1、合格新建5394690暂定阿里公路质量监督站计划开工日期：2015年6月1日计划完工日期：2015年11月30日第三章 监理工作范围及任务一、监理工作范围 按照国家、自治区的有关工程监理规定，对本工程实施施工阶段全过程的“三控制、两管理、一协调”的职能，进行全面监理。 二、监理工作具体任务1、参与设计交底和设计图会审工作。 2、审核施工单位的施工组织设计或施工方案，并提出修正意见。 3、审核确认选用的建筑材料及构配件质量，对影响工程质量和使用功能的材料及构配件，严格控制禁止使用。 4、认真督促施工单位建立健全质量及安全保证体系，并落实完善措施和管理制度，搞好现场文明施工。5、对现场施工机械质量
2、性能认真检查对照，凡不符合要求的不得在施工使用或不准开工。6、对工程的重点部位实行旁站监理，对违反设计要求和施工验收规范的，要立即责令整改返工，并发出监理指令，必要时签发工程暂停工令。 7、对分部分项工程的质量，在施工单位自检、专检的基础上提出自检报告。由监理工程师复查、评定和认可，并负责隐蔽工程的验收签字工作。 8、督促和协调施工单位，按施工总进度计划和月、旬工作计划组织施工。9、验收已完工程量，并签发中间交工证书，审核施工单位进度报表，签发工程款支付凭证。10、审查施工单位各种试验报告、合格证、施工记录及测试等有关资料，并填写好监理现场抽检资料。 11、负责组织工程质量事故的调查、审批事故
3、的处理方案并监督实施。 12、认真填写监理日志，做到施工全过程的重要情况有据可查。l3、依据设计图纸及施工验收规范和质量标准的要求，编写工程质量评估报告，参与和组织工程竣工初验及验收移交工作。 14、收集汇总保管工程有关资料并进行归档。15、分析监理工作情况，不断总结经验，认真编写年度和竣工项目的监理工作总结。第四章 施工阶段的质量控制内容一、质量的事前控制（一）、掌握和熟悉质量控制的技术依据。（二）、施工场地的质量检验验收。（三）、严格审查施工队伍的资质。（四）、协助检查施工单位建立工地试验室。（五）、核实施工机械一览表。（六）、审查施工单位提交的施工组织设或施工方案。（七）、生产环境、管理
4、环境改善的措施。（八）、主动向当地质量监督站取得联系，汇报在本项目开展质量监督的具体方法，取得当地质量监督站的支持和帮助。 二、质量的事中控制 （一）、施工工艺过程质量控制针对监理项目的具体情况，施工工艺过程的质量控制可参照附表1的内容组织实施。施工工艺过程质量的控制（路基、路面）附表1项次检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率规定分高速公路一级公路其它公路1压实度（%）零填及路堑上路床（cm）0309593按附录B表检查密度法：每2000m2每压实层测4处30路堤（cm）上路床下路床3080上路堤8015090下路堤1502弯沉（00.1mm）不大于设计计算值按附录检查153纵断高程（mm）
5、+10，-15+10，-20水准仪：每200m测4断值104中线偏位（mm）50100经纬仪：每200m测4点，弯道加HY、YH两点5宽度（mm）不小于设计值米尺：200米测4处6平整度（mm）203m直尺：每200m测4处3尺7模坡（%）0.58边坡不陡于设计值抽查每200m测4处施工工艺过程质量控制（浆砌片石基础）附表2项次砂浆强度（Mpa）在合格标准内按附录F检查35轴线偏位（mm）25用经纬仪测纵模各2点平面尺寸（mm）用尺量长、宽各3处顶面高程（mm）用水准仪测5-8个点土质石质50，-200（墩、台身砌体）附表3墩台长、宽（mm）料石+20，-10用尺量3个断面块石+30，-10片
6、石+40，-10竖直度或横坡料石、块石03%用垂线或经纬仪测量纵、模各2点05%墩台顶面高程（mm）用水准仪测3个点大面积平整度（mm）用2m直尺检查施工工艺过程质量的控制（管涵）附表4混凝土强度（Mpa）按附录D检查涵底流水高程（mm）用水准仪检查洞口2处，拉线检查中间2处涵管长度（mm）+100，-50用尺量管座宽、厚度（mm）大于设计值用尺量3处相邻管节底面错口（mm）管径1m用水平尺检查接头处管径1m（盖板涵、箱涵）附表5砼和砂浆强度（Mpa）明涵暗涵结构尺寸（mm）用尺量35处长度（mm）孔径（mm）用水准仪检查3处施工工艺过程质量控制（锥、护坡）附表6每50m检查3点，不足50m至
