1、桂林市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同工程编号： 合同编号： 二一六年 月 日目录第一部分 协议书1、工程名称 12、工程地点 13、工程概况 14、合同承包范围 15、合同价款总额 16、合同工期 27、质量标准 28、合同文件及解释顺序 29、合同生效 2第二部分 通用条款1、发包人 42、承包人 53、工期延误 74、误期赔偿 85、不可抗力 86、送达 97、事故处理 108、工程变更 109、合同总价款计算规则及构成方式 1110、合同总价款的支付与结算方式 1111、安全事故责任 1112、违约责任 1113、合同争议 1214、合同解除 1315、合同终止 1416、合同备
2、案 1417、补充条款 14第三部分 专用条款1、发包人152、承包人156、送达169、合同总价款计算规则及构成方式1610、合同价款的支付及结算方式 2312、违约责任 2313、合同争议 2415、补充条款.24第四部分 附件附件一、法定代表人（负责人）证明书25附件二、授权委托证明书26第一部分 协议书发包人： 发包人资质证书号： 承包人： 河源旭磊建筑劳务有限公司 承包人资质证书号： D344114710 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、 工程名称： 2、 工
3、程地点： 3、 工程概况： 。建筑面积为： 平方米。4、 合同承包范围：混凝土作业分包、抹灰作业分包、模板作业分包、油漆作业分包、砌筑作业分包、钢筋作业分包、木工作业分包、脚手架搭设作业分包、焊接作业分包、水暖电安装作业分包。5、合同价款总额： 元（人民币），大写： 。6、合同工期开工日期： 201 年 月 日（暂定）竣工日期： 201 年 月 日总日历天数为： 天7、质量标准：本工程应当达到质量评定 合格 等级。8、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1)本合同协议书和履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正
4、文件）；（2）劳务中标通知书（如有）；（3）通用条款；（4）专用条款；（5）标准、规范及有关技术文件；（6）图纸及工程量清单；（7）劳务投标书及其附件（如有）；（8）招标文件。（9）附件及专用条款约定的其他文件9、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。本合同正本 贰 份，由发包人和承包人各执 壹 份；副本 壹 份，发包人执 壹 份，承包人执 / 份。发包人：（盖章） 承包人：（盖章） 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：联系电话： 联系电话： 地址： 地址： 银行账号： 银行账号：签订时间： 201 年 月 日签订地点： 第三部分 专用条款1、发包人1.1发包人
5、权力和义务1.1.1本工程安全文明施工要求达到：建管部门颁发的安全文明施工管理规定。达到此标准，发包人将按照 / 标准予以奖励；未达到此标准，发包人将按照 / 标准予以处罚。1.1.3发包人应在劳务分包工作开工 7 天前，向承包人提供与分包工程有关的图纸 1 套。承包人应在接到图纸后 7 天内，向发包人提交材料、设备、构配件供应计划；经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人可以拒收，发包人承担由此造成的损失。2、承包人2.1
6、承包人权力和义务2.1.5施工中由承包人自带的低值易耗材料、工具用具和机械包括 手锤、手锯、钢尺、砖刀、灰匙、压尺、界机、界碟、斗车、安全帽等。6、送达：（9）双方约定的其它情况: 以书面为准。 9、合同总价款计算规则及构成方式9.1 本工程的合同总价款采用下列第 （5） 种方式计算：（1）工程量清单综合单价计价； （2）工种工日单价；（3）综合工日单价；（4）建筑面积综合单价;（5）固定合同总价款；（6）工程实物量综合单价。（7）双方约定其他计算方式： / 。9.2施工中发生的点工、时工单价 200 元/工日，停工、窝工单价 / 元/日，工日的计量按有效签证的签证数量。其他费用： / 。 9
7、.3合同价格未包括的风险范围： / ，如发生，调整方式为 / 。9.4采用工程量清单方式计价的，工程的计量规则、计价办法及其他相关规定，以国家标准建设工程工程量清单计价规范为准。参考表格如下：项目 编 码项目 名 称工作 内 容计 量 单 位工程量劳务人工单价（元）劳务费 合 价（元）备注/9.5采用工种工日单价方式计价的，不同工种工日单价为：序号工种工日数劳务人工单价（元/工日）劳务费合价（元）1建筑、装饰工程普工/2木工（模板工）/3钢筋工/4混凝土工/5架子工（脚手架工）/6砌筑工（砖瓦工）/7抹灰工（一般抹灰）/8抹灰、镶贴工/9装饰木工/10防水工/11油漆工/12管工/13电工/1
8、4通风工/15电焊工/16起重工/17玻璃工/18金属制品安装工/19机械工/20园林绿化工/21备注：有上表20种工种未涉及到的工种，可自行在上表中补充。工程量的计量按有效签证的签证数量调整。9.6采用综合工日单价方式计价的，综合工日单价为 / 元/工日，暂共 / 工日；工日的计量按有效签证的签证数量调整。9.7采用建筑面积综合单价方式计价的，合同价款单价为 / 元/m2，建筑面积暂定 / m2。9.7.1建筑面积的计算规则为 / 否则按现行国家标准建筑工程建筑面积计算规范计算。9.7.2遇本合同中止、解除时，未形成建筑平方米的劳务作业工程量的计算方式为 / ，计算规则为 / ，单价为 /
