1、水电施工劳务合同范本水电施工劳务合同范文1甲方：乙方：身份证号码：经乙方要求：甲方同意将本公司承建的赤花岭私宅项目的水电安装分项的劳务施工承包给乙方，在友好合作、平等互利的前提下，为明确双方各自的责、权、利范围，经双方共同协商，签订以下合同条款，供双方遵守执行：一、承包范围施工图范围内的所有强、弱电、给排水到进房户、防雷接地、消防全工序(强、弱电含与市政驳接)。施工图自行设计，强弱电只到分户箱，户内仅做管线预埋。二、承包形式1、甲方提供：原材料及垂直运输机械，施工临时用电到各施工楼层二级配电箱。2、乙方承包：所有人工，除甲方提供以外的小型机械、机具及机具耗材、用具、照明用电设备、电缆等(含维修
2、)。3、乙方包施工范围内的安全、文明施工用工。4、乙方包经双方协商确定施工工期。三、承包单价及结算方式1、以上承包内容折合为建筑面积每平方米元整(￥20.00元/)。2、结算方式：以深圳市&;XXXX年工程量消耗定额&;建筑面积规范3、其它不计任何费用。四、工资款支付方式1、工程竣工验收后一月内进行结算，结算办理完成后一个月内支付工程款的95%，5%二年内付清。五、双方职责甲方职责1、不得违章指挥，超规范要求各分部分项工程质量。2、按进度要求及时提供原材料。3、按合同约定及时发放进度工资款。4、协调各工种交叉作业及工完场清。5、检查、监督各分部分项工程质量，不合格部分及时提出整改意6、检查、监
3、督施工区域内安全、文明施工，不合格部分及时提出7、乙方不整改项目，甲方有权高价骋请他人完成，其费用从乙方乙方职责1、服从项目管理人员的安排、指挥。2、按安全、文明施工要求及时做好施工区域内的安全、文明施工3、按施工规范要求保质保量完成甲方布置的施工任务。4、预埋错位自行修整，影响其它工种，修改后复原并清理垃圾。5、严格做到工完场清，碎料运至指定地点堆放。6、材料自行申报，严格执行领用用制度。六、安全、文明施工要求1、进入施工现场必须正确配戴安全帽(安全帽实行领用制，丢失按原价赔偿)。2、严禁穿拖鞋、赤膊进入施工现场。3、未经管理人员同意严禁私拆安全围护设施。4、严禁高空抛物，乘座物料提升机。5
4、、严禁施工现场随地大便等不良行为。6、违返以上规定，接受甲方处罚。未尽事宜，双方协商解决。本合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份，自双方签字之日起生效，工程完工、工资款结清自动失效。甲方(盖章)：乙方：代表人(签字)：身份证号码：年月日年月日水电施工劳务合同范文2甲方：乙方：甲方现将武汉语言文化职业学院17#、18#宿舍楼工程安装项目承包给乙方施工，为了便于快速高效、优质地完成本工程有履行双方职责，经甲、乙双方共同协商制订如下协议：一、工程名称：武汉语言文化职业学院17#、18#宿舍楼水电工程：二、工程地点：三、承包方式：包工不包料：包工期进度、包施工质量、包安全生产。四、承包内容：五、承包价格：
5、按工程建筑面积每平方元。六、工期要求：1.以项目安排总工期为准;组织相应的施工力量和可行的施工方法。2.在施工中如果跟不上安排的进度施工，每延迟一天罚款人民币300元，如果一周还跟不上，甲方终止合同，损失概由乙方自行负责。七、付款方式：八、施工质量标准及有关事项：本工程质量为优质及安全文明样板工程，对安装项目施工要求较严格，在施工过程中严格按施工方案及规范要求施工，认真熟悉图纸，编制各项目安装方案报请项目审批，采用油漆编号以便安装，如未经审批、擅自安装，每发现一次罚款100元。工程用安装材料不能随意锯断，禁止长料短用、大材小用，否则每发现一次罚款100元，每天下班前必须将所有安装材料进行整理，
