欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库
全部分类
  • 临时分类>
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰点文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    水工合同4篇.docx

    • 资源ID:10434305       资源大小:52.74KB        全文页数:73页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:3金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要3金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    水工合同4篇.docx

    1、水工合同4篇2019水工合同(4篇) *目录1. 2019水工合同2. 供水工程施工合同(六)3. 供水工程施工合同(五)4. 供水工程施工合同(三)发包方:_承包方:_工程名称:_工程地点:_编号:_年 月 日签订承包合同单位:发包方: (以下称甲方)承包方: (以下称乙方)双方根据经济合同法和建筑工程承包条件并结合工程情况经协商,双方同意签订本合同具体条款如下:一、工程面积及内容:1、施工面积:_2、工程内容:_二、工程期限:自 年 月 日开始, 年 月 日交工。三、承包形式与工程单价:1、承包形式:_2、工程单价:_四、材料名称及作法:1、材料名称:_2、作 法:_五、结算付款方式及工程

    2、总造价:1、结算付款:_2、工程总造价:工程总价=施工(面积)(单价)合计人民币: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分六、双方负责事项:1、开工前甲方负责排除现场障碍物,将防水基层彻底清扫干净。提供必要的提升运输工具。2、防水基层要求坚实、平整、无起鼓、无松动等现象,含水率在9%以内,否则不具备施工条件,乙方有权拒绝施工。3、乙方进入施工现场,要精心计划组织施工,严格按甲方的图纸、技术及现行规范施工,并做好防水资料工作。4、乙方施工人员进入现场后必须戴安全帽,在没有取得甲方的同意后,不得任意动摸设备,机器及各种配件。5、乙方施工人员要树立安全第一的思想。精心施工,仔细检查,以保证施工质量正常进

    3、行。如出现安全事故,一切责任自负。6、材料:(1)材料必须符合国家质量检验标准。7、在维修期内,因乙方材料或施工等问题发生渗漏,乙方负责全部责任。经甲乙双方签定,不属乙方责任,则由甲方承担维修费。8、乙方承包人负责签订合同组织施工,结算及验收保修。9、本合同有未尽事宜,由甲乙双方协商解决。10、本合同一式_份,甲方_份,乙方_份。11、本合同自签订之日起生效。八、本合同附则:1、_2、_3、_甲方单位: 乙方单位:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:年 月 日供水工程施工合同(六)2019水工合同(2) 在工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件,当监理人通知承包人进行抢救

    4、时,承包人声明无能力执行或不愿立即执行,则发包人有权雇用其他人员进行该项工作。若此类工作按合同规定应由承包人负责,由此引起的费用应由监理人在发包人支付给承包人的金额中扣除,监理人应与发包人协商后将作出的决定通知承包人。 发包人违约 发包人违约在履行合同过程中,发包人发生下述行为之一者属发包人违约。()发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件。()发包人未能按合同规定的期限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸。()发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误。()由于法律、财

    5、务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。 承包人有权暂停施工()若发生第款()、()项的违约时,承包人应及时向发包人和监理人发出通知,要求发包人采取有效措施限期提供上述条件和图纸,并有权要求延长工期和补偿额外费用。监理人收到承包人通知后,应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。发包人收到承包人通知后的天内仍未采取措施改正,则承包人有权暂停施工,并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。()若发生第款()项的违约时,发包人应按第款的规定加付逾期付款违约金,逾期天仍不支付,则承包人有权暂停施工,并通知发包人

    6、和监理人。由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。 发包人违约解除合同若发生第款()、()项的违约时,承包人已按第款的规定发出通知,并采取了暂停施工的行动后,发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为,承包人有权向发包人提出解除合同的要求,并抄送监理人。发包人在收到承包人书面要求后的天内仍不答复承包人,则承包人有权立即采取行动解除合同。 解除合同后的付款若因发包人违约解除合同,则发包人应在解除合同后天内向承包人支付合同解除日以前所完成工程的价款和以下费用(应减去已支付给承包人的金额)。()即将支付承包人的,或承包人依法应予接收的为该工程合理订购的材料、工程设备和其他物品的费用。发包人一经支付此项

    7、费用,该材料、工程设备和其他物品即成为发包人的财产。()已合理开支的、确属承包人为完成工程所发生的而发包人未支付的费用。()承包人设备运回承包人基地或合同另行规定的地点的合理费用。()承包人雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在合同解除后的遣返费和其他合理费用。()由于解除合同应合理补偿承包人损失的费用和利润。()在合同解除日前按合同规定应支付给承包人的其他费用。发包人除应按本款规定支付上述费用和退还履约担保证件外,亦有权要求承包人偿还未扣完的全部预付款余额以及按合同规定应由发包人向承包人收回的其他金额。本款规定的任何应付金额应由监理人与发包人和承包人协商后确定,监理人应将确定的结果

