1、土石方运输合同范本8篇土石方运输合同范本8篇 土石方运输合同范本篇1甲方：身份证：（以下简称甲方）乙方：身份证：（车队以下简称乙方）经甲乙双方友好协商达成如下协议：甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输：运输地：要求乙方车辆： 部（解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距：公里 运费： 元/公里结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）此协议双方认同，在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现畅甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的 %违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如
2、无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。甲方：乙方：代表人：代表人：年 月 日土石方运输合同范本篇2甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)甲、乙双方按照相关的法律法规，经过平等协商、自愿的原则，达成如下协议：一、甲方承包公司在 的隧道土石方运输业务，现将该业务转包。二、乙方提供运输车辆为甲方在的隧道工程运输土石方。运输方式由甲方安排，运输起止点由甲方指定，但乙方在隧道中的运输距离不得超过三公里，运输时间为每天24小时。三、乙方应首先满足甲方两个隧道的土石方运输需要，
3、但甲方可以作其它临时安排，乙方不得拒绝。四、乙方第一个月使用的轮胎由自己提供，以后则由甲方提供，若乙方故意损坏轮胎，则乙方必须承担一半的轮胎费用。五、乙方的修车时间每个月不得超过三天，若超过三天，则每超过一天按1074元从运输费用中扣除。六、甲方每月支付乙方运输费用贰万玖仟元整(小写：￥29000.00)，且在每月期满后的10天内付清。七、本合同的期限最短不得低于10个月，最长不得超过甲方的隧道工程完工。八、甲、乙双方必须遵照本合同执行，若甲方违约，则甲方向乙方支付 元的违约金，若乙方违约，由乙方向甲方支付违约金 元。九、本合同经双方签字捺印后即生效。十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。甲
4、方(签字)： 乙方(签字)：年月日土石方运输合同范本篇3发包人：_ (以下简称甲方)承运人：_ (以下简称乙方)甲方委托乙方承运_项目土方及基坑围护工程二标段土石方运输工作。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，为明确双方的权力和义务，本着平等互利的原则，经双方协商达成如下协议：第一条：按现场实际完成土方量结算。第二条：每车单价：_元/车。第三条：付款方式为按_车结算一次。第四条：此每车_元运输价格不含收马道。第五条：本合同未尽事宜，经甲乙双方协商补充条款与本合同具有同等法律效力。第六条：本合同发生争议，发包人、承运人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，任何
5、一方可向人民法院起诉。第七条：本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章有效。本工程完工甲方付清工程款后自然失效。甲方(签字)： 乙方(签字)：委托代理人： 委托代理人：年 月 日 年 月 日土石方运输合同范本篇4甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法和其他相关法律法规的规定结合施工现场实际情况。为明确双方权利、义务及职责，经双方协商达成以下协议。第一章 承包工程概况1.1工程名称：露天煤矿煤土分离1.2工程位置：山西省晋中市灵石县段纯镇1.3工程内容：土石方运输（含自：土、石、煤、渣等）。1.4工程数量：_万立方1.5承包期限：20_年 月 日至 年 月 日第二章 施工设备、人员、材料2.1
6、乙方参加的运输车辆型号要达到290型马力以上的载重的双桥自卸车。2.2甲方必须提供乙方施工运输中需要的修理场所、电、住宿及生活用水设施，并保障乙方人员及设备的安全。2.3乙方必须管理好、维护好甲方所提供的水电及设施。第三章 双方责任3.1甲方负责协调矿区各单位之间的关系，为乙方顺利运输创造便利条件。甲方必须每天派专业人员负责道路整平，保证乙方装卸作业面不堵车，保持道路畅通。3.2乙方车辆进场每辆车后必须安排2-3名技术合格、3年以上驾龄的司机操作自卸车。确保安全正常不脱岗。3.3车辆进入工地作业，除严各遵守道路交通法规外，还必须遵守公司各项规章制度。要低速、安全、谨慎、文明驾驶，遵守安全规程，
7、并严格按照现场管理人员的要求进行作业，服从现场管理人员的指挥和调度，严禁酒后驾驶，严禁穿拖鞋、赤脚、赤膊驾驶。严禁开赌汽车、英雄车。3.4车辆在工程作业时，要按照指定地点拉运、排倒土方，凡不按要求、不听指挥、不服从管理的，经调查属实的，严肃处理。但甲方必须明示标志，不得违法违规指挥。3.5自卸车在施工期间不得偷油、偷煤、贿赂管理人员，管理人员也不得向司机及工作人员索贿、吃、拿、卡、要。3.6如有在现在打架闹事，一经发现将交公安机关处理，后果自负。3.7因天气原因停工，待具备正常施工条件时，乙方在接到通知后必须尽快将车辆到达施工现场，不得以任何理由拖延时间。3.8乙方应按时参加甲方的安全生产例会
