1、史上最强签装修完全手册合同范本室内装修工程合同工程名称： 工程地点： 甲方： 乙方： 承 包 方：签约日期：二 年 月装修工程施工合同甲方： 乙方： 丙方： 根据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托丙方进行中南世纪城B-03地块 幢 室室内装修工程施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条 工程概况1工程名称： 2工程地点： 第二条 承包范围和内容地块 幢 室室内装修工程的设计、施工及安装，具体内容包括但不限于以下内容：1、客厅及卧室：包括地面、墙面、吊顶、壁厨。2、卫生间：包括墙面、地面、吊
2、顶、坐便器、台盆、水龙头、电热水器、淋浴头、排气扇、浴灯、毛巾架、镜面、纸盒、地漏等相关附属物品。注：洁具应采用知名大众品牌。3、厨房：包括墙面、地面、吊顶、橱柜、抽油烟机、洗菜槽、炉灶、水龙头、地漏等厨房应配备的附属物。（抽油烟机及水龙头应考虑知名大众品牌。）注：厨房及卫生间的隔墙使用钢化玻璃。4、水电：户内灯具、管线、各控制面板、插座、电视电话宽带接入口及所有上下水应一次到位。各种暗埋管线及隐蔽位置应标示清楚。水管、水龙头、电源开关、插座等应采用名牌产品. 灯具的选用应考虑节能的名牌产品。5、门：户内的茶水间及卫生间的门根据设计的需要进行设计。第三条 承包方式1 本工程以包设计、包工包料、
3、包质量、包安全、包工期、包保修的形式由丙方承包。第四条 结算方式和结算依据1本工程采用固定综合单价，按销售面积 元/平方结算，本商品房销售面积为 （按房管局实测面积办理结算）。2设计变更及签证的结算依据和方式：任何变更和签证都已含在固定综合单价中。3、丙方应在全部工作完成并验收合格后_15_天内提出竣工结算，送甲方、乙方审核，甲方、乙方应在收到完整有效资料后1个月之内审核完成结算，要求报送的结算资料如下：3.1经甲方、乙方确认的竣工验收证明；3.2经甲方、乙方签字确认后的竣工图纸；3.3经甲方、乙方签字确认后的各种奖罚单（如有）；3.4经甲方、乙方签字确认后的非丙方原因造成的工期延误证明（如发
4、生延误）；3.5根据竣工图纸和变更签证计算的工程量计算书和结算报价书（如有）；3.6丙方必须安排专门人员密切配合甲方、乙方进行结算核对工作，并在规定时间内完成结算审核工作。 4最终结算数值以乙方工程审计中心审计数值为准。第五条 工期本工程工期为日历天 天（含设计和施工）。工期开始日为 （以监理出的开工令为准）,接到乙方通知开始视为合作已经开始履行，监理开工通知下发后工期开始计算，不得以合同未订借口推迟进场时间。如遇下列情况，经甲方、乙方现场管理代表签字证明后，工期相应顺延： 1、开工前甲方不能按时交出场地，接通水电。 2、乙方设计变更影响施工。3、不可抗力的因素。4、非丙方原因造成的停电、停水
5、导致停工16小时以上的（一周内累计计算），工期相应顺延。第六条 工程质量及验收（一）工程质量丙方应严格按照甲方、乙方确认的施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方、乙方的监督。工程质量标准按国家现行施工验收规范，应达到室内装饰、装修工程优良标准。（二）验收1、验收标准：竣工工程验收以国家颁布的工程施工及验收规范和有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。丙方提供的相应图片和价格组成亦作为验收标准。2、验收方式：甲方、乙方组织相关人员对工程现场实地验收，并对相关竣工资料进行审核。3、丙方应于书面通知甲方、乙方验收前三个工作日将完整的工程技
6、术档案和竣工资料交付给甲方、乙方。4、甲方、乙方自接到验收通知三日内组织验收。如甲方、乙方在规定时间内未组织验收，需及时通知丙方，另定验收日期。经甲方、乙方验收合格的，丙方申请验收日为竣工日，验收不合格的，以实际验收合格日为竣工日。第七条 材料设备供应（一）由乙方供应的材料及设备（如有）：1、乙方将材料及设备送到工程项目所在地，并提交列明材料品种、规格、颜色、材质等清单，由丙方签收。2、丙方验收并签收乙方提供的材料后，保管责任由丙方负责。3、乙方必须对所提供材料、设备的质量负责。4、乙方提供材料的供应时间、数量必须与工程进度相符。（二）由丙方购买及提供的材料及设备（除乙方所供材料外的所有材料及
7、设备）：1、丙方提供的材料必须按有关规定提供质量合格证，丙方必须对所提供的材料的质量负全责。2、丙方提供材料的，应向甲方、乙方提交列明材料品种、品牌、规格、颜色、材质等的清单，经甲方、乙方代表核实签字验收后，方可进行施工，任何未经甲方、乙方认可的材料不得用于本工程，否则，丙方须无条件更换。所延误工期不予顺延。3、丙方对所有用于本工程的材料变更或代用其它材料的，应向甲方、乙方发出正式书面通知，经甲方、乙方同意并由甲方、乙方现场代表签字认可后，方可用于本工程。（三）乙定丙购材料及设备1乙定丙购材料价格的确定:对于甲定丙购材料，采取认质认价，经招标人确认后的价格在合同期内保持不变（招标文件或合同另有