6、每次安装前要进行一次彻底清查，保证安装材料合理安装到位。剩余材料交由工地材料保管室妥善保管。九、安全生产事项：1、乙方应按甲方的要求，对全部施工人员进行安全生产知识教育&;材料另发&;，2、乙方根据甲方的要求确保施工班组的人数和施工人员素质，若中途发现乙方人员素质不符合要求，甲方有权提出更换素质差的劳力以及更换整个队伍。3、乙方在施工中必须做到安全生产，认真学习并严格执行安全操作规章、规程、制度和应知事项，服从项目部管理人员或安全员的指导与纠违，经常对施工人员进行安全生产教育，并有专人负责安全管理，各分项工程施工前必须作安全生产教育，并有专人负责安全管理，各分项工程施工前必须作安全及质量的具体
7、技术交底。在施工中万一发生工伤事故，则按下面有关工作事故划分责任：(1)如因甲方提供的安全设施不合格、违章指挥、强令乙方人员违章操作发生事故，责任由甲方承担。(2)如因乙方不履行自己职责，不遵守安全生产法规及制度，违章操作或个人不小心导致的安全事故，责任由乙方承担。(3)如因所发生的安全事故双方都有一定责任时，则本着实事求是的精神，分清责任的大小而分别承担事故的责任。十、其他事项：1、乙方工作人员必须服从甲方、业主及监理的管理，进行文明安全施工，必须执行甲方的管理规章制度，不打架骂人、赌博，如有违规者，甲方有权对其进行罚款，情节严重者，将开除施工现场。2、在施工中如果安装跟不上主体结构施工，每
8、延迟一天罚款人民币300元，如果5天内还跟不上，甲方将终止合同，损失概由乙方自行负责。3、如果乙方工作人员违规作业，除进行批评教育，并视情节罚款50-200元，严重者将开除施工队伍。乙方如违反安全规范施工而造成的安全事故，概由乙方承担一切责任，甲方只提供人道援助。4、乙方工作人员必须持证上岗，五证齐全(身份证、暂住证、计划生育证、务工证、岗位资格证)，办理费用由乙方承担，对无证人员拒绝进入施工现场，严禁无证人员操作施工，上班时必须戴好安全帽、系安全带、穿防滑鞋。十一、有关制度及措施：1、乙方人员必须有质量、安全、工期、文明施工与其他事项的意识及应知常识。2、乙方应严格遵守有关规章制度，爱护和爱
9、惜工地财物，不在附近居民区随处乱3、乙方班组工友间互爱互敬、在施工中若发生矛盾应上报及服从项目经理部调解和处理。严禁争抢施工使用器具、用品。若因争抢施工使用器具、用品或其他行为而引起的打架斗殴的，双方均受处罚款、赔偿及负责受伤害者的一切费用及损失，并把双方责任人报送公安机关处理。4、乙方在施工中应爱惜材料、保护成品，严禁浪费或损坏现象。严禁盗窃工程安装材料，如发现此行为将进行重罚，情节严重的送司法机关处罚。5、乙方班组人员要遵守社会公德，体现自身文件修养，讲究整洁、清洁、卫生。严禁随处乱倒、乱丢剩饭、剩水等有碍卫生的物品。违者将予扣罚工资或清退处理。十二、施工期间甲方应根据施工图提供材料计划以
10、便材料组织货源，保障工程安装材料设备即时到位，便于工程安装。十三、在施工过程中如有承包范围外的杂事，尽量进行承包或按定额人工费计算，如无法计算则按每工日元进行结算。本合同一式肆份，双方各执贰份，合同一经双方签字生效，具有同等法律效力。甲方(盖章)：乙方：代表人(签字)：身份证号码：年月日年月日水电施工劳务合同范文3甲方：乙方：双方依照中华人民共和国合同法和建筑安装承包合同条例，经友好协商，就的水电安装施工劳务事宜，达成以下合同条款。一、施工区域及施工内容：本工程报价给排水方面包含冷、热水管从各楼层供水主管接入及打压调试工作，各排水、排污管排入各楼层排水排污主管;电气方面包含从总配电柜接入各楼层
