1、钢箱梁加工安装施工合同模板QJXQGS015工程名称：宣曲高速G60连接线K8+640K11+293.85段（含大龙潭互通） 钢箱梁加工安装 施工合同合同编号：QJ-XQGS- 015 甲方:中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部 乙方: 日期： 年 月 日 第一条:工程概况第二条:承包方式第三条:履约保证第四条:机械设备和材料供应第五条:双方的权利及义务第六条:工程质量管理第七条:工程质量保留金、安全文明施工保留金、农民工工资保留金、廉政建设保留金、激励考核专项基金第八条:工程数量计量、工程价款结算、支付及竣工结算第九条:安全文明施工第十条:工程验收、交工第十一条:争议与仲裁第十二
2、条:违约与索赔第十三条:工程保险第十四条：中途退场的结算方式第十五条:其它工程施工专业分包合同 甲方: 中交路桥技术有限公司宣曲高速公路项目经理部二分部(以下简称甲方)乙方: （以下简称乙方） 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规、规章等规定,甲方根据承建 宣曲高速G60连接线K8+640K11+293.85段（含大龙潭互通）以下简称：大龙潭互通施工的需要, 将大龙潭互通E匝道桥钢箱梁加工安装委托乙方施工。为了明确双方权利、义务和责任,经过甲乙双方充分协商,达成一致意见,签订本合同，并自愿共同遵守执行：第一条:工程概况1、工程概况1）、工程名称:
3、 宣曲高速G60连接线K8+640K11+293.85段（含大龙潭互通）2）、工程地点: 云南省曲靖市沾益县 3）、工程范围: E匝道桥钢箱梁的加工制作、运输、安装施工、以及相应的安全防护、高速公路交通组织等等。 专业分包单价详见后附的投标报价表。2、工期：本合同总工期为 5 个月。1）、开工日期: 2016 年 01 月 01 日2）、完工日期: 2016 年 05 月 31 日3、质量等级:达到 合格 工程，工程整体质量要符合甲方提出的创优目标及分项工程质量合格率为 100% ，分部工程及单位工程优良率达到 95% 以上的要求。其他详细标准见国家相关工程质量管理办法的要求。第二条：承包方式
4、1、采用固定单价承包，单价按投标报价表中约定的综合单价执行，不管何种原因，单价均不做调整。2、甲方负责提供的主要材料：根据中标通知书确定的最终中标单价及中标总价确定甲方是否提供主材。3、甲方提供的主要设施材料：无。4、甲方负责施工完成支座垫石以下部分的下部结构工程，强度达到后续工程施工要求后，移交给乙方进行钢箱梁的安装施工。5、下部结构移交给乙方后，甲方不再负责任何工作，乙方在施工完成钢箱梁，并经第三方检测合格，通过相关单位最终验收，乙方向甲方移交最终的合格产品。6、甲方根据现场施工的需要配备一级配电柜（费用由甲方承担）。从一级配电柜接出的必须满足现场施工要求所需要的所有配电箱、电线、电缆、开
5、关、插座、埋地电缆套管、电杆等配套设施，均由乙方负责提供，费用由乙方承担。施工耗用电费由乙方承担，甲方给各施工班组安装电表，用电数量=电表计读度数线路电损分摊度数。7、应急采用的发电机及发电机组由甲方提供，耗用燃油费（含柴油机和机油）由使用的乙方承担。8、所有安装设备及吊装设备、以及安装钢箱梁所必须其他设备，均由乙方提供，费用由乙方承担。9、乙方管理人员及工人的住宿和伙食自行解决、费用自行承担。10、乙方的综合单价已包含了3.48 %的营业税（该税由业主代扣代缴），除此之外，在甲方支付工程款时，乙方必须提供与结算等额的相应成本发票，否则甲方拒绝支付，或者甲方在乙方的结算款中扣除开具成本发票所需
