1、盛世名都南第一期土石方工程东段施工承包合同合同编号：SSMDN001发包人(以下简称甲方)：贵港市小龙建设工程有限公司承包人(以下简称乙方)：贵港市覃塘区石卡新旺山卡山杨宁石场 甲方将盛世名都南第一期土石方工程东段发包给乙方施工。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚实守信的原则，为了明确双方的权利和义务，就该土石方工程有关事项经双方协商一致订立本合同，以资双方共同遵守。一、工程概况：建设单位：贵港市恒信房地产开发有限公司工程名称: 盛世名都南第一期土石方工程建设地点：广西贵港市中山北路工 程 量：开挖总面积20000平方米左右，大开挖总深
2、度58米不等，大开挖后的独立基础(含井坑)、条形基础(含沟槽)开挖深度不详，挖运总工程量16万立方米左右，其中土方约3万立方米，石方约13万立方米。二、工程承包范围和内容：按项目图纸设计并根据甲方要求开挖，包括土方开挖、二次倒运、装车、外运、回填；石方打眼、爆破、开挖、二次破碎、装车、外运、回填。实际施工参考但不受本合同描述的数据限制，以经甲乙双方签认的合格工程项目及相应工程量为准。三、承包方式：包工包料。除注明由甲方负责外，其余按最新定额或规范的工序，施工完成承包任务所需的一切事项均由乙方负责(乙方包人工、包材料、包施工机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工)。四、合同工期：1、合同工期：
3、日历天数 90 天，实际开工日期以甲方正式通知为准。开工日期：2010年 月 日竣工日期：2010年 月 日2、如遇下列情况，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限；非下述原因，不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。(1)甲方未按约定提供开工条件而影响工期的。(2)甲方不按时提供材料或中间工程验收不及时造成停工和误工。(3)甲方现场工程师指令有误或批准不及时，延误工期。(4)因甲方责任不能按期开工、中途其它原因停工，或非乙方原因政府要求临时停工影响施工正常进行。(5)非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。3、本工程以总工期及节点
4、工期进行控制，乙方在保证总工期的前提下，还必须保证以下节点工期：(1)乙方必须在本合同签订后一个工作日内，按开工令进场3台12 m3/斗的履带式反铲挖掘机进行施工，同时保证运输车辆满足施工进度要求；(2)乙方必须在开工令之日后第15个日历天完成基础土方大面积开挖、外运，同时完成基础岩石爆破工作面施工。(3)中间节点：乙方必须在基础岩石大面积爆破、开挖、外运的施工过程中，保证日历天平均每天完成工程量2000立方或以上。(4) 竣工节点：乙方必须在甲、乙双方共同确认的开工令后第90个日历天内通过竣工验收合格且交付甲方进行下一步的施工。五、质量与检验：1、工程质量：(1)符合国家建筑工程验收条例和有
5、关验收规范要求合格的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。(2)双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。2、检查和返工：(1)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。(2)工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应无条件按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆
6、除和重新施工的费用，工期不予顺延。(3) 甲方的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。(4)因甲方指令失误或其他非乙方原因发生的追加合同价款，由甲方承担。3、隐蔽工程和中间验收：(1)工程具备隐蔽条件或达到合同约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前3小时以书面形式通知甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。(2) 甲方
7、不能按时进行验收，应在验收前2小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过8小时。甲方未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。(3)经甲方验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，乙方方可进行隐蔽或继续施工。六、合同承包单价：1、承包单价：(1)基础土方大面积开挖、外运： 8 元/m3；(2)基础土方大面积边开挖、边回填（不外运）： 6.5 元/m3；(3)大开挖后的独立基础(井坑)土方开挖、外运： 11 元/m3；(4)基础岩石大面积爆破、开挖、外运： 55 元/m3；(5)大开挖后的独立基础(井坑)岩石爆破、开挖、外运： 130 元/m3；(6
