1、房屋转让合同完整版房屋转让合同出售人（以下简称甲方）姓名：购买者（以下简称乙方）姓名：根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿购买该房屋。现该房屋具体状况如下：（一）座落于_，建筑面积_平方米；（二）房屋的所有权证号为_，国有土地使用权证号为_；该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币_元/平方米，总价：人民币_元整（大写：_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整）第三条乙方在_前应向甲方给付定金人民币_元整（大写：_佰_拾_
2、万_仟_佰_拾_元整）上述定金在乙方_付款时充抵房款。第四条付款时间及方式乙方应于本合同生效之日起_日内将该房屋全部价款付给甲方。具体付款方式为：第五条甲方承诺在本合同生效之日起_日将房屋交付给乙方，并在交付房屋前腾空该房屋。甲方应在_前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。甲方承诺并保证，依法享有本合同所售房屋共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。第七条甲、乙双方同意，在本合同生效之日起_日内，共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权变更登记手续，依法取得房屋登记在乙方名下的房屋所有权证；并在乙方领取房屋所有权证后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更登记手续。该房屋土地使
3、用权的变更手续按下列约定办理：该房屋土地使用权为出让取得，其土地使用权证所载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。该房屋土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金的，双方约定，该费用由甲方承担乙方承担。除本条已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由甲、乙双方按国家规定各自承担甲方承担乙方承担.第八条房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日权利转移之日起转移给乙方。该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按下列约定处理：乙方未按本合同的约定支付房价款的，按下列约定承担违约责任：乙方逾期支付房价款的，每逾期一天，按应付未付房价款的万分
4、之_支付违约金。乙方逾期支付房价款超过_日，甲方有权解除本合同，甲方在解除合同之日起_日内将已收房价款退还乙方，所收定金不予退还；并有权要求乙方支付总房价款百分之_的违约金。甲方未按本合同的约定履行义务的，按下列约定承担违约责任：甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按总房价款的万分之_支付违约金。甲方逾期交付房屋超过_日，乙方有权解除本合同。甲方应在乙方解除本合同之日起_日内将已收房价款和双倍定金返还乙方，并按总房价款的百分之_支付违约金。2、如因甲方的故意或过失造成乙方不能在本合同约定的时间内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起_日内将乙方已付款退还给乙方，并按总
5、房价款的百分之_支付违约金。本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。第十四条本合同自甲乙双方签字之日起生效。第十五条因本合同或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决。协商不成的，提交_仲裁委员会仲裁解决依法由人民法院诉讼解决本合同一式_份。其中甲方执_份，乙方执_份，提交房屋权属登记机关一份。甲方（签章）乙方（签章）法定代表人：法定代表人：签约日期：签约日期：转让方（以下简称甲方）：工作单位：住址：身份证号：受让方（以下简称乙方）：工作单位：住址：身份证号：经自愿协商达成一致，甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双
6、方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守：第一条转让房屋的基本情况转让房屋（以下简称该房屋）位于市区路号单元层室，房屋结构为，建筑面积平方米（包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施），实际使用面积平方米。第二条转让价格双方商定该房屋转让价格为（人民币）元整，大写拾万仟佰拾元整（人民币）。第三条付款方式双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时，当日支付首付款（含定金）人民币拾万_仟佰拾元整给甲方，剩余房款元（大写）在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后，在交付乙方房产证后，剩余房款人民币_元整申请银行按揭，并于银行放款当日付给甲方。甲方在收款时应向乙方出
7、具收据。第四条房屋交付甲方应于本合同生效之日起日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。第五条房屋过户房屋交付乙方后，甲方应当在时间内办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由承担。第六条甲方的承诺保证甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房屋集资、购房款、天然气管道安装费、物业管理费及其他应当交纳的费用等已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的