    8、通知承包人。 索赔 索赔的提出承包人有权根据本合同任何条款及其他有关规定,向发包人索取追加付款,但应在索赔事件发生后的天内,将索赔意向书提交发包人和监理人。在上述意向书发出后的天内,再向监理人提交索赔申请报告,详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据,并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续发展或继续产生影响,承包人应按监理人要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告,并在索赔事件影响结束后的天内,向发包人和监理人提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告。 索赔的处理()监理人收到承包人提交的索赔意向书后,应及时核查承包人的当时记录,并可指示承包人提供进

    9、一步的支持文件和继续作好延续记录以备核查,监理人可要求承包人提交全部记录的副本。()监理人收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的天内,应立即进行审核,并与发包人和承包人充分协商后作出决定,在上述期限内将索赔处理决定通知承包人。()发包人和承包人应在收到监理人的索赔处理决定后天内,将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人。若双方均接受监理人的决定,则监理人应在收到上述通知后的天内,将确定的索赔金额列入第条、第条或第条规定的付款证书中支付;若双方或其中任一方不接受监理人的决定,则双方均可按第款的规定提请争议调解组解决。本站推荐相关的合同范本弱电施工合同消防工程施工合同防水工程施工合同爆

    10、破施工合同成都市白蚁预防工程合同书水利水电工程施工协议书绿化施工合同施工分包合同公路、道路施工合同()若承包人不遵守本条各项索赔规定,则应得到的付款不能超过监理人核实后决定的或争议调解组按第款规定提出的或由仲裁机构裁定的金额。 提出索赔的期限()承包人按第款的规定提交了完工付款申请单后,应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。()承包人按第款规定提交的最终付款申请单中,只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的索赔。提出索赔的终止期限是提交最终付款申请单的时间。十九、争议的解决 争议调解 争议的提出发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议,又未能在监理人的协调下

    11、取得一致意见而形成争议,任一方均可以书面形式提请争议调解组解决,并抄送另一方。在争议尚未按第款的规定获得解决之前,承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。 争议调解组发包人和承包人应在签订协议书后的天内,按本款规定共同协商成立争议调解组,并由双方与争议调解组签订协议。争议调解组由(或)名有合同管理和工程实践经验的专家组成,专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定,亦可请政府主管部门推荐或通过行业合同争议调解机构聘请,并经双方认同。争议调解组成员应与合同双方均无利害关系。争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。 争议的评审()合同双方的争议,应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报

    12、告,并附有必要的文件图纸和证明材料,主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。()争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的天内,亦应向争议调解组提交一份申辩报告,并附有必要的文件图纸和证明材料。被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。()争议调解组收到双方报告后的天内,邀请双方代表和有关人员举行听证会,向双方调查和质询争议细节;若需要时,争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料,并邀请监理人代表参加听证会。()在听证会结束后的天内,争议调解组应在不受任何干扰的情况下,进行独立和公正的评审,提出由全体专家签名的评审意见提交发包人和承包人,并抄送监理人。()若发包人和承包人接受争议调解组

    13、的评审意见,则应由监理人按争议调解组的评审意见拟定争议解决议定书,经争议双方签后作为合同的补充文件,并遵照执行。()若发包人和承包人或其中任一方不接受争议调解组的评审意见,并要求提交仲裁,则任一方均可在收到上述评审意见后的天内将仲裁意向通知另一方,并抄送监理人。若在上述天期限内双方均未提出仲裁意向,则争议调解组的意见为最终决定,双方均应遵照执行。 友好解决发包人和承包人或其中任一方按第款()项的规定发出仲裁意向通知后,争议双方还应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议,亦可提请政府主管部门或行业合同争议调解机构调解以寻求友好解决。若在仲裁意向通知发出后天内仍未能解决争议,则任何一方均有权提请仲裁

    14、。 仲裁或诉讼 仲裁()发包人和承包人应在签订协议书的同时,共同协商确定本合同的仲裁范围和仲裁机构,并签订仲裁协议。()发包人和承包人未能在第条规定的期限内友好解决双方的争议,则任一方均有权将争议提交仲裁协议中规定的仲裁机构仲裁。()在仲裁期间,发包人和承包人均应暂按监理人就该争议作出的决定履行各自的职责,任何一方均不得以仲裁未果为借口拒绝或拖延按合同规定应进行的工作。 诉讼发包人和承包人因本合同发生争议,未达成书面仲裁协议的,任一方均有权向人民法院起诉。二十、风险和保险 工程风险 发包人的风险工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由发包人承担风险责任。()发包人负责