8、)大开挖后的条形基础(沟槽)岩石爆破、开挖、外运： 125 元/m3；(7)大型钩机台班（0.8立方/斗）： 230 元/小时；(8)大型钩机台班（1.0立方/斗）： 240 元/小时。以上单价均为包干单价，包括除约定由甲方负责外，乙方按最新定额或规范的工序，施工完成承包任务所需的一切人工、材料、机械、设备、器材；包括除约定由甲方提供外，乙方为完成工程项目施工，发生于工程施工前及施工过程中的技术措施费、其他措施费、其他项目费及有关规费；包括乙方承包本项目工程的进退场费、管理费、利润、税金及合同包含责任的费用。2、综合说明：(1)项目工地不提供土石方的堆放场地，不能实施边开挖、边回填的土方须全部
9、外运。(2)大开挖后的独立基础(井坑)，开挖底面积在20m2以上的按大面积爆破论处，结算时执行以上承包单价第4条价格。(3)机械台班单价仅作合同乙方责任外实际签证工作时间的结算单价。(4)如甲方需利用到本项目开挖出的土石方，五公里范围内乙方必须无条件送到，甲方不另付费给乙方。七、工程款的支付与结算：1、工程量确认：根据施工现场收方确认。2、工程结算：根据合同单价及双方确认的实际工程量结算，增加的项目合同单价中没有的双方协商确定。3、工程款支付：本工程没有预付款和进度款。乙方自愿并承诺全垫资(全垫资期限为8个月)施工盛世名都南第一期土石方工程，从甲、乙双方共同确认通过竣工验收合格且交付甲方进行下
10、一步施工的当天算起， 8个月后的5个工作日内甲方将本工程总结算价款(不计利息)付清给乙方。付款前乙方必须开足全额的正式税务发票给甲方。八、双方责任：甲方责任：1、负责施工场地的三通一平工作，负责安装分表提供水电到现场50米内给乙方使用。实际用水用电按分表抄表计量，费用由乙方负责。2、负责提供施工用的图纸及相关资料。3、书面提供水准点与坐标控制点，并进行现场交验。负责工程有关测量放线工作(包括放出开挖平面控制线)。4、负责施工现场抽排水工作及相关设备的购买和安装。5、负责在乙方机械配合的同时，派人工归堆、清理基底浮土浮石。6、按合同约定按时收方、签证、结算工程和支付工程款。乙方责任：1、负责施工
11、用的材料、机械、设备、器材及人员，在达到有关规范、标准要求的同时，须保证能满足甲方施工进度需要。负责爆破材料(如炸药、雷管等)的报批、领用、保管。2、在基础岩石爆破前，必须向甲方提供本项目工程的岩石爆破专项方案一式三份，以报有关单位或部门审批。3、根据甲方放坡要求，地下室大开挖的周边基岩，采用一次成形光面爆破方法进行爆破作业，爆破完成后用炮机修整，确保放坡面顺直、无松动石块。根据甲方提供的标高控制，独立基础的表面须预留至少500mm基岩不允许爆破，该预留基岩在基岩大面积爆破后，采用炮机进行修整，确保基底面满足设计要求。4、必须严格按照施工图纸、国家建筑工程的有关规范、标准进行施工，并接受甲方公
12、司领导及现场代表的监督和指挥。在施工过程中，因乙方原因造成甲方或第三方已有设施的损伤损坏，乙方必须负责恢复原状并赔偿由此造成的经济损失。严禁擅自超挖，不经甲方同意的、定额或规范允许外的超深超宽开挖所增加的工程量不结算，并赔偿甲方由此造成的经济损失。5、根据工作开展和工程进度需要，乙方必须及时调遣机械配合甲方人工归堆、清理基底浮土浮石，按甲方要求装车外运，修理平整以满足施工规范要求并通过有关部门验收为准。6、负责弃土场地的联系及租用，负责与城监、环卫等行政部门协调关系，保障运输道路的畅通以满足工程进度需要。为此发生的经济支出由乙方承担。7、负责现场及周边的环境卫生，造成现场及周边环境破坏的，一切
13、责任和费用均由乙方承担。8、负责施工人员的安全培训、安全教育并购买施工人员相关保险。9、负责施工现场安全管理，负责安全标志、安全警戒线等安全设施。爆破作业所需覆盖的安全网、草袋、架设安全屏障等设施及其他安全警戒措施必须落实到位。10、全面关照所有有权留在施工现场上的人员的安全，使工程处于有条不 紊的状态，以免发生人身事故或质量事故。11、乙方在履约期间必须做到安全第一，质量第一，文明施工。乙方人员必须持证上岗，进入施工现场必须戴安全帽且不准穿拖鞋；乙方车辆出入工地必须减速行驶，不得随意改道超近。12、在合同实施过程中，所挖出的一切金属物品归甲方所有，非经甲方同意，乙方不得擅自拿走。若挖出文物，
14、应及时报告甲方并配合甲方保护现场，以免发生哄抢。九、工程验收：1、该工程竣工验收以国家有关验收规程、规范、施工附图、技术文件及说明书为依据。2、工程竣工后由甲方组织相关部门、人员验收。验收合格后5天内，甲乙双方办理交接手续。十、安全施工1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。3、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地