11、分配电箱，从各楼层分配电箱接到各室分箱后所有点位开关、插座、天花等照明电器及调试工作(不包含主电缆的钻孔费用)。电线在条件允许的情况下走吊顶或地面，在垂直部分需暗埋。施工过程中所用材料全部由甲方负责。二、工程费用的计算及价格：合同金额=施工工作面的建筑面积&;单位面积的工程价格单位面积的工程价格(不含税)为：￥元/平方米单位面积的工程价格(含税)为：元/平方米本工程暂定施工部位为8#楼的第3层到第6层，施工工作面的建筑面积为XXXX年平方米。三、质量标准：冷、热水走管井，热水管道保温;电线在条件四、施工工期：XXXX年11月1日至年月日五、验收标准：甲方依据中华人民共和国行业标准建筑工程施工质
12、量验收统一标准(GBXXXX年0-XXXX年)、建筑装饰装修工程质量验收标准(GBXXXX年0-XXXX年)、建筑电气工程施工质量验收规范(GBXXXX年7-XXXX年)对乙方施工的项目进行验收及质量等级评定。六、安全责任：乙方必须严格遵守施工现场安全规则，及各工种操作规程，杜绝安全事故发生，若因乙方原因出现安全事故，完全由乙方负责。五、甲方权利与义务(一)权利1、甲方对乙方施工的项目进行质量、进度等方面的验收。2、甲方依据现场施工管理规定，对违反施工安全规定、现场文明施工规定的施工队伍和工人作出相应的处罚。3、甲方可以依据项目的实际情况，依据乙方的施工水平，作出整改、责令返工、施工暂停、停工
13、等的决定，对决定带来的经济后果，由责任方承担。4、在安排合理的前提下，甲方对不服从项目管理，不服从生产调度的施工队伍，可以作出相应处罚，严重时可以解除施工合同，按纠纷处理办法进行处理。(二)义务1、甲方负责向乙方提供施工有关图纸壹份，并做好安全生产交2、甲方负责合理安排生产施工，提供施工场地、水源、电源，并及时提供施工材料。3、甲方负责协调工地各施工队组间关系，合理安排交叉作业。六、乙方权利与义务(一)权利1、乙方有得到相应施工交底、安全交底的权利。2、乙方有对违反安全操作规程的施工指令，有拒绝的权利。3、乙方对项目生产施工的流程安排、技术方案有建议的权利。4、乙方有拒绝甲方现场管理人员索取应
14、酬、礼品、回扣等非合理要求的权利。5、乙方对甲方现场管理人员的违反违纪行为有向公司主管部门举报的权利。6、对于停工、窝工，双方协商一个合理的范围，超出部分乙方有索赔的权利。(二)义务1、乙方必须遵守当地政府的建筑工程相关法规，遵守甲方所制定的现场工地文明施工规定及甲方制定的现场工地奖罚制度等各项管理制度，并办好暂住证、计生证等有关证明。若有违犯由乙方全部负责损失和赔偿。2、乙方必须将一份详细之工人名单和资料(身份证复印件、授权委托书)交给甲方存档，甲方只承认经存档备案的工人是本项目的3、甲方应购买工地意外一切险外，如乙方施工工人在施工过程中发生意外伤害，医疗及误工费用在叁仟元以下的，乙方自行负
15、责;超过叁仟元以上的部分，甲方负担40%;乙方负担60%。4、乙方必须按甲方提供之图纸要求，在双方签订的工期内，完成所承包工程，并达到质量等级为优良。5、乙方在施工过程中，自觉接受当地质监部门、业主方、甲方、监理单位的监督检查，工程质量和作业规程达到施工验收规范要求，对相关方的建议应虚心听取，禁止与相关方顶撞或发生冲突。6、乙方在施工过程中，隐蔽工程在隐蔽以前，乙方必须通知甲方进行检查验收。如前一道工序未经甲方验收，不得进行下一道工序，如有被评定为不合格的分项时，乙方必须立即整改，直至达到质量要求，整改所需费用完全由乙方负责。7、乙方负责保管好自己的工具、材料，如需带出工地需经甲方检查放行。由