6、税金（结算款的7%）后再进行支付。11、支座安装、桥面排水铸铁管安装及桥面排水PVC管安装作为上部结构施工辅助工作，费用已包含在了乙方的综合单价内，不再另行计量支付。12、跨高速公路安全防护网及安全防护支架的搭设及拆除：人工费用已包含在了乙方的综合单价内，不在另行计量支付，需要的材料由乙方提供，材料费用由乙方承担。第三条：履约保证1、履约保证金以第 一 种方式执行。1）、方式一：本着对合同认真负责的原则，在本合同签定之前，乙方应向甲方交纳履约保证金：小写 400000 元人民币，大写 肆拾万 元人民币。2）、方式二：本着对合同认真负责的原则，在本合同签定后，进行第一次结算时，甲方将在乙方的工程
7、款中扣除（小写： 元人民币，大写： 元人民币）做为履约保证金。2、严禁乙方将本合同工程中全部或任何一部分工程转包或二次分包他人，如甲方一经发现，甲方有权终止与乙方的合同关系，并没收乙方的全部履约保证金： 400000 元人民币，由此造成的一切损失由乙方承担。3、履约保证金的退还：按合同约定完成了甲方安排的所有施工任务，安全、质量、工期等符合相关规定要求，并经甲方、总包部、监理、业主及质量监督机构最终验收合格后，3个月内无息返还乙方缴纳的履约保证金。第四条：机械设备和材料供应1、按甲方的材料管理办法及机械设备管理办法执行。2、主要材料约定：根据中标通知书确定的最终中标单价及中标总价确定甲方是否提
8、供主材。3、主材损耗约定：甲供材料的消耗量不能大于设计工程量的4%，如果超过规定的损耗量，则甲方将按照采购价的1.05倍与超用工程量的乘积得到的费用从乙方的结算款中扣除。4、乙方自行采购的材料，必须是经监理及业主批复的生产厂家，且进场材料需经业主、监理等有关部门检验合格才可使用。5、由业主统一供应的材料，供应与检测按甲方与业主材料供应商协议办理。6、由甲方调拨的材料按乙方在甲方材料部门的调拨单计价，材料款直接从乙方的月度工程结算款中扣回。7、由甲方调拨或供应的材料必须由乙方代表或乙方指定代理人签字。8、乙方用于本工程的主要机械设备必须在甲方机械部门备案（如果有）。第五条:双方的权利及义务1、甲
9、方的权利及义务 1）、甲方委派 曾宪波 先生为甲方工地代表, 全权负责本合同工程的安全、质量、进度管理、文明施工等,乙方应听从和尊重甲方代表的指挥和工作。2）、甲方通过甲方工地代表在开工前三天向乙方提供施工图纸和技术资料各壹份，同时经双方协商后确定技术交底日期, 由甲方派员向乙方进行安全技术交底。3）、甲方有权派员参加乙方的生产调度会和技术方案会, 有权评议乙方的生产计划和施工技术方案。并根据总工期的计划安排对乙方的生产计划和施工方案进行调整。4）、如乙方在施工中出现如下情况之一，甲方有权终止合同、切割或收回乙方承包工程，发生的费用由乙方负责。、乙方连续两次不能完成甲方及业主下发的阶段性目标；
10、 、甲方认为乙方投入不足，无力承担此项工程；、乙方拒不服从甲方的领导；、由于乙方责任,对同一质量问题连续两次被业主检查为不合格。5）、甲方每十天对乙方进行一次质量、进度、安全等全面检查，如连续三次检查不合格，甲方可单方终止与乙方的合同关系，没收乙方的全部保证金，并拒付乙方未结算的全部工程款，同时承担对甲方造成的一切损失。如甲方连续三次对乙方检查，检查结果均为较差，甲方根据检查结果的严重程度确定处罚金额（最底限额不少于5000元）。6）、试验工作的约定：乙方必须按甲方的要求负责安排人员配合完成现场的取样及送样试验工作，费用已包含在了劳务分包单价中，甲方不再单独给予乙方计量支付。7）、测量工作的约