15、段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应采取安全防护措施并报甲方，经甲方认可后实施。4、由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。十一、违约责任：1、甲方违约：(1)由于甲方原因或不可抗力造成施工中途停工、窝工或由于设计变更等造成工期延误的，经甲方代表书面确认后，工期相应顺延，但甲方不承担包括乙方机械和人员闲置费用在内的任何损失。(2)甲方未按约定的时间、金额支付工程款（含合同履约押金）的，每逾期一天，按应付而未付金额的千分之五向乙方支付违约金2、乙方违约：(1)由于乙方原因造成工程质量不符合设计图或合同约定的，无偿修理或返工，工期不顺延。(2)工程不能按期通过竣工验收
16、(经甲方签认顺延的天数除外)，在5个日历天以内的每逾期壹天扣违约金2000元；超过5个日历天的，自第6个日历天起，每逾期壹天扣违约金5000元，依次类推。(3)甲乙双方约定当出现如下情况之一时，甲方有权解除本合同，同时没收乙方合同履约押金贰拾万元整，此外乙方还必须承担由此造成甲方的一切损失(包括但不限于重新招标引起的费用及工程造价升高的费用)：合同签订后，乙方不按甲方开工通知要求的时间开工超过三天；在施工中消极怠工或无正当理由停工超过三天；不按规定违规施工或机械、设备及人员不能满足工程进度需要，经甲方警告后仍不整改超过三天因乙方原因工程进度达不到本合同约定的节点工期要求逾期超过10个日历天时；
17、因乙方原因造成工程停工、逾期竣工超过20个日历天时。未经甲方同意，乙方擅自将其承包范围内的工程内容对外另行转包。因乙方原因被行政机关责令停工超过10天的。工程发生“严重质量事故以上”的事故。(4)当甲方根据约定要求解除本合同时，乙方应在接到甲方解除本合同的通知之日起5天内将自己的人员、设备无条件撤离工地并将施工现场和在建工程及工程资料完整地交给甲方，甲方在接收场地及施工资料后，双方进行已完工程的质量检验、工程量认定及工程价款的结算。乙方不配合进行质量检验、工程量认定及结算的，视为乙方同意甲方委托有资质的中介机构进行质量检验、工程量鉴定及工程价款的结算，及视为放弃对检验、鉴定或结算结果提出异议的
18、权力。甲方有权组织其他施工单位进场施工，乙方不得以任何方式阻挠；乙方未按期退场、移交工程、资料，每逾期一天，由乙方向甲方支付违约金10000元，并另行赔偿甲方因此而造成的损失。合同解除后，对于乙方已完成的合格工程量，按工程造价的70%结算工程款，在乙方无条件完成撤离工地之日算起，12个月内甲方将该工程款(不计利息)付清给乙方；对于乙方已完成但质量不合格的工程量，甲方不予以支付工程款。(5)乙方应处理好其与农民工之间的劳动合同关系，特别是农民工工资问题。如因发生因乙方与农民工之间的纠纷影响甲方正常经营及工作的，包括农民工聚众工地、甲方营业场所、办公场所闹事等情况，受到媒体曝光给甲方造成重大影响的
19、，视为乙方违约，每出现一次此类情况，乙方应向甲方支付100000元的违约金。(6)乙方在施工中因违约而须按合同约定向甲方支付违约金时，甲方可在乙方提交的合同履约押金中直接扣除；如乙方提交的合同履约押金不足以扣除违约金，甲方可从其应向乙方支付的工程款中直接扣收，甲方扣收的该违约金数额视为甲方已支付同等数额的工程款给乙方。(7)乙方责任出现质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸、电视、广播等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评均会给本工程的社会形象造成损害，故乙方在工程施工过程中以及工程移交二年内出现上述情形的，每出现一次，乙方应向甲方支付1000050000元的违约金。(8)乙方不服从不执行甲
20、方合理指令的，甲方处罚乙方10000元/次。十二、合同履约押金的交纳：签订施工承包合同时，乙方投标保证金人民币贰拾万元自动转为合同履约押金。合同履约押金在甲、乙双方共同确认通过竣工验收合格且交付甲方进行下一步施工后全部退还乙方(合同履约押金不计取利息)。十三、争议的解决方法：本合同在覆行过程中如发生争议，由双方协商解决；协商不能解决时，提交贵港市中级人民法院申请诉讼。十四、其它1、本合同未尽事宜由双方本着友好合作的精神协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。2、本合同壹式六份，甲方执五份，乙方执一份，具有同等效力。3、本合同经双方代表签字盖章后生效，付清工程款项自行终止。4、合同附件：(1)爆破作业安全和事故责任承诺书；(2)主要施工机械、设备清单；(3)营业执照、资质证书、安全生产许可证书；(4)委托代理人的单位法人授权委托书。甲方：贵港市小龙建设工程有限公司 乙方：贵港市覃塘区石卡新旺山卡山杨宁石场住所：广西贵港市达开路88号 住所：贵港市覃塘区石卡新旺定祥山杨宁石场法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 联系人： 联系人： 联系人电话： 联系人电话： 传真： 传真： Email： Email 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 日期：2010年 月 日 日期：2010年 月 日邮政编码：537100 邮政编码：10