7、少3点表面平整度（mm）用2m直尺检查，锥坡检查3处，护坡每50m检查3处坡度不陡于设计每50m用坡度尺抽量3处厚度（mm）不小于设计每100m检查3处底面高程（mm）每50m水准仪检查3点（二）、工序交接检查坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则。上道工序完成后，先由施工单位进行自检、专职检，认为合格后再通知现场监理工程师或其代表到现场会同检验。检验合格后签署认可方能进行下道工序。（三）、隐蔽工程检查验收 隐蔽工程完成后，先由施工单位自检、专职检，初验合格后填报隐蔽工程质量验收通知单，报告现场监理工程师检查验收。 （四）、工程变更和处理 施工单位提出工程变更的处理流程如附图1所示。施
8、工单位书面提出工程变更书总 监 接 办现场监理工程师或总监组织审核（各专业监理工程师参与）与业主联系接受？现场监理工程师或总监就变更费用与乙方协商总监就工程变更批复附图1 工程变更处理流程图（五）、设计变更或技术核定的处理 由业主原因提出的设计变更或技术核定的处理流程如附图2所示。总监文稿设计单位提出修改后设计图总监组织审核修改？编制调整预算总监审核投资控制施工单位现场监理工程师附图2 设计变更处理流程图（六）、工程质量事故处理 包括质量事故原因、责任的分析；质量事故处理措施的商定；批准处理工程质量事故的技术措施或方案；处理措施效果的检查。 （七）、行使质量监督权，发出工作指令和下达停工指令
9、为了保证工程质量，出现下述情况之一者，监理工程师有权指令施工单位立即停工整改。 1、未经检验即进行下道工序作业者； 2、工程质量下降经指出后，未采取有效改正措施，或采取了一定措施，而效果不好，继续作业者； 3、擅自用未经认可或批准的材料； 4、擅自变更设计图纸的要求； 5、擅自将工程转包； 6、擅自让未经同意的分包单位进场作业者； 7、没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降者； 8、其它。（八）、严格单项工程开工报告和复工报告审批制度；凡单项工程开工及停工后工程复工，均按照附图3规定的管理流程进行。与业主及各方面协调会总监附图3 开工申请核签程序图（九）质量、技术签证凡质量、技术问题方
10、面有法律效力的最后签证，只能由项目总监理工程师一人签署。专业质量监理工程师、现场质量检验员可在有关质量、技术方面原始凭证上签字，最后由项目总监理工程师核签后方有效。（十）、行使好质量否决权，为工程进度款的支付签署质量认证意见。施工单位工程进度款的支付申请，必须有质量监理方面的认证意见，这既是质量控制的需要，也是投资控制的需要。其管理流程如（附图4）。业主 支 付 支付证书总监室驻现场监理工程师附图4 工程款支付核签程序图（十一）、建立质量监理日志现场质量监理工程师及质量检查人员应逐日记录有关工程质量动态及影响因素的情况。（十二）、组织现场质量协调会现场质量协调会一般由现场监理工程师或总监主持。
11、协调会后应印发会议纪要，其纪要的签发管理流程如（附图5）现场监理工程师或总监主持协调会指定有关人员拟订会议纪要文稿征求有关方面包括业主意见现场监理工程师或总监审查、核定总监室签章、行文外发附图5 协调会议纪要签发程序图（十三）、定期向总监、业主报告有关工程质量动态情况现场监理组每月向总监及业主报告有关工程方面的情况。重大质量事故及其它质量方面的重大事宜则应及时提出报告。三、质量的事后控制（一）、单位、单项工程竣工验收：凡单位、单项工程完工后，施工单位初验合格后再提出验收报审表。（二）、项目竣工验收（附图6）施工单位验收合格后提出竣工验收申请 可 否总监理工程师组织专业监理工程师审查资料及现场予
12、验可业主组织有关单位验收、提出整改意见施工单位整改监理单位复验 否 可质监站复查业主将有关资料报备案办公室审查备案投入使用保修附图6 项目竣工验收程序图（三）、审核竣工图及其它技术资料。（四）、整理工程技术文件资料并编目建档。第五章 施工阶段的进度控制1、进度的事前控制进度的事前控制，艰险为工期预控，主要工作内容有：（1）编制项目实施总进度计划 项目实施总进度计划为对项目实施起控制作用的工期目标，是确定施工承包合同工期条款的依据，是审核施工单位提交的施工计划的依据，也是确定和审核施工进度、材料设备供应进度、资金资源计划是否协调的依据。 （2）审核施工单位提交的施工进度计划主要审核是否符合总工期