11、定：乙方必须按甲方的要求负责安排人员配合施工现场的测量放样工作，费用已包含在了劳务分包单价中，甲方不再单独给予乙方计量支付。8）、甲方根据业主指令或工程进度的实际需要，有权调整乙方的施工承包内容。9）、施工场地及相关费用的约定：乙方人员的食宿、驻地建设、进出场费用等均由乙方自行负责，并已包含在了劳务分包单价中，甲方不再给予乙方任何补贴费用。10）、乙方必须按甲方要求施工完成设计图纸标明的所有工程内容，如果乙方未施工完成合同约定的工程内容，甲方将按未完工程量的工程造价的两倍金额处罚乙方，并没收乙方的履约保证金，同时乙方还应按合同要求承担相应的违约责任。2、乙方的权利及义务1）、乙方委派 先生为乙
12、方驻工地代表, 全权负责处理本合同工程的安全、质量、进度管理、文明施工等。乙方在征得甲方的同意方可委派乙方驻工地代表,若确实需要调换驻工地代表,须在7天之前通知甲方并取得甲方的同意方可调换。2）、乙方不得将本工程的任何一部分权益转让给第三方,一旦发现,甲方立即收回乙方承包的工程,所造成的一切后果由乙方负责。3）、乙方应按照甲方的总体施工进度计划及阶段性施工进度计划的安排, 及时组织人员及设备开展工作，不得无故拖延。4）、乙方不得以修改设计、图纸延误为由,解除和变更合同所制定的责任和义务。5）、乙方应遵守地方政府的有关规定,文明施工,安全生产、环保法规等。6）、乙方有责任采取措施保护业主已查明工
13、程范围内的地下、地上设施以及不准拆除的构造物等,若因乙方过失造成的一切事故、产生后果由乙方自负。7）、乙方有责任遵守甲方和业主签订的合同有关本工程质量相关的条款。8）、乙方负责完成施工所需的全部准备工作,包括用电接线、用水及临时设施等由乙方自行解决,相关费用已包含在劳务分包单价中, 不得再另行计量支付。9）、乙方参与本工程建设的主要施工人员必须到甲方人事部门进行备案。10）、乙方在施工期间内使用地方道路的应服从地方政府及路政部门的管理, 并主动配合甲方进行有效协调，合理承担在协调过程中自身发生的费用。11）、乙方必须执行甲方、业主、总包部、监理单位发出的一切书面通知、意见、指示、决定等，且不增
14、加费用。第六条:工程质量管理1、本工程实行甲方、总包部、监理和业主四方相结合质量控制、监督体系。乙方在施工过程中必须按照甲方、总包部、监理及业主提出的有关要求,完成其施工任务。2、乙方应无条件接受业主、总包部、监理及甲方在本工程的监督规程和办法,应服从业主、总包部、监理及甲方质检人员的傍站监督工作。3、工程质量等级必须达到合同规定的等级,达不到合同规定的部分,乙方应按甲方代表要求的时间返工, 直到符合条件为止。返工后仍达不到要求按违约处理。4、工程质量合同缺陷期为2年，工程实际缺陷期以业主给甲方签认的“缺陷期满质量合格证书”日期为准。第七条: 工程质量保留金、安全文明施工保留金、农民工工资保留
15、金、廉政建设保留金、激励考核专项基金1、质量保留金：月工程结算款总价10%2、安全文明施工保留金：月工程结算款总价4%3、农民工工资保留金：月工程结算款总价3%4、廉政建设保留金：月工程结算款总价2%5、激励考核专项基金：月工程结算款总价1%6、激励考核专项基金：按照每期乙方结算金额的1%进行扣除，作为安全生产、文明施工形象、质量及进度综合激励考核专项基金，该项基金不退还乙方，同时甲方也拿出乙方结算款的1%作为激励基金，该基金用于甲方对本工程各劳务队的综合考评，根据每次考评结果对劳务作业队进行不同程度的奖励，考评结果以甲方领导班子的最终评定为准，如果各乙方均达不到奖励的考评标准，则激励基金将用