9、。9.8采用固定合同总价款方式计价的，合同固定总价款 为￥ 元，双方约定下列情况可对合同总价款进行调整： / 调整方法为： / 。 9.9采用工程实物量综合单价方式计价的，参考表格如下： 项目编码项目名称工程量计算规则工作内容计量单位工程量劳务人工单价（元）劳务费合价（元）备注10001挖土方天然密实体积计算挖土、场地清理m3/10002拆除砌体实际拆除砌体体积计算拆除、清理、外运m3/10003拆除混凝土实际拆除混凝土体积拆除、清理、外运m3/10004凿线槽实际开凿长度开凿、清理、外运m/10005砌墙实际砌筑体积拌制灰浆、砌墙m3/10006安装墙板实际安装面积安装墙板、填缝m2/100
10、07钢筋制安按图纸计算钢筋制作、连接t/10008钢绞线制安按图纸计算钢绞线制作、安装t/10009钢构件制安按图纸计算钢构件制作、安装t/10010混凝土浇筑实际浇筑混凝土体积浇筑、养护m3/10012模板制安模板与混凝土接触面积模板制作、安装、拆除m2/10013单排脚手架搭拆实际搭设垂直投影面积脚手架搭拆m2/10014双排脚手架搭拆实际搭设垂直投影面积脚手架搭拆m2/10015满堂脚手架搭拆实际搭设水平投影面积脚手架搭拆m2/20001室外砂浆抹灰实际抹灰面积拌制砂浆、室外抹灰m2/20002室内砂浆抹灰实际抹灰面积拌制砂浆、室内抹灰m2/20003腻子粉抹灰实际抹灰面积拌制灰浆、抹灰
11、m2/20004铺贴块料实际铺贴面积拌制灰浆、铺贴、抹缝m2/20005天花吊顶安装实际安装面积龙骨制安、面层安装m2/20006家具制作实际制作外立面面积家具制作、固定m2/20007门安装实际安装面积门安装、填缝m2/20008窗安装实际安装面积窗安装、填缝m2/20009幕墙制安实际安装面积幕墙制作、安装m2/20010拦杆制安实际安装立面面积拦杆制作、安装m2/20011防护网制安防护面面积防护网制作、安装m2/20012抹灰面油漆实际油漆面积油漆调制、涂刷m2/20013金属面油漆实际油漆面积油漆调制、涂刷m2/20014木材面油漆实际油漆面积油漆调制、涂刷m2/20015饰线装贴饰
12、线实际延长米饰线剪裁、装贴m/20016饰面装贴饰面展开面积饰面剪裁、装贴m2/20017刚性防水铺贴防水面积防水材料制作、铺贴m2/20018柔性防水铺贴防水面积防水材料制作、铺贴m2/20019屋面铺装屋面面积屋面材料铺设、安装m2/30001开关插座安装开关插座个数开关插座安装、接线个/30002配电箱安装配电箱个数配电箱安装、接线个/30003设备安装设备套数设备安装、调试套/30004电缆电线铺设电缆电线延长米电缆电线铺设、紧固m/30005管道安装管道延长米管道安装、坚固m/30006阀门安装阀门个数阀门安装、调试个/30007龙头安装龙头个数龙头安装、调试个/30008地漏安装地
13、漏个数地漏安装、调试个/30009洁具安装洁具套数洁具安装、调试套/50001栽植乔木实栽数量挖土、栽植、填 土、支撑、养护株/50002栽植灌木实栽数量挖土、栽植、填 土、支撑、养护株/50003栽植花卉实栽数量挖土、栽植、填 土、支撑、养护株/50004栽植竹类实栽数量挖土、栽植、填 土、支撑、养护株/50005栽植棕榈类实栽数量挖土、栽植、填 土、支撑、养护株/50006栽植棕绿篱实栽面积挖土、栽植、填 土、支撑、养护m2/50007铺种草皮实铺面积挖土、栽植、填 土、支撑、养护m2/备注：有上表中未涉及到的施工项目，可自行在上表中补充。10、合同价款的支付及结算方式：10.1劳务进度款
14、按月支付，进度款金额为上月完成劳务作业量所对应劳务费用的 80 %。承包人每月7日前将上月实际完成劳务作业量和对应的劳务费用书面形式报送发包人，发包人收到书面资料7日内审核确认并书面答复承包人，逾期不答复的，视为同意承包人提交的劳务作业量和对应劳务费用。承包人自劳务作业完成并经发包人及监理单位验收之日起28日内将包括合同最终总价款金额的结算资料提交发包人，逾期不提交将视之前提交的资料为最终结算资料。发包人自收到承包人提交的结算资料之日起28日内审核确认并书面答复承包人。逾期不答复的，视为同意承包人提交的结算资料。10.2合同价款的支付以 银行转帐 的方式办理。发包人书面答复或视为同意劳务进度款
15、（或合同最终总价款）之日起7日内支付合同价款。10.3双方约定其他支付及结算方式： 。如承包人未如期支付工人工资、法定社会保险费用，造成工人的投诉、纠纷，发包人有权从未结算劳务款中代承包人支付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金后，剩余的劳务款再向承包人支付。12、违约责任：12.1双方应严格按照合同履约。任何一方擅自解除合同，除向对方支付合同总价款 10 %的违约金外，还应承担因违约而造成对方的经济损失。12.2发包人不按约定支付合同价款的，每逾期1日，应向承包人支付应付金额0.05%的违约金。 12.3承包人因自身原因延期交工的，每逾期1日，应向发包人支付合同总价款0.05%的违约金。13、合同争议：双方在履约过程中产生争议，应协商解决或请求调解解决，协商或调解不成的，采用下列第 （2） 种方式解决争议：（1）向地方仲裁委员会申请仲裁。（2）向人民法院起诉。17、补充条款： 承包人每次收取款项，均向发包人提供等额，合法的工程所在地劳务分包发票。
