1、劳务内部承包合同模板劳务内部承包合同范文1甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为确保甲方承建的擂鼓城房建设工程(五号地块)顺利完工，根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关规定，经甲、乙双方本着平等自愿、互惠、互利的原则友好协商同意，线甲乙双方就擂鼓城房建设工程(五号地块)工程中的水电劳务分项工程承包事宜达成一致意见，特订立本合同，以供双方共同遵守;一、工程概况：分项目工程名称：擂鼓城房建设工程(五号地块)工程地址：北川县擂鼓镇工程结构：底框砖混结构建筑面积：约XXXX年0(按实际竣工面积结算)合同工期：120天(开工日期：XXXX年月日，竣工日期：XXXX年月日)，除人
2、力不可抗拒的自然灾害工期顺延。质量等级：按照国家现行建筑质量施工规范标准合格，并达到业主委员会验收标准。二、承包方式及工作范围：1、乙方负责本主体工程中所有临时水电和本工程图纸所示一切水电、避雷劳务。2、乙方负责使用的机具、材料均在承包范围内(包括焊条、焊机)三、工程造价及支付方式：1、按实际竣工面积结算，一次性包干单价为：18元/平方米。2、工程款采用分期付款方式：(1)：基础工程全部完成支付总价款的20%，一层全部完成支付总价款的20%，二层全部完成支付总价款的20%，主体工程全部完成支付总价款的20%。(2)：余額在工程完工验收完毕30日内支清。四、质量要求：1、本工程质量要求合格，质量
3、等级由工程质检员按国家验收标准进行评定，达到质检站、建设单位、监理单位、业主认定的合格标准(实测点点数达到80%以上为合格)。2、如乙方施工质量达不到质量标准，必须返工达到标准，期间的一切费用由乙方承担;五、工期保证：乙方应确保按合同工期完成施工合同内容，不得因合同承包范围等原因无故拖延工期。否则按照工期拖延损失费500元/天计算。如乙方保质保量提前完成施工任务，甲方则向乙方奖励500元/天计算。(设计变更和人力不可抗拒的自然灾害除外)六、甲乙双方的职责1、甲方及时提供本工程所需的工程材料。2、如图纸变更与原图纸工程量的差异，甲方计算乙方其增加工程量(如施工完后需要更改，甲方需确认返工等费用)
4、。3、乙方24小时坚守现场，特殊情况须向甲方管理负责人请假。4、乙方必须服从甲方各部门指定的各项管理规定。保证队伍的稳定，做好工人思想工作，如有工人到甲方或政府部门闹事，将对乙方每次处罚XXXX年元。5、乙方应严格按图纸和相关法规及施工规范施工。6、乙方应按甲方的规章制度对施工人员实行实名制管理，将施工人员登记造册及相关资料，报甲方相关管理部门备案。7、如乙方不听从甲方安排，存在进度、质量、安全方面达不到施工规范要求，甲方有权责令乙方整顿，造成严重后果甲方则有权责令乙方退场，并不予计算违章施工的所有工程量。8、在正常情况下，如乙方自行退场或有未完成工程，未完成工程量按承包单价的3倍从工程量中扣
5、除。反之如是甲方或其他原因迫使乙方退场，乙方所做的工程应如实一次性计算给乙方，并承担相应的经济损失，不得借任何理由扣除乙方劳务费用。9、乙方严禁聘用未年满18岁以下的童工及55岁以上及伤残的人员。10、乙方在施工过程中，不能随意浪费甲方的材料，做到工完场清，如超出施工图预算而浪费材料，应按相应的价格进行赔偿与处罚。七、违约责任：甲方应按乙方提的所需材料计划予以保证，如甲方未及时提供所需材料而造成停工待料，所造成的一切停工损失费用均由甲方负责，且工期顺延。如若甲、乙双方任何一方违约，均向守约方赔偿总价5%的违约金。八、未尽事宜，双方友好协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字、盖章
6、生效;并共同遵守，具有同等法律效力。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日劳务内部承包合同范文2甲方：乙方：甲、乙双方就本工程以自愿、平等、诚信的原则签订如下合同：第一条：工程概况1、工程名称：乌海天鸿瑞园小区消防工程2、工程地点;乌海市海勃湾3、工程内容;消防工程地下停车场。4、承包范围;包工不包料，包括防排烟部分，通风系统。主要依据甲方提供的有效蓝图设施工程。蓝图没有设计，按消防验收规范进行。第三条：质量要求1、本工程为以质检站确定后的合格工程。第四条：合同价款与计算方式1、价款及计算方式：地下部分：防排烟部分按镀锌铁皮展开平米计算，每平米37元(
7、包括阀部件)，风机安装费计算方式：按每个#65元计算(包括辅材)。2、付款方式：在甲方未计算量前支付日常生活费用但不超过现有工程量的10%，每月甲方计量后支付现有工程量的65%，在承保工作内容全部完成合格后支付总工程量的80%，竣工验收后支付总工程价款的95%，其余5%做为质保金，质保期满后一个月内一次性付清。第五条：安全1、乙方必须在工地现场设立安全专管人员，协同甲方管理人员对施工现场的质量、安全进行不间断的全面检查和管理。2、如果乙方管理不到位或不按有关安全操作规程作业因此所造成的一切伤亡事故均由乙方承担。第六条：保险1、甲方对进入现场的施工人员统一办理工伤保险，乙方负责支付费用。第七条：