8、费用，由甲方全部承担。第七条违约责任甲方违反本合同约定，未能在约定时间内交付上述房屋的，每逾期一日，甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任；逾期超过三个月时，乙方有权单方解除本合同，甲方应承担全部购房款20%的违约金。乙方违反本合同约定，未能在约定时间内支付约定的购房款，每逾期一日，甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金，逾期超过三个月时，甲方有权单方解除本合同，乙方应承担全部购房款20%的违约金。第八条本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。第九条本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由仲裁委员会仲裁。第十条本合同
9、自甲、乙双方签字之日起生效。第十一条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。甲方：乙方：年月日年月日本协议双方当事人：转让方（以下简称甲方）甲方：身份证号：受让方（以下简称乙方）乙方：身份证号：甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方一事，达成转让协议,以共同遵守。为明确双方的权利和义务，根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国城市房地产管理法规定，订立合同如下：第一条房产坐落、位置、结构、层次和附属设施1、本合同所出售房屋坐落在市街巷号（不足部分可以补充）2、该房屋为：楼房室厅卫(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，房屋的建筑面积平方米(包
10、括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)、实际使用面积平方米。3房屋质量：装修状况，其他条件为，该房屋（已/未）设定抵押。（不足部分可以补充）4、该房地产产权类型：（有房产证或国土使用证）5、出售房屋的房地产权证证书号码为：国有土地使用权证号为：共有权证号为：该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让,该房屋的相关权益随该房屋一并转让。6、房屋现有装修及其他配套物品、设备情况详见合同附件。第二条甲方对产权的承诺甲方不得隐瞒与转让房产相关的重要事实，必须保证其对转让房产拥有完全的所有权，保证上述房产没有设定担保、没有权属纠纷及债权债务纠纷，保证该房屋不受他人合法追索，若发生买卖前即已存
11、在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿；除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押、债务、税项、未结款项及租金等，甲方均在出售该房屋前办妥。出售后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿，与乙方无关。第三条转让价格和付款方式1.转让价格双方商定该房屋转让价格为(人民币)，大写（人民币）2.付款方式a此房价款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。b甲方收到乙方定金元整，待乙方申请的贷款批准后，即可为乙方准备办理过户手续。甲方需积极配合乙方办理贷款手续。（以收据收条为准）c办理过户手续当日乙方交付甲方
12、首付款元整。（以收据收条为准）d余款元整，由银行直接划拨给甲方e买卖上述房产交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。甲方在收款时应向乙方出具收据。第四条房屋交付双方协商议定甲方应于本合同生效之日起日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收。乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。同时应移交有关房产的全部资料（见清单）。每逾期一日，甲方按房产总价格支付违约金，超过一个月则乙方有权解除合同，并由甲方承担%违约金。第五条房屋过户房屋交付乙方后，甲方将在取得房屋产权证后应立
13、即办理转让手续到乙方名下。办理产权证转让手续等相关费用由乙方承担。甲乙双方应积极配合办理过户手续，方负责办理房屋过户，方予以充分协助，因甲乙任何一方不配合所造成的损失，由责任方赔偿守约方。甲方将上列房产转让后，按双方签订的转让合同履行相关的权利和义务，假如所转让房产目前未办理房产证、土地证，今后条件允许办理房产证、土地证，则按照以下几款执行：1、在办理此房屋产权证，土地证及其手续时，甲方应协助乙方将此房屋产权证，土地证产权办理为乙方名下，所需一切费用，由乙方承担。2、如因政策原因不能将房产证、土地证直接办理为乙方名下，甲方须协助乙方办理房屋产权证、土地证及其过户手续，过户手续所须一切费用由乙方
14、承担。3、如在本房屋买卖合同成立后，无论是否办理房屋产权证，土地证及其过户手续，乙方有权将此房屋出租出售，甲方不得干涉。第七条保证1、甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。甲方保证本协议转让之房产不存在任何形式的转让、抵押、变卖等事宜，不受任何第三人主张任何权利，如发生上述任何原因所产生的纠纷，一切责任由甲方承担，因房屋产权发生的经济纠纷及费用等亦由甲方承担。2、房屋移交前，甲方应保持房屋原有结构，负责搞好通水、通电、公共设施给乙方使用，保证乙方不存在任何房屋正常使用的瑕疵，房屋移交前所发生的水电费、物业费等相关费用由甲方负责，移交后由乙方负责。3、甲方在房屋及房产
15、证书交乙方后、房产过户办理前不得实施有碍乙方正常使用房屋的行为，更不得将房屋再卖他人。否则，应向乙方支付购房款5%的违约金，并承担由此给乙方造成的一切损失。甲方(签章)：乙方(签章)：地址：地址：联系电话：联系电话：签约日期：签约日期：房屋转让合同关于房屋转让合同四篇房屋转让方：(甲方)房屋转入方：(乙方)甲乙双方为了确保自己的合法权益，现经双方公平自愿协议，甲方将自己修建房屋一栋永久转让给乙方，甲、乙双方协议如下。一、甲方自愿将新修建房屋约m2，该房屋座落于金沙县岩孔镇村组号。二、南西，该房屋转让之时包括晒坝在内。三、甲、乙双方协议该房屋转让价为人民币元，(大写)。四、双方协议，乙方于20年