8、。安全例会传达的相关安全操作堆积应严格执行到各种岗位。若发生交通事故相互碰撞应保护好现场及时上报甲方处理，一切费用由双方自理。若乙方违反安全操作堆积发生各种事故由乙方承担全部法律责任和全部经济责任，若因甲方原因造成的过失过错甲方负责。3.9车厢容积以甲方管理人员测量为准。如果加高车厢被砸掉应及时修复。如没上报且没有及时修复，则当月方量全部按照没有加高方量计算。要将原车厢加高必须提前3天到公司申请批准，加高的材料必须要达到安全标准，否则加高部分将不算。加高后方量从当日起以重测方量为准。离工期间，应及时主动清理车厢内粘附的余渣。3.10在合同期间若乙方无故中途停工、退场或只做土方不做石方如果退场必
9、须提前十五天通知甲方，经双方协商再作决定。3.11夜间施工中途，乙方司机不得在半途停车睡觉，如需要休息必须要向现场管理人员请假后，到指定的位置才能休息。如私自休息将以旷工处理，给予罚款。如因甲方强迫司机疲劳驾驶引发后果甲方负责。3.12如因甲方原因造成的停运或挖掘机刻意慢装等现象，先告知甲方，如不解决按问题，每超过一小时甲方应赔偿乙方每车100元第四章 计量、结算、单价、付款方式4.1挖运价格 元每车，运输价格以运距_米 元每立方为基础价，运距每增100米距离将在基础价上增 元每立方。每车运输量不能低于 方，多出此方数每增加一方增加费用每方 元。方量计算方式按车型容积（长宽高）计算，柴油保底
10、元每升，不受市场涨幅价影响。运输车辆所用油费于每月结算工程款时一并结算，以上运费价格均含面层和底层土石方综合价格及燃油费，司机工资、机械所有费用包含在内一切费用。若遇燃油提价，人机费提价，再另补差价。4.2付款方式车辆进场后，付调车费每辆_元，挖机7000元，第一个月结算扣除。每月 号为验票结帐日，乙方车辆到场试拉后可以预见支，每10天预支工程量的30%，其余待验票后一并月结算，如因银行原因或甲方能说明正当理由未能在此结束日结算，按总额的3%利息补贴。甲方应按时结算工程款，如没有按时结算，乙方有权停运等待结算，如甲方达不到承诺乙方有权停运，待甲方结清此款，退场费用由甲方承担每辆车_元补贴。4.
11、3 双方在签订合同后，甲方提供生活费、修车费 元，此款在合同期满运输费用结清后退还甲方。第五章 合同的变更，停止条款5.1 由于上级政府与天气恶劣等不可抗力的因素，影响了合同的执行时，经双方确认后可终止或顺延合同期限，因此给乙方造成的损失应当补偿，5.2 合同期满后，合同双方自动解除关系，乙方若能严格履行合同，本合同期限届满后在合同条件下拥有优先承包权。5.3 合同在执行中如有未尽事宜双方可协商解决，协商未果，可在三门峡市湖滨区人民法院裁定诉讼。甲方： 代表：乙方： 代表：年 月 日土石方运输合同范本篇5甲方（发包方）：乙方（运输方）：根据中华人民共和国合同法和有关法律法规等规定，并结合工程的
12、具体情况为明确双方在工程承包中的权利，义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿，平等互利和公平合理及诚实信用的原则下，本着互利互惠的原则，经甲、乙双方友好协商同意签订本协议，希望甲乙双方互相遵守执行。第一条 工程概况一、 工程地点：珠海市高栏港二、 工程范围：挖、运、卸土石头方三、 工程数量：约一千万方，工期暂定壹年四、 工程运距及单价：从挖至运输卸泥尾范围内为4公里以内。乙方以每车方计算挖掘及运输价格，税后价人民币7.8元方计费向甲方结算运费，甲方确保乙方车队行驶畅通公路，超合同行驶4公里数后，当运输路线行驶超0.5公里即按平均车方运输价格计算加收运费，单运价随着场内价格上浮作相应上浮。第
13、二条 工程期限根据双方协商乙方看场地认可情况下签订合同后由甲方开出进场作业通知书之日起乙方三至五个工作日内组织好作业运输工具及挖掘工具，以乙方进场开工日为准365个晴天可开工工作日完成工程，若发生不可预见或不可抗力时，工期则顺延。第三条 工程款结算办法及支付方式1、 机械进场费，乙方负责组织挖机，车辆等机械到场时，甲方负责预支付拖机费用每台挖机拖机约为10001500元，车辆每台为500元。2、 乙方每天上午10点前向甲方交运输结算单一次，每次凭甲方提供使用的泥头泥尾有效签字卡或IC卡为结算依据，甲方按乙方各车装载量的实际装车数与运距单价结合进行100%的结算，甲方以10天为期每天每车扣运输款
14、200 元直到扣满_元一台车做合同保同证金，合同期满全额退还。3、 结算时间为每天一结进行结算，甲方按乙方提供的银行的账号以转账形式或现金方式进行支付给乙方，如甲方没有按时付款给乙方，乙方有权单方面停工，向甲方追讨工程款，并可单方终止本协议并要求甲方付清所欠工程款，并追究甲方赔偿乙方的每台挖土机每天1000人民币，每台运输车每天误工费500元直到甲方付清工程款为止。4、 乙方车辆在甲方规定的路线内不违规行驶被交警、路政扣车，甲方应在二十四小时把车拿回给乙方使用，否则，应每天补偿被扣车辆500元人民币。第四条 甲、乙双方责任（一）、甲方责任1、甲方委派的代表行驶甲方的权利，负责与乙方进行协调沟通