16、于改善安全文明施工环境、提高工程质量、加快施工进度的经费，具体考评办法由甲方领导班子研究制定。工程质量保留金、安全文明施工保留金、农民工工资保留金、廉政建设保留金等保留金返还：按本合同第八条第3款第2项之规定执行。第八条:工程数量计量、工程价款结算、支付及竣工结算1、工程计量原则1）、乙方已完成的分部分项工程经过甲方、总包部、监理、业主及质量监督机构现场验收及检测合格，存在的质量缺陷已修复完成，并复检合格。2）、甲方项目经理部已按内部程序对乙方完成的分项分部工程进行了现场收方确认，乙方不存在异议，并签字完善。3）、乙方计量工程量必须有甲方项目经理的签认方可生效，否则甲方将不予认可，不予计量结算
17、。4）、如果乙方实际完成的工程量大于设计工程量，则甲方按设计工程量给予乙方结算；如果乙方实际完成的工程量小于设计工程量，则甲方按现场实际工程量给予乙方结算。5）、乙方最终计量工程量不得超过中交路桥技术宣曲高速公路项目经理部给甲方结算的工程量。6）、工程索赔：对于乙方提出的索赔，甲方不予支付乙方任何费用。2、工程价款结算1）、工程款支付必须在甲方已向业主计量的前提下进行，同时乙方的中间计量计算资料已完善（按甲方管理要求规定执行），否则不予计量支付。2）、如甲方当月没有向业主进行计量支付,则将不向乙方支付当月进度款,延至下月累计报送时才一并支付。3）、原合同工程量清单中有的项目因设计图有误，实际完
18、成工程量与设计工程量不符，但乙方的最终结算量不得超出设计量，超过部分甲方不予计量，费用由乙方自行承担，如果乙方实际完成量小于设计工程量，甲方按乙方实际完成的工程量给予乙方结算。4）、价格调整：本合同工程全部不调价。5）、工程款按月计量完成的工程量乘专业分包单价进行计价，扣留结算总价10%的工程质量保留金；扣留结算总价3%的农民工工资保证金；扣留结算总价4%的安全文明施工保留金；扣除结算总价2%的廉政建设保留金；扣留结算总价1%的激励考核专项基金。6）、根据乙方针对本工程安全、质量、进度、文明施工等承诺进行结算。7）、工程结算价款扣除甲方调拨累计发生的材料费、机械租赁费、违章罚款等其它费用。8）
19、、乙方的投标报价表中的各分项单价已包含了营业税、教育附加费及城市维护建设税，共计3.48%，由甲方代扣代缴。9）、乙方的工程期中结算在项目经理部按甲方的程序办理，办理完成后上报甲方公司总部审核，审核完成并确定无误后方可作为乙方期中结算支付的依据。3、工程价款支付1）、工程价款按月支付的条件是业主已支付给甲方全月工程价款。2）、工程进度款按每月实际完成工程量的80%支付,工程款累计支付至总价的80%时停止支付,待乙方承包的工程内容完工,并办理好竣工结算手续，同时签订了退场协议后,并经甲方公司审核部门审核完成后再进行支付合同总价的9%（指农民工工资保留金3%、安全文明施工保留金4%和廉政建设保留金
20、2%），待国家和政府审计部门审计完成后支付工程质量保证金5%，剩余5%的工程质量保证金在“缺陷责任期”期满后一次性支付完成。3）、“缺陷责任期”期满后,如业主没有向甲方索赔，经双方确认,余款（指5%的质量保证金）一次付清；如业主因工程质量等其它理由向甲方索赔，甲方有权按业主索赔额的200%向乙方索赔，索赔工程款直按从乙方质保金中扣回，如果乙方剩余的保留金不够支付索赔金额时，甲方有权采取法律手段向乙方追回损失。4）、甲方支付工程价款的方式：现金支票、转账、承兑汇票或现金等。乙方应将工程款用于本工程项目,不得将工程价款挪作他用。5）、甲方在支付乙方工程款前，乙方必须将农民工的工资支付表及身份证复印