    15、的工程设计不当造成的损失和损坏。()由于发包人责任造成工程设备的损失和损坏。()发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏,但承包人迟延履行合同后发生的除外。()战争、动乱等社会因素造成的损失和损坏,但承包人迟延履行合同后发生的除外。()其他由于发包人原因造成的损失和损坏。 承包人的风险工程(包括材料和工程设备)发生以下各种风险造成的损失和损坏,均应由承包人承担风险责任。()由于承包人对工程(包括材料和工程设备)照管不周造成的损失和损坏。()由于承包人的施工组织措施失误造成的损失和损坏。()其他由于承包人原因造成的损失和损坏。 风险责任的转移工程通过完工验收并移交给

    16、发包人后,原由承包人按上述第款规定承担的风险责任同时转移给发包人(在保修期发生的在保修期前因承包人原因造成的损失和损坏除外)。 不可抗力解除合同合同签订后发生第款()和()项的风险造成工程的巨大损失和严重损坏,使双方或任何一方无法继续履行合同时,经双方协商后可解除合同。解除合同后的付款由双方协商处理。 工程保险和风险损失的补偿 工程和施工设备的保险()承包人应以承包人和发包人的共同名义向发包人同意的保险公司投保工程险(包括材料和工程设备),投保的工程项目及其保险金额在签订协议书时由双方协商确定。()承包人应以承包人的名义投保施工设备险,投保项目及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确

    17、定,但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故以及自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响。()工程和施工设备的保险期限及其保险责任范围为:从承包人进点至颁发工程移交证书期间,除保险公司规定的除外责任以外的工程(包括材料和工程设备)和施工设备的损失和损坏。在保修期内,由于保修期以前的原因造成上述工程和施工设备的损失和损坏。承包人在履行保修责任的施工中造成上述工程和施工设备的损失和损坏。 损失和损坏的费用补偿()自工程开工至完工移交期间,任何未保险的或从保险部门得到的赔偿费尚不能弥补工程损失和修复损坏所需的费用时,应由发包人或承包人根据第款或第款规定的风险责任承担所需的费用,包括由于修

    18、复风险损坏过程中造成的工程损失和损坏所需的全部费用。()若发生的工程风险包含第款和第款所述的发包人和承包人的共同风险,则应由监理人与发包人和承包人通过友好协商,按各自的风险责任分担工程的损失和修复损坏所需的全部费用。()若发生承包人设备(包括其租用的施工设备)的损失或损坏,其所得到的保险金尚不能弥补其损失或损坏的费用时,除第款所列的风险外,应由承包人自行承担其所需的全部费用。()在工程完工移交给发包人后,除了在保修期内发现的由于保修期前承包人原因造成的损失或损坏外,应由发包人承担任何风险造成工程(包括工程设备)的损失和修复损坏所需的全部费用。 人员的工伤事故 人员工伤事故的责任()承包人应为其

    19、执行本合同所雇用的全部人员(包括分包人的人员)承担工伤事故责任。承包人可要求其分包人自行承担自己雇用人员的工伤事故责任,但发包人只向承包人追索其工伤事故责任。()发包人应为其现场机构雇用的全部人员(包括监理人员)承担工伤事故责任,但由于承包人过失造成在承包人责任区内工作的发包人的人员伤亡,则应由承包人承担其工伤事故责任。 人员工伤事故的赔偿发包人和承包人应根据有关法律、法规和规章以及按第款规定,对工伤事故造成的伤亡按其各自的责任进行赔偿。其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其他有关费用。 人员工伤事故的保险在合同实施期间,承包人应为其雇用的人员投保人身意外伤害险。承包人可

    20、要求分包人投保其自己雇用人员的人身意外伤害险,但此项投保不免除承包人按第款规定应负的责任。 人身和财产的损失 发包人的责任发包人应负责赔偿以下各种情况造成的人身和财产损失:()工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失。()工程施工过程中,承包人按合同要求进行工作所不可避免地造成第三者的财产损失。()由于发包人责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失。上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其他有关费用。 承包人的责任承包人应负责赔偿由于承包人的责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失。上述赔偿费用应包括人身伤害

    21、和财产损失的赔偿费、诉讼费和其他有关费用。 发包人和承包人的共同责任由于在承包人辖区内工作的发包人人员或非承包人雇用的其他人员的过失造成的人员伤害和财产损失,若其中含有承包人的部分责任时,应由监理人与发包人和承包人共同协商合理分担其赔偿费用。 第三者责任险(包括发包人的财产)承包人应以承包人和发包人的共同名义投保在工地及其毗邻地带的第三者人员伤害和财产损失的第三者责任险,其保险金额由双方协商确定。此项投保不免除承包人和发包人各自应负的在其管辖区内及其毗邻地带发生的第三者人员伤害和财产损失的赔偿责任,其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其他有关费用。 对各项保险的要求 保险凭证和条件承包人应在接到开