8、约定的除外）。乙定丙购材料的范围包括：待定。招标人可根据需要调整甲定丙购材料的范围。第八条 工程造价及付款方式本工程约定采用固定综合单价合同，按销售面积 元/m2结算，此固定综合单价包含设计费、出图费、效果图费、进出场费、人工费、材料费、制作、安装费、当地和国家各种税费（含规费）、水电费、机械费、采保费、家私费用、约定年限内的保修费、所有履行本合同的风险等一切相关费用,图纸范围内工程漏项的视为已包含在其它子目中,丙方不得要求增加任何费用.乙方支付费用后，效果图、设计图纸的知识产权归乙方所有。2、根据甲乙双方之间的商品房买卖合同的约定，本商品房的预测销售面积为 ，则本合同暂定总价款为 元。（大写
9、人民币: 元整）3、工程结算时，房管局实测建筑面积如有变化可按实调整，总价随之调整。4、工程量调整依据：乙方认可的设计变更、技术核定单及乙方认可的签证（此资料只作为竣工资料依据，而不作为结算依据）。第九条 付款方式1 完成全部工程量并经甲方、乙方验收合格后，乙方支付暂定总价的80%；2 经结算完毕后，付至结算总价款的95%，剩余5%作为质量保修金，在保修期满后1个月内付清。第十条 施工与设计变更1.丙方交付的设计图纸、说明和有关技术资料并经甲方、乙方审定后书面确认，作为施工的有效依据，施工过程中丙方不得擅自修改。2.施工中如发现设计有错误或者严重不合理的地方，丙方应及时以书面形式通知甲方、乙方
10、（最迟不得超过发现之日起三日），由甲方、乙方及时会同设计等单位作出修改意见或变更设计文件，并及时将修改或变更的设计文件送达丙方，丙方应按修改或变更的设计文件进行施工，丙方承担由此造成的所有费用。3.乙方如需设计变更，必须作出正式修改通知书和修改图纸，并送达给丙方，丙方才予实施。第十一条 保修期本工程为样板施工，保修期为 二 年（未选中或需拆除的样板除外），保修期自竣工验收之日起计。2、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由丙方无偿保修。丙方在接到甲方或乙方通知后五日内负责免费返修，否则，甲方或乙方有权安排其他人员进行维修，费用120%后在保修金中扣除，如保修金仍不足以支付的，甲
11、方或乙方有权向丙方追偿。第十二条 三方一般权利和义务（一）甲、乙、丙三方的分工1、乙方负责将此项专业分包的费用支付给丙方。乙方委派施诚为工地代表，负责合同履行。2、乙方负责控制、管理、协调组织各专业的穿插施工； 3、丙方就本工程的设计、质量、进度、安全、文明施工对甲、乙方全面负责。丙方委派 为现场项目经理，负责合同履行。4、乙方委托上海港申监理有限公司南通分公司对丙方进行质量、进度、安全、文明施工等的监督。（二）丙方义务1、隐蔽工程需在乙方现场代表在场的情况下进行试压验收，试压报告经甲方、乙方代表验收盖章后，方可进行下一道工序。2、因丙方原因造成的不符合装修标准的质量问题及工程隐患而甲方、乙方
12、在验收时没能发现的，由丙方负责免费整改。所延误工期不予顺延。3、丙方应按施工安全规范做好施工质量、安全的管理，并指定安全、防火负责人，保证构件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间由于丙方原因（含管理不到位）发生的施工质量、安全事故，均由丙方负责并承担费用，并应及时通报甲方、乙方及有关部门。4、丙方不得改变或破坏工程楼房的结构。5、丙方在装修中所涉及的电气及有关设备的安装人员必须具有安装资格，且安装应符合安全使用的要求。6、丙方在施工中应符合防火规范的要求。7、乙方供应的材料在丙方签收后，由丙方负责保管，如发现已遗失或损坏，由丙方负责赔偿。8、施工过程中每日应清理场地，工程竣工后的场地要进行清理（包括
13、施工范围内临时的生产和生活设施拆除等），并将门窗、玻璃、地面清扫干净。9、乙方供应材料在施工中的损耗率必须在定额范围内（具体定额范围在附件中约定），超过部分由丙方负责。10、竣工验收后，丙方人员及施工设备等必须在 3 日内无条件撤离施工场地。11、丙方委派 为现场代表，须持有与工程项目相适应的资格证书。丙方现场代表必须经常留守工地，保持与甲方、乙方联系，随时处理施工过程出现的问题。如现场代表变更，应事先征得甲方、乙方同意。12、丙方开工前，应将施工负责人员报甲方、乙方确认、备案，如丙方更换施工负责人时，应当事先征得甲方、乙方同意。第十三条 违约责任1、除不可抗力的自然及社会原因外，三方应严格遵
14、守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。2、乙方未按合同约定付款的，每逾期一日，乙方按应付未付款项的0.3向丙方支付违约金。3、由于甲方、乙方怠于对隐蔽工程的检查，致使丙方停工、窝工，并造成丙方损失的，甲方、乙方应予赔偿。4、丙方逾期竣工，视为丙方违约。每逾期一日，应按工程总造价的 3 向乙方支付违约金。乙方有权直接在乙方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补乙方损失的，乙方可继续向丙方追偿。逾期超过5天的,甲方、乙方有权解除合同,同时丙方按本合同约定总额的10%支付违约金。5、工程质量达不到本合同约定的标准或未按经甲方、乙方确认的丙方所提交资料(含图纸)施工的，视为丙方违约。丙方除负责无偿修