13、控制目标的要求；审核施工进度与施工方案的协调性和合理性等。（3）审核施工单位提交的施工方案 主要审核保证工期，充分利用时间的技术组织措施的可行性、合理性。 （4）审核施工单位提交的施工总平面图 主要审核施工总平面图与施工方案、施工进度计划的协调性和合理性。 （5）制定由业主供应材料、设备的需用量及供应时问参数，编制有关材料、设备部分的采供计划。 2、进度的事中控制 进度的事中控制，一方面是进行进度检查、动态控制和调整；另一方面，及时进行工程计量，为向施工单位支付进度款提供进度方面的依据。其工作内容有：（1）建立反映工程进度的监理日志。 逐日如买记载每日形象部位及完成的实物工程量，同时，如实记载
14、影响工程进度的内、外、人为和自然的各种因素。暴雨、大风等应注明起止时间（小时、分）。（2）工程进度的检查审核施工单位每旬、每月提交的工程进度报告。审核的要点是： A、计划进度与实际进度的差异； B、形象进度、实物工程量与工作量指标完成情况的一致性；（3）按合同要求，及时进行工程计量验收。 （4）有关进度、计量方面的签证。 进度、计量方面的签证是支付工程进度款、计算索赔、延长工期的重要依据。（5）工程进度的动态管理 实际进度与计划进度发生差异时，应分析产生的原因，并提出进度调整的措施和方案，并相应调整施工进度计划及设计、材料设备、资金等进度计划、必要时调整工时目标。（6）为工程进度款的支付签署进
15、度、计量方面认证意见。 （7）组织现场协调会。 （8）定期向总监、业主报告有关工程进度情况，现场监理组每月报告一次。 3、进度的事后控制 当实际进度与计划进度发生差异时，在分析原因的基础上采取以下措施：（1）制定保证总工期不突破的对策措施。技术措施：如缩短工艺时间、减少技术间歇期、实行平行流水交叉作业等；组织措施：如增加作业队数、增加工作人数、增加工作班次等；经济措施：如实行包干奖金、提高计件单价、提高奖金水平等；其它配套措施：如改善外部配合条件、改善劳动条件、实施强有力调度等。（2）制定总工期突破后的补救措施。 （3）调整相应的施工计划、材料设备、资金供应计划等，在新的条件下组织新的协调和平
16、衡、第六章 施工阶段的投资控制1、投资事前控制 投资事前控制的目的是进行工程风险预测，并采取相应的防范性对策，尽量减少施工单位提出索赔的可能。（1）熟悉设计图纸、设计要求、标底标书，分析合同价构成因素，明确工程费用最易突破的部分和环节，从而明确投资控制的重点。 （2）预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范对策，减少向业主索赔的发生。 （3）按合同规定的条件，如期提交施工现场，使其能如期开工、正常施工、连续施工，不要违约造成索赔条件。 （4）按合同要求，及时提供设计图纸等技术资料，不要违约造成索赔条件。 2、投资事中控制（1）按合同规定，及时答复施工单位提出的问题及配合要求，不要造成违约和对
17、方索赔的条件。（2）施工中主动搞好设计、材料、设备、土建、安装及其它外部协调、配合，不要造成对方索赔的条件。 （3）工程变更、设计修改要慎重，事前应进行技术经济合理性预分析。 （4）严格经费签证。凡涉及经济费用支出的停工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用和材料调价等的签证，由项目总监理工程师最后核签后方有效。 （5）按合同规定，及时对已完工程计量进行验方，不要造成未经监量验方认可就承认其完成量的被动局面。 （6）按合同规定，及时向对方支付进度款，不要造成违约被处以罚款的条件。 （7）完善价格信息制度，及时掌握国家调价的范围和辐度 （8）检查、监督施工单位执行合同情况，使其全面履约。 （9）
18、定期向总监、业主报告工程投资动态情况。（10）定期、不定期地进行工程费用超支分析，并提出控制工程费用突破的方案和措施。3、投资事后控制 （1）审核施工单位提交的工程结算书。（2）公正地处理施工单位提出的索赔，其处理程序如附图7所示。总监主持审核专业监理工程师配合施工单位提出索赔报告索赔的理由成立？索赔的依据有效、完整？计算正确？接受索赔的报告并对方谈判意见一致起草索赔意见或批复双方达成一致后签署索赔生效附图7 索赔处理程序图注：1、调解、仲裁程序，由双方商定，一般先由监理工程师调解，若调解不成，由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁。 2、索赔协议或处理意
