1、劳务分包合同GF-2003-0214建设工程施工劳务班组协议中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2014年4月建设工程施工劳务班组协议工程承包方: （甲方）劳务分包人： （乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：2、分包工作期限开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日，工作天数为：天。3、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定，必须达到国家现行的质量验收标准、规范（包括但不仅
2、限于以下标准规范）：建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）屋面工程施工质量验收规范（GB50207-2002）地下防水工程施工质量验收规范（GB50208-2002）建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2002）建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）建筑电
3、气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）本工程必须达到质量评定为 合格等级。4、项目经理1、甲方派 为项目经理，为该项目负责人，主持该工程全面工作。2、甲方派 负责对乙方承包分项工程的质量、安全、施工进度、文明施工、材料管理等进行监督管理和工程计量工作。3、甲方向乙方提供施工图纸及施工技术资料 1 份。5、劳务分包人义务1、乙方负责完成从开工之日起至终止合同约定的全部工作内容。2、乙方派 为其工程施工负责人，必须轮换驻守工地现场（需持证上岗）。3、乙方派 为其专职安全员， 为其专职质量员，负责该工程的施工安全与质量监督（需持证上岗）。4、参与施工过程中的生产管理，负责施工过程中的抄平
4、、放线、协助甲方相关人员收集、整理交工验收的各种原始资料，负责办理工程中间交接验收，承担成品保护。5、乙方承包的劳务作业工作完工后，必须经项目部等检验合格后办理结算，结算书及支付乙方工程款的财务凭据必须经甲方代表人签字方可生效。 6、由于甲方原因造成工程非正常长期延误（如图纸变更、拆迁阻拦等）不得超过一个月，否则由甲方支付乙方的塔吊、钢管的租赁费及管理人员工资等一切损失。 7、甲方按时按照工程进度付款，如逾期一月未拨付乙方工程进度款，则甲乙双方协商解决，协商不成由双方约定的仲裁委员会仲裁。8、孔桩砼浇筑、钢筋制作、安装在6米内，超出部分按市场价另行结算。9、图纸变更所产生的一切劳务费由甲方负责
5、。 6、安全施工与检查1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，排除事故隐患。 2、乙方人员进场时，必须携带身份证，乙方负责工人进场人员花名册交甲方，对所属人员进行进场“安全三级教育”，并有受教育签名为证，对甲方提供的安全措施和防护设施进行验收，合格后方能使用。乙方必须严格按现行有关安全操作规程进行施工，遵守安全规章制度，若发生伤亡事故，在分清事故责任后，如属乙方责任，由乙方承担伤亡人员的一切费用。如属双方责任，则由甲乙双方共同承担。3、乙方人员进场前应对工人进行身体检查，如有疾病和年龄在55
6、岁以上者或小于16岁者杜绝使用，否则造成伤亡事故以及经济损失和法律责任均由乙方全部承担并负责处理。3、乙方人员合同期间违反安全规章制度，违章作业造成的人员伤（包括轻重）残、死亡以及造成另一方人员的伤亡事故均由乙方负责，并负责写事故快报和上报伤、亡报告，事故报告及乙方事故调查处理结束后的批文交甲方备案。4、乙方从事危险作业的职工应办理伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。7、事故处理1、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时
7、，应按相关规定处理。3、发生安全事故产生的医疗费用，5000元以内由劳务承包方负责；5000元以上的首先扣除劳务承包方负责的5000元基本费，剩余的部分除开保险公司承担的费用以外，劳务分包人承担30%，工程承包方承担70%。8、保险（1）劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。（2）运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。（3）工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险、并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围（内容）为：意
8、外险（4）劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内所有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围 围（内容）为：意外险（5）保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。9、 劳务报酬本工程分包内容：（其中保温，防水，二次装修，室外散水，钢丝网、油漆，刮白，门窗，消防，室内电线，水、电气工程安装，资料，由甲方负责完成的工程内容不在承包范围内）。1.模板和木方:每平米40元2.钢管扣件塔吊龙门吊，施工机具与电缆线：每平米30元3.施工管理费:每平米25元4.普工基础、屋面：每平米15元5.打混疑土：每平米16
9、元6.做砖，砌砖：每平米42元7.内墙抹灰：（包括搅灰及转运）每平米30元8.外墙抹灰贴砖：（包括搅灰及转运）每平米38元9.地坪：每平米5元10.外脚手架和临边防护：每平米15元11.钢筋：每平米32元12.木工：每平米55元13.利润：每平米27元备注：由乙方承担的分包内容包括人工、主材、辅材（如：机具、钢管、扣件、模板、木方、拉杆、铁丝、钉子、焊条、电线、电缆、灰桶、铁锹、个人防护用品等）。10、劳务报酬的支付方式注：计时工：技工 150元每天，普工 90元每天（如遇特殊情况工价上涨，由甲方管理人员签字认可：按实际价格支付）。11.1、采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程
10、承包人约定按下列办法支付：（1） 劳务工程按照每平米370元 计算（总平方数按照施工图计算，如有变更以甲方书面变更为准。）（2） 付款方式按照月进度的80%支付（3） 工程竣工验收合格后一次性付清劳务费（除质保金外），质保金为总劳务费的3%，质保金两年内付清，第一年支付质保金的2%，第二年付清。（4） 甲方每次付款必须由乙方代表朱正军、刘生高两人签字、按手印才付款，否则视为私人挪用，不属于工程进度款。（5）劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。11、争议1、工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解
11、、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议， 仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止合同工作；（4）法院要求停止合同工作。12、不可抗力 1、本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。2、不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。
12、工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：工程本身的损害、因不可抗力损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由甲乙双方自行负责，并承担相应
13、费用；14、合同解除1、如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。2如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。3、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。4、合同解除后，劳务分包人应妥善做好己完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作
14、，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人擞出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。15、合同终止1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，井经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。16、合同份数1、本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本 份，工程承包人执 份，劳务分包人执 份。17、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定：后生效。注：合同后附施工总平面图。工程承包人： 劳务分包人：住 所： 住所;法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人开户银行： 开户银行：帐 号： 帐号：邮政编码： 邮政编码： 年月日 年月日