21、件上报甲方，经甲方项目经理审批签字，甲方代乙方支付农民工工资。支付农民工工资后的剩余工程款直接划拨乙方帐户。4、竣工结算1）、乙方承包的所有工程完工，并经过甲方、业主、总包部及监理验收合格后3个月内，乙方可向甲方申请竣工结算。2）、乙方的工程竣工结算在项目经理部按甲方的程序办理，办理完成后上报甲方公司总部审核，审核完成并确定无误后方可作为乙方竣工结算支付的依据。3）、竣工结算完成后经甲方公司审核部门审核通过，最终结算金额以甲方审核部门审定金额为准，乙方不得有任何异议。4）、乙方的最终结算金额确定后，并签订了竣工结算退场协议书，以乙方履行了合同约定的所有义务为前提，甲方根据业主支付工程款的到位情
22、况考虑给予乙方支付工程款。第九条:安全文明施工1、乙方应严格按照施工技术规范、操作规程和安全保护措施进行施工生产,若发生安全事故必须1小时内将事故报告甲方。2、乙方在施工过程中,必须保证安全生产,严格遵守安全操作规程, 制订和落实安全防范措施。施工过程中,因乙方措施不力或因乙方责任造成的人员伤亡、机械事故、返工损失等,一切责任和经济损失均由乙方承担。3、在乙方负责施工区域内发生的安全事故、交通事故等, 一切责任和经济损失均由乙方负责并协调解决。4、乙方特殊岗位人员必须持证上岗，并到甲方备案。乙方在施工作业交叉区必须设置明显的警示、警告标志，并做好现场的宣传报道工作（如标语、彩旗等），人工费由乙
23、方自理，标志、标牌、彩旗及安全设施等由甲方提供，费用由甲方承担。5、乙方必须接受当地安全管理部门和甲方安全部门的检查和监督。6、乙方必须遵守国家和当地有关环境保护部门的环保规定。当遇有发生侵害农田、危害生态、环境污染和破坏而导致的损失赔偿,由乙方自行负责并解决。7、乙方在施工期间除执行本地区的环保、水利等部门的有关规定外,乙方应做到文明施工,注意维护当地环境,并加强与当地乡村及邻近单位的联系,爱护当地人民财产( 包括红线范围外的道路,排灌系统,农作物等)。如因施工不当造成当地人民的损失,由乙方承担责任,并负责赔偿。8、乙方现场文明施工要做到：1）、施工机具、材料堆放整齐合理。材场堆放场地必须进
24、行硬化处理，人工费用由乙方承担，材料费用由甲方承担。2）、施工废料要及时清运，保持施工现场整洁有序。3）、定期组织和参加安全教育学习、廉政学习。4）、保护好现场的所有标志标牌及安全设施，人为损坏的照价赔偿。9、如果乙方在施工期间安全生产、文明施工或环境保护等其中一项或多项不满足政府部门、业主及甲方要求时，或乙方在施工期间发生安全事故时，甲方有权调用乙方的安全文明施工保证金，进行整改项目费用支付和事故处理等。第十条:工程验收、交工1、工程验收1）、工程施工过程中,隐蔽工程乙方应按甲方及业主、监理要求进行施工，并自检合格,经过甲方验收签认, 并报业主、监理工程师认可后,才能继续下一道工序施工。2）
25、、未经甲方工程师和监理签字的隐蔽工程, 乙方不得自行覆盖,如乙方自行覆盖的,甲方或监理工程师要求重新剥露检查时,发生的费用和延误的工期由乙方自负。3）、对已经办理中期交工的隐蔽工程, 如甲方或监理工程师要求重新剥露检查,如查明其质量及施工符合规定的,所发生的费用,由甲方与业主商定其数额后,由业主负责解决,延误的工期按业主规定顺延。如查明其质量或施工不符合规定,则费用及工期均由乙方负责。2、工程交工1）、工程完工符合交工验收条件时,乙方应及时申请并提交交工申请,由甲方验收合格后,向业主提交交工报告, 业主、监理签认交工证书的日期为合同履约完工日期，缺陷责任期按缺陷责任条款约定执行。2）、乙方交工