15、理或返工外，还需按工程总造价的20%向乙方支付违约金，因此造成逾期竣工的还按本条第四款执行。6、丙方擅自中途更换施工负责人员，视为丙方违约，甲方、乙方有权中止合同，由此而产生的一切经济损失由丙方负责。7、如丙方现场代表不能胜任工作时，甲方、乙方有权要求丙方更换代表，丙方应在甲方、乙方要求更换之日起五日内更换，否则视为违约，造成的工程停工等责任由丙方承担。8、丙方出现违约，甲方、乙方有权解除合同，丙方所有人员必须在一个工作日内撤离施工现场。9、丙方在施工过程中若出现不合格材料，甲方、乙方有权要求丙方无条件进行返工并更换。10、如丙方在施工过程中出现偷工减料或与施工图不符等现象，乙方有权对其进行处
16、罚，并勒令其整改，如拒不整改，甲方、乙方有权解除合同，由丙方承担全部责任。第十四条 转让条款本工程严格禁止转包、分包。如有违约，乙方有权解除合同，同时丙方须向乙方支付本合同约定总额30%的违约金。第十五条 合同终止和解除(一)有下列情形之一的，合同权利义务终止：1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止；2、本合同经各方协商一致而终止；3、本合同因一方违约或因一方有不正当竞争行为或因一方擅自转让本合同项下的权利义务而终止；4、法律法规规定终止的其他情形。(二)因违约而终止本合同1、由于丙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或丙方在收到乙方要求其纠正违约的通知后
17、仍不纠正其违约行为，则乙方有权向丙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达丙方时生效，丙方除承担本合同约定的违约责任外，另须按工程总造价的10%向乙方支付违约金，并赔偿由此给乙方造成的损失。2、由于乙方违约造成本合同不能履行，如果乙方在收到丙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则丙方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应向丙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同按工程应付未付金额的10%向丙方支付违约金。3、守约方依据本款规定解除本合同，并不影响其追究违约方的违约责任的权利。第十五条 保密条款1、未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的
18、资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，并不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本合同项下义务的除外。2、任何一方泄密导致合同其他方遭受损失的，泄密方应按工程总造价的20%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。第十六条 不可抗力条款由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五日内，向合同其他
19、方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分免除履行合同的责任、或者延期履行合同。 第十七条 适用法律条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。第十八条 争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向本工程所在地管辖权的人民法院起诉。 第十九条 其它本合同未尽事宜，由甲、乙、丙三方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。2、本合同一式 6 份，甲、乙、丙
20、三方各执 2 份，每份均具同等法律效力。本合同自双方签字盖章后生效。甲方： 乙方 丙方：地址： 地址： 地址：法定代表人 法定代表人 法定代表人（或授权签约人）： （或授权签约人）： （或授权签约人）：工程质量保修书甲方： 乙方： 丙方： 为保证本工程在合理使用期限内正常使用，甲、丙双方协商一致签订本工程质量保修书。丙方按国家建设工程质量管理条例及三方合同约定承担工程质量缺陷保修责任。一、免费保修期限： 自工程竣工资料、图纸、钥匙移交完毕之日起计算，保修期限不少于国家建设工程质量管理条例规定及工程质量保证书规定保修时间。厨房、卫生间、门窗框以及其他有防水要求的地方渗漏保修5年；空调及制冷系统保
21、修两年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修2年，其他工程按照国家建设工程质量管理条例执行，但不得少于2年(但提前拆除的，保修期至拆除日止)二、保修范围： 本补充合同约定丙方承包范围内的工程项目，由于丙方施工质量缺陷问题和材料设备质量缺陷问题，均属丙方免费保修范围。 整体工程及各分部分项工程质量，经竣工验收符合合同要求，如甲方、乙方抽检到分项工程中允许偏差项目中超出允许偏差范围的、基本项目中未达到优良的项目或者不符合观感要求的观感项目，仍属丙方返修范围，丙方应按甲方要求进行返修。 由于丙方工程质量问题造成甲方和乙方的全部直接和间接损失，由丙方无条件承担。如甲方另有索赔要求，则丙方授权乙