    22、工通知后的天内向发包人提交按合同规定的各项保险单的副本,并通知监理人。保险单的条件应符合本合同的规定。 保险单条件的变动承包人需要变动保险单的条件时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。 未按规定投保的补救若承包人在接到开工通知后的天内未按合同规定的条件办理保险,则发包人可以代为办理,所需费用由承包人承担。 遵守保险单规定的条件发包人和承包人均应遵守保险单规定的条件,任何一方违反保险单规定的条件时,应赔偿另一方由此造成的损失。二十一、完工与保修 完工验收 完工验收申请报告当工程具备以下条件时,承包人即可向发包人和监理人提交完工验收申请报告(附完工资料)。()已完成了合同范围内的全部单位工程以及

    23、有关的工作项目,但经监理人同意列入保修期内完成的尾工项目除外。()已按第款的规定备齐了符合合同要求的完工资料。()已按监理人的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。 完工资料完工资料(一式份)应包括:()工程实施概况和大事记。()已完工程移交清单(包括工程设备)。()永久工程竣工图。()列入保修期继续施工的尾工工程项目清单。()未完成的缺陷修复清单。()施工期的观测资料。()监理人指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录(含图片和录像资料)以及其他应补充的完工资料。 工程完工的验收监理人收到承包人按第款规定提交的完工验收申请报告后,应审核

    24、其报告的各项内容,并按以下不同情况进行处理。()监理人审核后发现工程尚有重大缺陷时,可拒绝或推迟进行完工验收,但监理人应在收到完工验收申请报告后的天内通知承包人,指出完工验收前应完成的工程缺陷修复和其他的工作内容和要求,并将完工验收申请报告同时退还给承包人。承包人应在具备完工验收条件后重新申报。()监理人审核后对上述报告及报告中所列的工作项目和工作内容持有异议时,应在收到报告后的天内将意见通知承包人,承包人应在收到上述通知后的天内重新提交修改后的完工验收申请报告,直至监理人同意为止。()监理人审核后认为工程已具备完工验收条件,应在收到完工验收申请报告后的天内提请发包人进行工程验收。发包人在收到

    25、完工验收申请报告后的天内签署工程移交证书,颁发给承包人。()在签署移交证书前,应由监理人与发包人和承包人协商核定工程的实际完工日期,并在移交证书中写明。 单位工程验收在单位工程完工后,经发包人同意,承包人可申请对本合同专用合同条款第款所列的单位工程项目中某些需要进行验收的项目进行验收,其验收的内容和程序应按第款至第款的规定进行。单位工程的验收成果和结论可作为本合同工程完工验收申请报告的附件,验收后应由发包人或授权监理人按第款的规定签发该单位工程的移交证书。 部分工程验收在全部工程完工验收前,发包人根据合同进度计划的安排,需要提前使用尚未全部完工的某项工程时,可以对已完成的部分工程进行验收,其验

    26、收的内容和程序可参照第款至第款的规定进行,并应由发包人或授权监理人签发临时移交证书,其完工验收申请报告应说明已验收的该部分工程的项目或部位,还需列出应由承包人负责修复的未完成缺陷修复项目清单。 施工期运行()按第款、第款进行验收的单位工程或部分工程,发包人需要在施工期投入运行时,应对其局部建筑物承受施工运行荷载的安全性进行复核,在证明其能确保安全时才能投入施工期运行。()在施工期运行中新发现的工程缺陷和损坏,应按第款()项的规定办理。()因施工期运行增加了承包人修复缺陷和损坏工作的困难而导致费用增加时,应由监理人与承包人和发包人协商确定需由发包人合理分担的费用。 发包人不及时验收()若监理人确

    27、认承包人已完成或基本完成合同规定的工程,并具备了完工验收条件,但由于非承包人原因使完工验收不能进行时,应由发包人或授权监理人进行初步验收,并签发临时移交证书。但承包人仍应执行监理人在此后进行正式完工验收所发出的指示,由此增加的费用由发包人承担。当正式完工验收发现工程未符合合同要求时,承包人应有责任按监理人指示完成其缺陷修复工作,并承担缺陷修复的费用。()若发包人或监理人在收到承包人的完工申请报告后不及时进行验收,或在验收后不颁发工程移交证书(即不接收工程),则发包人应从承包人发出完工申请报告天后的次日起承担工程保管费用。 工程保修 保修期保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起,保修期限在专用合同条款中规定。在全部工程完工验收前,已经发包人提前验收的单位工程


    注意事项

    本文(水工合同4篇.docx)为本站会员主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


    收起
    展开