15、并在签订合同时提供工程相关资料给乙方备份。2、甲方负责办理进场开工证及乙方挖、运车辆的油料供给（结算后扣回油费），派监理公司人员直接现场监督、质量检查，配合协调乙方拖工队在工程实施期间发生的各种情况现场与乙方人员沟通及时处理。3、甲方负责和及时组织对乙方工程运输量，工程量进行验收确认办理结算手续，如甲方没有按合理的工程运输量供乙方运输，甲方必须全额支会乙方所有工程工作车辆调度产生的费用。4、甲方应按约定期限及时支付工程结算款。5、甲方负责理顺周边关系并保证正常天气情况下乙方开工每天达21个小时，如运政，交警，市政，环保，林业，村委，居委，国土，城管，确保道路畅通，在乙方车辆不违规的情况下发生的
16、责任费用由甲方负责。（二）、乙方责任1、乙方在5天内组织有效证件的15-50辆以上泥头车自泻运输车进场，车箱容达（20方车），车况好，挖土勾机按乙方车车辆数量自行控制工程场地实际需求配合施工，并备份机械设备表及运输车辆三证复印件给甲方办理相关手续审核备案，并根据工期合理调配车辆和勾机。2、乙方服从甲方生产安排，确保工程按时完成。3、乙方自行生产人员安排并自行生产管理，食宿自理。4、乙方负责对员工（包括司机）进行施工安全技术和文明施工的教育，与村民发生纠纷时第一时间报知甲方协调处理。（1）、执行国家、广东省、珠海市现行生产文明施工，严评标准，遵守甲方制定的安全规章制度。（2）、乙方遵守工程建设安
17、全生产有关管理规定及现行管理法规，严格按照安全规范组织施工随时接受监理安全检查，人员依法施工监督检查。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因乙方安全措施不当造成事故的责任和由此发生的费用全部由乙方负责。（3）、乙方应对其在现场的管理人员，在生产作业人员进行安全教育及安全监督。在施工过程中注意安全，要确保人员及财产安全。乙方必须如期完成工程，如不是在甲方原因未经甲方同意中途不得擅自调离机械离场或退场，甲方有权拒付相应的未结工程款项。（4）、乙方车队住宿地方由甲方免费提供，产生的水电费用、伙食、管理由乙方自行负责处理。第五条本协议书期限从 年 月 日至 年 月 日。第六条本协议书未尽事宜出双方着
18、友好合作精神协商签订。补充协议与本协议具有同等的法律效力。第七条本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，本协议至双方严格遵守执行。甲方（公章）：乙方（公章）：甲方代表：乙方代表：身份证： 身份证：日期： 日期：土石方运输合同范本篇6甲方：乙方：甲乙双方根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。一、项目工程名称：二、项目工程地点：三、工程量：要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。四、工期：本项目工程期限拟自_年_月_日起至_年_月_日止，如遇不可抗力，自然灾害
19、、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。开工时间为_年一月一日，总工期为_日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。五、单价、结算以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上16.5元每吨（该价格为税后价）甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。在第二个工作日的17点前，按照乙方前一天的总运输款支付全款。六、双方的权利义务（一）甲方的权利义务1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。2、在乙方施工过程中，加遇施工当地
20、政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支
21、付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。（二）乙方的权利义务1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行
22、发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。七、特别约定1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移
23、的除外。八、违约责任1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。九、争议解决办法本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。甲方代表： 乙方代表：身份证号码：身份证号码：联系电话： 联
