取的税费标准作出
8、调整时，本协议约定的转让费用不作调整。第五条预约定金：计(币)_拾_万_千_百_拾_元_角_分，分_次支付：签订本协议之日支付元给甲方，第二次于_年_月_日支付元给甲方。第六条付款时间约定。乙方应当按以下时间如期将交易费用当面交付甲方或汇入甲方指定的银行(帐户名称：，帐号：)：1._年_月_日前支付全部交易费用的_%，计(币)_百_拾_万_千_百_拾_元_角_分;2._年_月_日前支付全部交易费用的_%，计(币)_百_拾_万_千_百_拾_元_角_分;3._年_月_日前支付全部交易费用的_%，计(币)_百_拾_万_千_百_拾_元_角_分;4._年_月_日前支付全部交易费用的_%，计(币)_百_拾
9、_万_千_百_拾_元_角_分;5._年_月_日前支付全部交易费用的_%，计(币)_百_拾_万_千_百_拾_元_角_分。第七条关于甲方所办理的按揭贷款的处理(由双方共同选定其中一项)：1、由甲方自行解除与按揭银行的按揭贷款合同，乙方将甲方在解除按揭合同时尚欠的按揭金额，按如下付款时间直接支付给甲方：_年_月_日前支付全部交易费用的_%，计(币)_百_拾_万_千_百_拾_元_角_分;_年_月_日前支付全部交易费用的_%，计(币)_百_拾_万_千_百_拾_元_角_分;_年_月_日前支付全部交易费用的_%，计(币)_百_拾_万_千_百_拾_元_角_分;_年_月_日前支付全部交易费用的_%，计(币)_百
10、_拾_万_千_百_拾_元_角_分;_年_月_日前支付全部交易费用的_%，计(币)_百_拾_万_千_百_拾_元_角_分。2、由甲方自行解除与按揭银行的按揭贷款合同，乙方另行办理按揭贷款以支付应付开发商的购房款。3、由甲乙双方共同向按揭银行办理转按揭。第八条预售合同更名手续的办理第九条不可抗力第二十五条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签定补充协议。第二十六条本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。第二十七条甲、乙一方或双方为境外组织或个人的，本合
11、同应经该商品房所在地公证机关公证。第二十八条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由仲裁委员会仲裁。(甲、乙双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。)第二十九条本合同经甲、乙双方签字经公证(指外销房)之日起生效。第三十条本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并按实际已付款(已收款)的_%赔偿对方损失。第三十一条本合同自生效之日起_天，由甲方向_申请登记备案。第三十二条本合同连同附表共_页，一式_份，甲、乙双方各执一份，各执一份
12、，均具有同等效力。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日预售房转让协议范文3转让方：(以下简称&;甲方&;)受让方：(以下简称&;乙方&;)甲方对区路弄号室房屋(以下简称&;该房地产&;)所享有的权利*于甲方与公司(以下简称&;开发商&;)所签订的上海市商品房预售合号，预售合同登记编号：。甲方确认该同(以下简称&;预售合同&;)，(售合同编号：房地产之大产证尚未办理，甲方尚未与开发商签订房屋交接书。甲乙双方在上海立谦房地产经纪有限公司(以下简称&;立谦房产&;)协调下，*友好协商，就该房地产权*转，事宜一致达成以下协议：1.甲方愿意出让(出售合同)所记
13、载的该房地产之全部权利，乙方愿意接受预售合同所记载的该房地产之全部权利。2.双方商定转让价为人民币3.首期款人民币整)甲方已于月圆整(圆整)，由乙方分壹次付清。圆整(年圆圆整(月圆整)，其中定金人民币年日签收，余款人民币圆整，乙方于日前支付与甲方，但此款善于立谦房产。万圆整(圆整)，出乙方于年月日前支贰期款人民币付与甲方，但此款暂存于立谦房产。此时由立谦房地产保管的两笔款项总计为人民币圆整(圆整)，指定优先用于偿还该房地产业银行贷款，持甲方到其贷款银行还清该房地产之银行贷款时，由立谦房产直接支付与贷款银行。叁期款人民币圆整(圆整)，由乙方以按揭贷款形式支付，待乙方贷款银行放款后五日的由立谦房产
14、转付与甲方。贷款不足部分由乙双方到房地产交易中心办理预告壹*并取得收件收据之同时支付与甲方;上述款项若由立谦房产转付，甲方均将出具由立谦房产见证之收据给乙方。4.过日元及相关费用双方商定于开发后以书面形式同意转让(出具书面同意书或于权益转让书上盖章)之，后五日内甲乙双方共同至上海市徐汇区房地产交易中心办理预告登记手续，届时甲乙双方须及时提供办理预告登记及银行贷款所需全部材料，并各自付清办理预告登记所需相关费用。5.权利保证：甲方保证，上*买卖的房地产不存在产权争议和其他人主张权利的情况。因甲方无权处分或超载权限处分该房地产而导致的违约责任，概由甲方负责。在本协议签订前，该房地产已存在抵押权人(
15、即中国银行上海市支行)。甲方应于本协议生效后叁拾日内，到款银行还清该房屋的银行贷款并办理撤销抵押登记手续。逾期未注销的，甲方在未取乙方发挥的情况下，须承损违约责任。6.违约责任(此须款不因本协议无效而无效)若由于甲方或乙方原因而最终导致买卖合同废止或该房屋无法如期办理预告登记的，责任方在未取得乙方谅解的情况下，就应向对方支付该房地产权益转让价的10%做为违约金即人民币圆整(元整)。乙方无正当理由逾期付款的，乙方在未取得甲方谅解的情况下，每逾期一日付款，乙方应按未付房款的1%向甲方支付滞纳金：逾期超过二十日的，甲方有权追究乙方的违约责任。因甲、乙双方任何一方未将办理预告登记需的相关资料交于立谦房产或于交易过程中不支付税费支付全而至使登记手续无法顺利办理的，责任方须承担相应赔偿责任。7.若因第三方原因致本协议无法履行的，甲乙双方互不负本协议所规定之违约责任，并于甲方该房地产之上海市房地产权证办理完毕后五日内签订上海市房地产买卖合同，该房地产转让价*技本协议之约定不变，届时乙方按本协议所付之房款作为甲乙双方签订上海市房地产买卖合同时购买该房地产所付房价款的一部分。8.本合同一式四份，甲乙双方各执一份,立谦房产执一份，上海市*区公证处执一份，四份具有同等法律效力。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日
