1、施工内部工程经济承包协议书范本施工内部工程经济承包协议书范本甲方：乙方：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润。本着诚实信用、互惠互利的原则，根据中华人民共和国合同法和相关法规、规章，结合本工程的具体情况，为明确双方的权利义务，经过协商双方达成以
2、下协议。一、承包项目：二、承包方式：三、承包价格：四、价款结算方式：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。五、工期要求：六、质量要求：风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包
3、人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误的工期。1、乙方必须确保工程质量，达到 _标准，如因乙方因素而达不到此质量标准的，则处以乙方工程总价的_%处罚。2、除了以上标准，尚应遵守国家有关的标准、规范和行业规程等；并严格执行工程建设强制性标准。七、安全要求：1、进入施工现场必须遵守安全生产有关规定，安全生产，文明施工。2、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽，严禁安全帽放在一边不佩戴。3、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。4、工人进场后应
4、先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。5、工人进场应具有相关证件，国家规定须具备一定资质才能从事的工作，一定得符合相应条件。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。八、违约责任甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。九、争议解决如若发生劳动争议和经济纠纷，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。十、附则1、本协议经双方签字、盖章后生效。2、本协议于_年_月_日在_签署。3、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。十一、本协议未尽事宜，双方协商解决甲方：住址：代表人：签订地点：_年_月_日乙方：住址：责任人：签订地点：_年_月_日