22、方全权代表丙方与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经甲方和乙方签字后立即生效，乙方负责知会丙方，并将丙方须承担的费用总额120%后直接从丙方保修款中扣除，丙方予以无条件承认。三、保修实施： 工程竣工验收合格后，本工程移交给物业公司管理，保修款由乙方客户服务中心负责保管。乙方客户服务中心负责本工程保修期内返修工作的统一协调管理，丙方就工程质量保修向乙方客户服务中心负责，工程保修款最终由丙方和乙方客户服务中心结算。同时，乙方保留根据相关法律法规就有关工程质量问题追究丙方质量责任的权利。四、保修的时间性：1、渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等影响居民正常生活的情况下，丙方承诺在甲方或
23、乙方通知后24小时内赶到现场并于24小时内完成维修。2、发生紧急抢修事故的，丙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修 。3、其他情况下，丙方须在甲方通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起二日内完成通知所涉及之保修、维修项目。4、每个维修项目完成后，经甲方、乙方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。5、违反以上规定，视为丙方同意甲方、乙方处理，甲方或乙方委派他方处理，处理结果由甲方、乙方签字认可后即生效，不再经由丙方确认（甲方将处理情况知会丙方），因此所发生的一切费用120%后从丙方保修款中扣除。丙方承诺，无论以上质量缺陷属丙方、甲方或
24、乙方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及乙方共同取证，以判断责任原因，不属丙方责任的，由责任方向丙方支付材料及人工费用。五、维修质量的保障措施：1、每个维修项目完成后要经业主和甲方、乙方验收签字方可，所维修项目的保修期限由维修合格之日起重新计算。2、维修工程完成后，丙方负责将施工现场清理干净，如维修过中给业主造成其他损失，则丙方应承担相应责任。3、如有下列情况之一发生，甲方、乙方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用(120%后)和责任由丙方承担。A：接到甲方返修通知（口头或书面）后拒不到现场处理问题；B：超过规定的到场时间后8小时仍未赶
25、到现场；C：超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务，且不主动向乙方客户服务中心报告；D：对同一位置经过一次返修仍未彻底解决问题；E：因现场返修人员服务行为造成客户强烈投诉。4、因丙方责任造成返修、赔偿的，丙方负责免费无偿修复。5、如丙方拒不保修或经保修仍不合格的，无需征得丙方书面签收意见即可直接从丙方保修款中扣除。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照建设工程质量管理条例的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施：由乙方或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，丙方实施保修。六、丙方维修安排：1、丙方保修负责人（默认人或替补人为项目经理）： a）通讯地址； b )电话/手机； c
26、）传真：2、以上内容若有变动需及时书面知会乙方客户服务中心，否则无法联系时，视为丙方已收到乙方传达之信息。3、每一住户，无论维修项目多少，全部维修人员均应一次到位。维修人员应按乙方制定的维修程序进行维修，服从乙方客户服务中心的管理，服从业主的监督，统一着装、文明施工、文明用语，不得与业主发生任何争执，否则每人次丙方支付违约金500元。七、保修款；1、从丙方工程结算款中截留5%作为保修款，在丙方已完成全部返修工作后（需乙方客户服务中心和物业公司签字认可），保修款在保修时间满二年保修期期满后二十天内将余款（扣除那上述条款所计算的赔偿费用总额）全额一次性（无息）支付给丙方。若乙方垫付维修费用超出保修款总额，超出部分仍由丙方支付；所有保修款在结算时均不计利息。丙方不愿支付超额部分的，乙方有权由应支付丙方的其他任何费用中扣除，仍不够的，以法律手段追回。八、其他：1、丙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内，继续提供适当维修服务，并按最优惠价收取费用。2、本保修书：作为施工合同附件，由施工合同双方共同签署，在工程有效寿命内一直有效。甲方： 乙方： 丙方：代表： 代表： 代表：本保修书于： 年 月 日签署
