1、电梯安全管理协议编号：AQ-BH-01771电梯安全管理协议Elevator safety management agreement( 文档应用 )单 位：_审 批：_日 期：_WORD文档 / A4打印 / 可编辑电梯安全管理协议说明：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利，可下载收藏或打印使用（请先阅读并同意条款后使用）。总包单位：武汉荣城建设集团有限公司（以下简称甲方）分包单位：溧阳立达电梯安装工程有限公司（以下简称乙方）为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保护施工现场的顺利进行
2、，依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例等一系列标准规程，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：双方应共同遵守安全生产许可证条例、建设工程安全管理条例、安全生产法、劳动法等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ5999建筑安全施工检查标准等一系列标准规程。为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家现行的有关法律、法规以及湖北省、武汉市地方有关规定，为明确双方的安全生产责任，确保施工安全，特鉴订本安全管理协议。第一条分包基本情况1.工程概况：工程名称：新春村城中村改造二标段4#楼。工程地点：武汉市江岸区三环线与宏图路交汇处。2.分包内容（范围）
3、：电梯安装施工甲方所承建新春村城中村改造二标段4#楼工程的电梯安装施工（作业项目）由乙方负责施工，3.工期：工程项目施工期限：2014年8月14日至2014年12月28日。第二条双方共同遵守的内容1、甲乙双方必须认真贯彻国家、湖北省、武汉市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，执行有关劳动保护法规、条例和规定。2、甲方双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产领导、各级专职和兼职的安全干部，应有安全操作规程。3、根据工程项目内容和特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料。施工期间，乙方指派史国保同志负责本工程项目的有关安全、防火及其它工作；甲方指
4、派周五兵同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定及施工过程；甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工中有关安全、防火工作，共同预防事故的发生。4、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪录、制度和法规。第三条甲方的负责和义务1对乙方进场施工人员开展经常性安全教育活动，及时宣传、贯彻企业和上级安全生产、文明施工、劳动保护等方面的制度与规定。2各级安全部门和人员对安全实行监督检查。遇有重大危险隐患有权指令停工，限期整改。对违章者、事故责任者有处罚权。3公司各级工程管理部
5、门，对不服从安全管理或连续发生事故的分包单位，有权终止劳务合同，其损失由分包单位负责。4负责检查安全措施的落实情况，对盲目施工和损失安全设施的进行教育或处罚，直至清退。第四条乙方的负责和义务1乙方在签订安全协议后，应自觉地向暂住地的公安、派出所机构办理暂住登记手续，并向江岸区（县）城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保护检察部门办理施工登记手续。2乙方应在施工前向甲方提供营业执照、资质证书、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、建设行政主管部门备案登记证明和前三年因工伤亡事故记录的安全资质证明资料。3乙方应明确本单位各级人员的安全生产责任，同时配齐专职或兼职安全员（50人以上设专职安全员至
6、少1人，50人以下设兼职安全员至少1人），认真履行各级人员的安全生产职责。4乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用童工。5乙方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。6乙方要组织施工班组积极开展班组周安全活动和班前安全活动，加强安全教育，提高职工安全意识和劳动保护技能，保证所有员工具备必要的安全生产知识。7乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经甲方项目部安全员同意后方可拆除，在下班前应将防护设施恢复。8乙方应严格按照施工现场临时用电安全技术规程（J
7、GJ462005）要求正确用电。必须严格按照甲方指定的电源正确使用，且应严格按照三相五线制（TNS）的规定用电，不得违反“三级配电、三级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。9乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业太长时间，并且应按照有关规定做好职工的劳动保护工作，同时做好季节性的安全防护工作。10对甲方人员违章指挥或可能危及人身安全、财产损失的指挥，乙方有权拒绝。11特种作业必须执行国家制定的特种作业人员安全技术培训考核管理办法，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；
8、起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。12进场人员须符合用工条件及总包方使用要求，所报人员名册应与实际相符，不得擅自更换。人员需调换时，应提前通知总包方，经同意后办理有关手续，严禁私招乱雇。13认真落实安全技术交底，并依据作业环境进行有针对性的二次安全交底，教育施工人员严格遵守操作规程和安全管理制度，正确使用劳动保护用品，提高自我保护能力。14服从总包方管理，对违章和隐患问题接受经济处罚，按时交纳罚金，并根据问题的具体情况采取整改措施。15对总包方不安全、不文明的指令有权拒绝，在危及人生及设备安全时，有权采取停工措施
9、，要求总包方提供符合安全生产的条件和安全措施。第五条安全管理交底1、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工有关安全、防火等规章制度及要求；乙方在施工期间，必须严格遵守甲方安全生产、防火管理的各项规章制度；接受甲方检查、指导，双方应督促施工人员严格遵守、认真执行。2、在生产操作过程中的个人防护用品，由分包方自理，甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉穿、戴好防护用品。在施工过程中，乙方需要甲方派员协助施工，应向甲方提交申请报告，经甲方批准后派员协助，乙方对甲方派出人员进行安全教育后，才能允其上岗，并对安全负责。3、甲乙双方的人员，对施工现场的安
10、全保护设施、安全标志和警告牌均不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除变动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要的、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。4、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管部门同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。5、贯彻“先订合同后施工”的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同以外的施工任务，乙方应拒绝合同外
11、的施工任务，否则由此造成的一切后果均由擅自方负责。6、贯彻“谁施工谁负责安全”的原则。施工作业人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括施工方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），由施工方负责。甲方应协助提供人道主义援助，积极协助处理突发事故和保护现场，做好善后工作，第六条安全事故处理1发生因工伤亡事故，按事故调查组的责任认定进行处理。属分包责任或工人违章操作等非总包方原因所发生的事故，均由分包方承担全部事故责任及对其伤者和家属按有关规定进行经济赔偿；2分包方发生伤亡事故后，不分负责属于哪一方，其伤者的具体善后工作均由分包方负责安排和处理。3发生死亡、重伤事故，无论其责任属于哪一方，均由总包单位统一报告。第七条争议在本协议执行期内，若发生争议或纠纷首先由双方协商解决，无法达成一致时在工程所在地劳动管理部门申请仲裁或有管辖权的人民法院提起诉讼直至最高人民法院。第八条其它本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。本协议作为合同正本的附件经双方签字、盖章生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切损失。甲方代表：签字（盖章）乙方代表：签字（盖章）联系电话：联系电话：年月日年月日这里填写您的公司名字Fill In Your Business Name Here