19、见由造价控制和合同管理监理工程师组织起草，由总监理工程师核签。第七章 合同管理总监理工程师应根据施工合同的具体条款，公正调解合同纠纷，处理合同事宜程序正确。一、工程暂停及复工的管理1、驻地总监理工程师应根据暂停工程的影响范围和影响程度，按照施工合同和委托监理合同的签发工程暂停令。2、签发暂停令应按国家规定的条例办理。3、总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围。暂停原因消失，具备复工条件时，及时签署工程复工报审表，指令承包单位继续施工。 4、总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，要会同在关各方按照施工合同的约定，处理因工程
20、暂停引起的与工期、费用等有关的问题。 二、工程变更的管理 1、项目监理组应按监理规范规定的程序处理工程变更。 2、项目监理组处理工程变更应符合监理规范的要求。 3、驻地总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更。 4、未经驻地总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理组不得予以计量。 三、费用索赔的处理工程延期及工程延误的处理，总监理工程师应按监理规范确定的规定办理。四、合同履行纠纷协调方法 项目监理组按照合同争议调解后，要按监理规范确定的顺序进行工作，由总监理工程师进行争议调解。 五、合同的解除 1、施工合同的解除必须符合法律程序。 2、当建设单位违约导致施工合同最终解除时
21、，项目监理组应按监理规范所确定的程序办理。 3、由于承包 单位违约导致施工合同终止后，项目监理组应按监理规范所确定的程序办理。 4、由于不可抗力或非建设单位、承包单位原因导致施工合同终止时，项目监理组应按施工合同规定处理合同解除后的有关事宜。第八章 现场管理 一、现场安全施工监理措施 1、督促施工单位建立健全安全生产管理体系 监理进入现场后，及时督促施工单位建立健全现场安全施工的管理机构及保证措施。通过建立现场安全施工的组织体系，使安全在施工中得以落实。在各种人员进入现场后，督促施工项目经理进行岗前安全教育，杜绝意外事故发生。 2、安全生产俭查措施（1）每个专业每道工序施工前，要协同工地安全员
22、检查，认为无误后，方可施工。（2）会同施工项目经理主持每周一次联检，邀请业主及有关部门、安全员对正在施工过程中的各个专业施工范围的环境、安全、消防设施方面等进行联检，发现问题，及时解决。（3）要求施工现场设置明显的安全标志，有关安全生产的大幅标语和宣传语牌。在“四口”通道、临边、机械等处设置有针对性的警示标志牌，夜间施工挂警示红灯。临近高处要设置围护安全网、安全栏杆。（4）街面工程应设置安全通道，必要时实行全封闭施工。（5）强制执行国家和自治区现行安全法规。二、现场文明施工的控制根据建设部要求及城市环保需要，施工现场应进行文明施工,使现场和临时占地范围内秩序井然，文明安全，环境得到保护，各类污
23、染按指标控制，居民少受干扰。建立文明现场，有利于提高工程质量和工作质量。提高企业信誉，所以现场监理工程师要对现场文明施工进行督促、检查，发现问题及时纠正。1、现场场容、场貌管理 （1）制订现场文明施工具体管理办法，要求施工单位按总平面图布置临设机械、材料和料具。 （2）要根据施工现场实际情况审核调整施工现场平面布置图，使其真正科学合理。 （3）现场办公室干净整洁，墙面贴挂与工程相对应的各种图表，包括施工进度计划表，各种现场施工、监理制度。2、现场材料管理 （1）进场材料按平面布置图堆放码垛。（2）材料及半成品构件验收及时、准确、手续齐全。（3）库容整洁，入库材料规范摆设，整齐有序。（4）现场道路畅通。（5）现场人员必须佩戴上岗证，头戴安全帽。3、机械设备管理 （1）施工机械严格按平面图安放布置；场地平整清洁无妨碍物，严禁一闸多用，电闸有箱有锁。 （2）操作工经培训考核合格，上岗实行挂牌制，在醒目位置应有