16、甲方提供的工具、材料，乙方必须妥善保管，如有遗失，乙方按价赔偿。8、乙方必须无条件服从甲方合理安排的交叉作业。七、变更1、工程中若有图纸更改，数量增减，甲方有权以口头或书面形式要求乙方合作，单价依照双方商定，有相同项目的，按相同项目单价;有类似项目的，参考类似项目;不同类项目按市场常规价格另议。2、工程施工期间，所有关于人工工资或物料价格之涨幅或下降均由乙方自行解决。3、变更的内容及价格，由双方在现场及时书面确认，如有零星派工的，必须填写双方认可的&;工人工时签证单&;，加入结算书内一起结算。无法提供书面变更签证的，该内容视为赠送项目，不予结算。4、由于图纸修改或甲方单方面造成的工期延误，可进
17、行工期签证顺延。5、甲乙双方共同承担工程项目的风险，由于非甲乙双方原因出现窝工、停工时，双方共同安排解决，及时作出另行安排工作或减员、退场的决定，把窝工停工损失降为最低。八、工程款支付细则。1、乙方代表代领本劳务施工队的劳务工资，否则原则上由工人本人领取其劳务工资。2、乙方每15日统计施工队的工、天数，按每人及按工程量来计算出工人施工工资费用，列表提请甲方支付，甲方在收到乙方申请支付款三天内支付进度款，工程完工验收后才将总工程款95%先结算，留5%做工程保质金，酒店开业三个月后三天内付清。3、工程完工达到验收标准后，甲方按合同金额支付乙方工程款至合同总金额的95%，乙方施工人员退场，工程余款(
18、合同总金额的5%)最迟在工程完工后六个月内支付给乙方。九、退场1、施工完毕后，乙方在甲方安排下，做好退场的组织工作，做2、如因非甲乙双方原因，出现整个项目无法进行时，甲方有权要求乙方按规定退场，善后事宜按纠纷处理办法进行。十、保修1、工程竣工验收交付使用后开始算保修期，保修期为12个月，保修期间内乙方必须负责无偿维修(由于乙方原因)和有偿维修(非乙方原因)，乙方在接到维修通知后，在24小时内进行处理，否则，甲方可另行派人修补，修补费用从保修金中扣除。十一、违约责任及处理(一)甲方责任1、在特殊情况下(如甲方收不到工程款)，甲方按照实际进场人数，发放基本工资(即进场施工工人工日数&;造价信息上推
19、荐的每天中等水平的工人工资)。2、如果项目完工，甲方无法按规定时间支付工程劳务费，则按所欠劳务费的银行同期利息的两部支付给乙方。(二)乙方责任1、由于乙方原因对工程质量、进度及安全文明施工造成影响，甲方有权中止合约，且乙方必须向甲方赔偿造成的损失，并处予本合同总金额之10%的罚款。2、乙方不能按时完工时，每超一天按本合约总金额的0.1%进行罚款。3、在以下情况下，甲方有权终止合同。(1)甲方与业主合同终止时;(2)乙方不履行合约中&;乙方责任&;时;(3)无合理原因，乙方擅自停工或故意拖延工期，在三天通知期满后，未作任何改善时;(4)施工水平达不到工程所要求的质量等级时;(5)拒绝修补不合格之工程时;(6)确实有事表明乙方不能继续履行本合同内容时。(三)争议处理1、遇到不可抗拒因素(如战争、地震等)造成的损失，由甲、乙双方各自承担。2、出现质量争议纠纷的，如双方协商无效，即提请南宁市质量监督站进行质量鉴定，费用由责任方支付。3、如有违约或争议，双方协商无效，提交仲裁，无论是甲方或乙方提起，仲裁地点均在广西壮族自治区南宁市。十二、本合约经双方签字后生效，保修期满后终止。十三、本合约一式四份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：乙方：代表人(签字)：身份证号码：年月日年月日