16、月日，将该房屋转让款一次性付清给甲方，甲方将出示收款收据给乙方。五、甲方保证该房屋宅基地无四界畔纠纷，在今后乙方使用该房屋过程中，发生四界畔纠纷由甲方全权负责处理。六、该房屋于20xx年月日，一切产权归乙方所有，甲方老幼不能以任何理由和借口反悔，否则，将承担违约金(元)人民币，并承担乙方所受相关的经济损失。本协议一式两份，经甲、乙双方公平、自愿达成，甲、乙双方签字盖印，即具法律约束力，甲、乙双方收执保存。甲方：乙方：在证人：执笔人：年月日甲方(转让人)：身份证号：电话：乙方(受让人)：身份证号：电话：甲方在自愿、民主、公平、公开、公证、平等合法的基础上转让给乙方,就房屋土地转让事宜达成如下协议
17、：一、甲方自愿将的古房(四合院)，(计平方)房屋土地转让给乙方。二、乙方愿意以整(￥：元)的房屋土地购买甲方上述的房屋土地。甲方应证件齐全(如无房产证等证件需镇办公室.村部作证签字、保证无他人有争执。三、乙方购买甲方的房屋土地将房产范围的土地使用权一并随房产转让，房产土地使用，建筑面积以实际测量的为准。乙方付清房款后，房屋土地归乙方所有。四、甲方在协同办理好房屋土地转户登记手续后，乙方在取得房产证和土地使用证时房款一次付清给甲方。五、甲、乙双方共同到房屋土地交易管理部门办理转户登记手续，办理登记手续的相关费用由乙方承担。七、日后若乙方要加、改建房屋应与相邻方洽商进行，甲方应协调好相邻双方关系，
18、避免纠纷发生。八、乙方购得房屋土地后，有使用、管理、处分的权利，甲方无权干涉。房屋土地转让后，甲、乙双方不得另有争执。九、本合同是双方自愿签订一式四份，甲、乙双方各执一份，镇.村部门各备存档一份，各份具有同等效力。十、本合同未尽事宜双方另行商定，合同经双方签字后生效。补充:甲方(转让人)：乙方(受让人)：甲方镇办公室证明(盖章):甲方村部证明(盖章):年月日本协议双方当事人：转让方（以下简称甲方）：单位：住址：身份证号：受让方（以下简称乙方）：单位：住址：身份证号：经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:第一条转让房屋的
19、基本情况转让房屋（以下简称该房屋）位于X区X路X号X单元X层X室，房屋结构为X，建筑面积X平方米（包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施），实际使用面积X平方米。第二条转让价格双方商定该房屋转让价格为(人民币)元整，大写（人民币）。第三条付款方式双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时,乙方应支付购房款X元（大写）；剩余房款X元（大写）在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后，在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。第四条房屋交付甲方应于本合同生效之日起X日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如
20、无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。第五条房屋过户房屋交付乙方后，甲方应当在X时间内办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方承担。第六条甲方的承诺保证甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。第七条违约责任甲方违反本合同约定，未能在约定时间内交付上述房屋的，每逾期一日，甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任；逾期超过三个月时，乙方有权单方解除本合同，甲方应承担全部购房款20%的违约金。乙方违反本合同约定，未能在约定时间内支付约定的购房款，每逾期一日，甲方按应
21、付购房款的万分之二计算滞纳金，逾期超过三个月时，甲方有权单方解除本合同，乙方应承担全部购房款20%的违约金。第八条本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。第九条本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由仲裁委员会仲裁。第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。第十一条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。甲方：年月日乙方：年月日简单的房屋转让协议本协议双方当事人：转让方（以下简称甲方）：工作单位：住址：身份证号：受让方（以下简称乙方）：工作单位：住址：身份证号：经自愿协商达成一致，甲方将自己合法拥有的一套房屋转让
22、给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守：第一条转让房屋的基本情况转让房屋（以下简称该房屋）位于兰州市区路号单元层室，房屋结构为，建筑面积平方米（包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施），实际使用面积平方米。第二条转让价格双方商定该房屋转让价格为（人民币）元整，大写（人民币）。第三条付款方式双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时，乙方应支付购房款元（大写）；剩余房款元（大写）在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后，在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。第四条房屋交付甲方应于本合同生效之日起日内，将上述房屋的全部钥
23、匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。第五条房屋过户房屋交付乙方后，甲方应当在时间内办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方承担。第六条甲方的承诺保证甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房屋集资、购房款、天然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部承担。第七条违约责任甲方违反本合同约