8、甲方义务1、向承包人提供具备施工条件的施工场地、水源、电源，费用由甲方承担。2、负责协调设计、监理及现场的工作配合关系。3、负责管理、监督承包人的工程质量、安全工作。4、负责甲方应该做的其他工作。第八条：乙方义务1、对本合同甲方承包范围内的工程质量向承建方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位及有关部门建立工作关系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，向甲方提交施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动安排计划，经甲方批准后严格实施;3、严格按照设计图纸、施工验收规
9、范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期延迟、安全事故、现场脏乱造成的损失赔偿及各种罚款。4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局。5、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区
10、的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具及其他设施，造成损失的要照价赔偿。7、乙方需服从甲方转发的建设单位代表及监理工程师的指令。8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责。第九条：验收1、乙方应确保所完成工程的质量，符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。但甲方与乙方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。第十条：违约责任1、乙方不按甲方进度计划表
11、实施的，每延误一日应向甲方支付XXXX年元的违约金。2、乙方的安全生产、文明施工达不到本合同约定的等级，乙方应承担承包费额5%的违约金，并支付甲方承包费总额的15%额外的补偿金;3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后应继续履行合同。4、甲方如有违约应承担违约损失，工期相应顺延。第十一条：争议1、甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议可自行调解，调解不成双方约定向乌海海渤弯区人民法院诉讼。第十二条：保修1、工程验收后乙方对所承包的工程施工质量、保修期及保修金的约定：保修期按国家相关规定执行;保修金按工程款总额的5%留取，到期支付，不计利息。第十三条：合同份数本合同
12、一式俩份，甲、乙双方各执一份，双方代表人签字后，甲方审核盖章后生效。补充条款：甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日劳务内部承包合同范文3使用劳务单位：(以下简称甲方)提供劳务单位：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法和四川省有关劳务管理制度的有关规定，为了明确双方的劳动合同中的权利、义务和违约责任，经双方协商同意，签订本合同。第一条承包范围1、工程名称：2、承包方式：3、承包部位:4、具体工程承包范围：5、甲乙双方约定乙方自行负责的机械为：工具为：安全劳保用品为：第二条劳务价格确定劳务价格的主要依据为四川省当前的劳动定额和劳
13、动市场规律，经甲乙双方协商达成如下劳动价格：1、按建筑面积平方米包干，确定承包单价为：元/2、工资的结算与支付方法：第一月支付工人生活费、零用钱，下月支付上月的70%的工程劳务费，竣工验收后一月内付清所有劳务费，农忙或特殊情况甲方根据实际情况另行解决。第三条质量要求乙方必须按照甲方和总承包方的质量要求及图纸设计按时完成工作量，如达不到验收标准和延迟工程进度，甲方有权对乙方进行经济处罚，情节严重者可责令其退场。甲方按乙方80%的工程量进行结算。乙方在完成每项工程后必须由班长验收合格后上报甲方，甲方和总承包方验收是乙方班长必须在场，并积极配合。第四条文明施工1、进入施工现场所有乙方人员需出示身份证
14、原件进行注册，并保证所用工人在18&;55周岁，乙方所有人员必须服从现场及后勤所有管理制度，对违章作业及违反现场管理制度的乙方人员，甲方有权进行经济处罚。2.凡在现场打架斗殴者个人罚款500&;XXXX年元，有组织性质的罚款XXXX年&;XXXX年元，并责令退场，情节严重者送公安机关处理。第五条材料管理乙方如故意损坏或浪费材料所造成的损失由乙方承担，现场如发现未经允许将长料短用、大料切小及现场散落绑扎丝、钉子等材料，甲方将按市场价三倍进行罚款。第六条违约责任1、如乙方无故将人员撤离现场，甲方将不予结算乙方的工程量，所造成的一切损失由乙方负责。2、如乙方劳动力不足，技术力量不够甲方有权向乙方补充人员，如缩小其承包范围，而由此发生的费用，全在乙方承包价格中扣除。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日