26、清场应在业主签认交工证书之前完成,包括拆除施工临建,撤退施工机械设备、清理平整临时用地等,并承担相应费用。3）、工程缺陷责任期为二年, 在缺陷责任期内由于乙方施工质量问题等导致的返修按业主规定处理。若业主向甲方索赔，甲方有权按第八条第3款第3项之规定对乙方进行处罚。第十一条:争议与仲裁1、双方在执行合同中发生纠纷时, 应本着平等互利、协商一致,通过友好协商解决,如通过友好协商不能解决时,可提交经济合同仲裁委员会仲裁。仲裁应申请至重庆市仲裁机构，或向重庆市人民法院诉讼。2、在双方协商期间或提交仲裁期间,工程施工进行时,除纠纷问题涉及工程质量外,乙方应按合同继续进行施工,不得采取不利于工程进度的做
27、法,并尽量采取补救措施以减少工程损失。第十二条:违约与索赔1、本合同一经签订,甲、乙双方均应认真严格履行合同的有关规定。如一方发现对方有违约行为,首先应以友好协商的原则告知对方,要求改正；一方坚持继续违约,则守约方有权进一步按有关惯例进行索赔或要求仲裁制止, 直至违约的解决。2、甲方若没有按合同履行自己的义务等使合同无法履行的行为, 应承担违约责任及经济责任。3、乙方如果出现不履行合同规定义务的违约情况时,甲方将没收乙方的全部履约保证金及中期计量扣留的所有保留金,作为甲方经济损失的补偿。4、如果在施工过程中发现乙方向甲方工作人员行贿、弄虚作假等行为，导致甲方蒙受严重损失的，甲方将没收乙方的履约
28、保证金和廉政建设保留金，同时向乙方追偿给甲方造成的所有损失，并驱逐出场，最终结算按乙方完成工程量的80%结算。5、如果乙方进场后，以合同单价为由或拒绝执行甲方项目经理部安排的施工任务，则视为乙方违约，甲方将按合同约定没收乙方的履约保证金。6、因乙方施工进度缓慢、施工质量低劣等原因导致中途退场的，则视为乙方违约，甲方将按合同约定没收乙方的履约保证金。7、如果乙方因各种原因（未得到甲方的认可）不愿意再继续履约合同，故意制造事端影响甲方施工生产的，则视为乙方违约，甲方将按合同约定没收乙方的履约保证金。第十三条:工程保险1、施工现场的甲方人员的生命财产保险担保, 由甲方办理及支付费用。2、保险一：乙方
29、人员的人身意外伤害险由甲方以项目经理部的名义代购，购买方式由甲方决定，费用由乙方承担。保险费用按乙方完成的工程造价占甲方工程总造价的比例进行分摊。如果乙方为减少意外事故赔偿风险，也可以按自己公司的名义再购买一份。3、保险二：建设工程一切险及第三者责任险由甲方以项目经理部的名义代购，乙方承担的费用按乙方完成的工程造价占甲方工程总造价的比例进行分摊。4、保险三：乙方的设备财产保险由乙方自行购买，保单复印件交甲方备案，费用已包含在了综合单价内，甲方不再另行支付。5、投保后发生的事故,乙方应及时报告甲方，由甲方再报向业主,并提供具体损失情况,甲方及时派员赴事故现场协助乙方处理。6、乙方承担的保险费在每
30、期计量结算款中按合同约定的分摊方式进行扣除，在竣工结算时统一调整修正。第十四条: 中途退场的结算方式1、因乙方违约导致中途退场的结算方式：结算总价=乙方已经完成的工程造价80%按合同约定乙方应当承担的违约金其他合同条款约定应扣除的款项2、因甲方违约导致中途退场的结算方式：结算总价=乙方已经完成的工程造价按合同约定甲方应当承担的违约金第十五条:其它1、本合同条款在执行过程中的未尽事宜, 双方根据具体情况通过友好协商解决,必要时做出补充协议条款作为本合同的附件。2、本合同自正式签订之日起,经双方法人代表或委托代理人签字并加盖单位公章（或指印）后即生效。工程交工验收后,在缺陷责任期内,除保修条款有效外,其它条款即告终止, 缺陷责任期满后,余款支付完成,本合同失效。3、本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份，双方具有同等法律效力。 甲方：中交路桥技术有限公司宣曲高速公路 乙方： 项目经理部二分部法人代表（代理人）： 法人代表（代理人）： 签约时间： 签约时间：签约地点： 签约地点：