24、定，未能在约定时间内交付上述房屋的，每逾期一日，甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任；逾期超过三个月时，乙方有权单方解除本合同，甲方应承担全部购房款20%的违约金。乙方违反本合同约定，未能在约定时间内支付约定的购房款，每逾期一日，甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金，逾期超过三个月时，甲方有权单方解除本合同，乙方应承担全部购房款20%的违约金。第八条本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。第九条本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由仲裁委员会仲裁。第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。第十一条本合同一式二份，
25、甲、乙双方各执一份，具有同等效力。甲方：乙方：_年_月_日团购房指标转让合同团购房指标转让合同卖方：（以下简称甲方）身份证号码：买方：（以下简称甲方）身份证号码：见证方：身份证号码：甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就转让团购房指标，达成如下协议：第一条甲方转让团购房指标座落位置及面积：甲方同意将其所得县国土资源局团购房指标一套转让给乙方，所购房屋位于县路的“东城小苑”住宅小区，面积约为155平方米（具体面积以测绘部门测量面积为准）。第二条转让价格及其他费用：1、甲、乙双方协商一致，乙方支付给甲方转让团购房指标转让费人民币陆万元整（小写60000.00元）；2、乙方根据团购房工程进度和
26、要求全额支付购房款，其中甲方之前已支付给开发商的购房定金陆万元整（小写60000.00元）由乙方支付给甲方；3、乙方承担团购房的所有费用和一切风险；4、乙方有权取得团购房的使用权和所有权；5、甲方必须将与团购房相关的合同、收据、发票等资料原件及时交给乙方，并协助乙方办理团购房更名手续。办理团购房更名手续如需交纳费用则由甲、乙方各承担一半。第三条付款方式：1、双方签订本合同后，乙方即向甲方支付转让费人民币陆万元整（小写：60000.00元）；2、双方签订本合同后，甲方之前已支付给开发商的购房定金陆万元整（小写60000.00元）由乙方支付给甲方。第四条违约责任：1、如甲方未协助乙方办理团购房更名
27、手续，导致本次房地产交易无法继续进行的，由甲方退还乙方所支付的购房款及转让费，并向乙方支付违约金人民币壹万元整（小写：10000.00）；2、如乙方未按合同约定交纳相关的一切费用及办理团购房更名手续，导致本次房地产交易无法继续进行的，甲方有权取消交易，由甲方退还乙方所支付的购房款及转让费，乙方向甲方支付违约金人民币壹万元整（小写：10000.00）；3、如出现因国家、政府、单位政策、开发商等原因，导致办理团购房更名手续失败，则由双方协商后，取消本次房地产交易，由甲方退还乙方所支付的购房款及转让费。第五条本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第六
28、条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向房屋所在地人民法院起诉。第七条本合同自甲乙双方签字之日起生效。第八条本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，见证方存一份。甲方（签章）：乙方（签章）：住址（工作单位）住址（工作单位）：年月日年月日见证方：年月日房屋购买资格转让协议书本协议双方当事人：转让方（甲方）：身份证号：受让方（乙方）：身份证号：甲方某某年在某某单位拥有团购房指标一套，自愿将该指标有偿转让给乙方，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方房屋购买指标转让给乙方一事，达成让协议如下：第一条甲方转让团购房指标坐落位置及面积：甲方自愿将位于某某地点（具体
29、详细位置和面积以开发商提供的最终数据为准）购买指标有偿转让给乙方。第二条转让价格和付款方式甲乙双方协商一致，乙方应缴首笔购房款时，由乙方一次性付给甲方转让团购房指标转让费人民币元（小写：0000.00元），甲方应向乙方出具收条。第三条双方权利与义务1.本协议生效后，乙方取代甲方取得本协议第一条约定的房屋的团购资格。乙方应按照开发商要求的时间和数额及时缴纳购房款，否则相关不利后果由乙方承担，甲方不承担任何责任。2.甲方必须将与团购房有关的合同、收据、发票等资料原件及时交给乙方，并协助乙方办理购房合同更名手续，如因甲方原因，导致乙方无法进行此次团购的，由甲方双倍返还乙方所支付的购房款、转让费及可期
30、待利益的损失。3.甲方应保证本协议内容已取得直系亲属的同意，并保证本协议签订后，不得再以任何名义、方式将甲方房屋团购指标转让给第三方，也不得以任何理由和方式赎回该房的认购资格，否则甲方须双倍返还乙方的购房款、转让费及可期待利益的损失。4.团购房名义虽写甲方姓名，实际上产权归乙方所有，乙方有权取得团购房的使用权和所有权。甲方在房屋购买过程及手续办理中应无条件配合乙方，确保乙方可以以乙方名义与开发商签订正式商第1页共2页品房买卖合同并备案。5.小区车位、储藏室如需购买，则由乙方缴纳费用，归乙方所有，不再交任何费用给甲方。6.如因出现国家、政府、单位政策、开发商等原因，导致此次团购落空或房屋最终无法
31、交付给乙方所有的，甲方不承担违约责任，但需在十五日内将团购房指标转让款退还给乙方。若因开发商违约，导致乙方权利受损的，甲方应配合乙方向开发商主张权利。第四条自乙方与开发商签订正式商品房买卖合同之日起，此协议自动终止。第五条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字确认即生效。甲方签字：乙方签字：联系方式：联系方式：年月日年月日第2页共2页购房指标转让协议书甲方（卖方）：身份证号：电话：住址：乙方（买方）：身份证号：电话：住址：甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就购房指标转让事宜，签定本协议，协议内容如下：一、房屋性质：本房屋是由江西省政府办公厅的名义兴建的集资房，甲方是江西省八一保育院的工作人员，现有一个购买一套住房的购房指标。