24、系电话：签订时间： 年月日 签订时间：年月日土石方运输合同范本篇7甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）一、甲方修建龙桥乡新寨梁村3.2公里水泥路，需要运输沙石料，乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用，经甲乙双方多次协商达成共识，甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输，现达成协议如下。二、具体协商细节项目条款如下：1、甲方所需用大河沙是王家沙，甲方给乙方结帐王家沙，乙方运到甲方使用料场，按每立方135元人民币结算。2、甲方所使用石子，乙方运到料场按每立方110元人民币结算。三、付款办法：乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费，甲方按百分之五十当场结算清楚。四
25、、乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的百分之五十余款，甲方必须在20_年12月31日之内全部给乙方结算清楚款项。五、甲方邀请乙方担任龙桥乡新梁村3.2公里路的沙石运输，乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料，否则，造成停工待料，由乙方负担责任。六、乙方在甲方正常施工开始，乙方负担甲方的全部沙石运输业务，甲方不得安排其它任何车辆拉料进场（除长途沙石）。如甲方自己小车运料进场，乙方无权干涉，除此之外，甲方违约时，甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。七、以上合同是通过甲乙双方认真考虑，达成共识，所签订的本合同，任何一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约，需负责承担运输总款的百分
26、之二十的违约补偿金。八、本合同一式三份，自签字之日起生效。公证人签字：甲方：乙方：20_年月日土石方运输合同范本篇8甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法法律法规规定，为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任，确保运输顺利完成。双方在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商达成共识，并同意签订如下合同：第一条：工程内容运输土石方，甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。第二条：工程承包运输时间价款及付款方式1、工程时间为一年，即年月日到年月日。2、单价以本工程单趟运距为1500米以内，按每立方3元人民币计，（
27、此为完税价）。3、每次结算以计量验收单为准，路程以双方共同核实实际路程为准。4、付款方式：日清月结。第三条：燃油费用甲方负责提供充足的燃油，乙方结算燃油的费用，甲方提供的燃油不得高于市场价格。（燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求）。第四条：甲方的权利与义务1、甲方负责工程爆破。2、甲方统一管理、调度和指挥。3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。第五条：乙方的权利与义务1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。2、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥。3、违章开车等，造成大小事故由乙方负全部责任。第六条：其他责任1、乙方车辆进场后，甲
28、方必须在当天安排开工，如拖延工期，挖机甲方按1800元/天赔偿、汽车按300元/天赔偿乙方损失。（每月双方可有3天的停工日）2、甲方在正常工作中不得随意停产，因甲方原因造成乙方误工，乙方不属违约并且甲方应按1800元/天标准补偿乙方的损失。3、在工程作业中，甲方爆破造成人员伤亡的，乙方概不承担任何责任。4、甲方确保完成爆破任务，不得影响每台挖机每天1500立方的工作量。5、乙方可根据甲方工程量的要求增加车辆。6、甲方应按照本合同的第二条约定及时支付乙方运费，如未能按时支付运输款，乙方有权利停工，造成的误工，由甲方承担一切后果与责任。7、乙方车辆在进入甲方工作区域内，甲方先付乙方托用费8000元
29、整。8、甲方必须保证乙方工作期限，如提前解除乙方的工作期限，甲方必须无偿支付乙方的托运费，并承担一定的补偿费（补偿费由双方协商拟定）。9、在正常工作中，车辆出现需维修问题，费用由乙方自理。在维修期间，延误甲方工程不得算乙方违约。10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方，如增加或减少工作量，甲乙双方必须提前一月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量，甲方有权不付乙方当月的工程款。第七条：其他约定1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。2、本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。3、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。4、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日
